2024【合同格式】包工包料施工合同格式

合同编号：__________合同各方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________鉴于甲方为工程项目的业主，愿意委托乙方进行工程的施工，乙方愿意接受甲方的委托，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程内容：________________1.4工程规模：________________1.5工程预算：________________第二条合同价格2.1本合同采用固定总价方式，乙方承担本合同工程的所有施工任务，包括人工、材料、设备、机械、辅材、税费等一切费用。2.2合同总价：人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。2.3乙方在合同签订后3个工作日内向甲方提交正式的工程预算明细表，甲方核实无误后向乙方支付预算价的5%作为预付款。第三条合同工期3.1合同工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。3.2乙方应按照约定的工期完成工程施工，如有延迟，应按照违约责任承担相应的违约金。第四条质量标准4.1乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格标准：按照合同约定的工程内容、规模、质量要求等进行验收，达到甲方满意并符合相关法律法规及行业标准。第五条付款与结算5.1甲方按照工程进度支付乙方工程款，每次支付的款项不得低于工程进度款的70%。5.2工程验收合格后，甲方应在验收合格后的10个工作日内支付乙方剩余的工程款。5.3乙方开具等额的正规发票，甲方按照约定时间支付。第六条违约责任6.1乙方未按照约定时间完成工程，应按照违约责任承担相应的违约金。6.2甲方未按照约定时间支付工程款，应按照违约责任承担相应的违约金。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________年____月____日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守中华人民共和国法律法规，双方应保证合同内容的合法性。解决办法：在合同签订前，双方应对合同内容进行审查，确保不违反国家法律法规，必要时可咨询法律专业人士。2.双方应按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。解决办法：双方应严格遵守合同条款，如遇到履行问题，应及时沟通协商，找到合适的解决方案。3.合同中的金额、工程内容、工期等关键信息应准确无误，如有变更应双方协商一致并书面确认。解决办法：双方应在合同中明确约定变更的程序和方式，任何一方提出变更要求时，应经双方协商一致并书面确认。4.工程质量应符合国家及行业标准，乙方应承担工程质量的责任。解决办法：乙方应按照约定的标准进行施工，如工程验收不合格，乙方应按照合同约定进行整改或赔偿。5.双方的保密义务，未经对方同意不得泄露合同内容给第三方。解决办法：双方应遵守合同中的保密条款，如发生泄露，泄露方应承担相应的法律责任。6.合同争议的解决，应通过友好协商解决，协商不成可向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法：双方应在合同中明确约定争议解决的方式和管辖法院，如有争议，应按照约定方式解决。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的委托方，即工程项目的业主。解释：甲方是合同的一方，通常承担委托人角色，负责委托乙方进行工程的施工。2.乙方：指合同中的受托方，即承包商。解释：乙方是合同的另一方，通常承担承包人角色，负责按照甲方的要求完成工程的施工。3.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务。解释：合同履行是合同生命周期中的核心环节，双方应按照合同约定完成各自的任务。4.工程验收：指对完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查，以确认工程是否达到合同约定的标准。解释：工程验收是确保工程质量的重要环节，通过验收可以确定工程是否满足使用要求。5.违约金：指当一方未履行合同约定的义务时，按照合同约定向对方支付的违约赔偿。解释：违约金是约束合同履行的一种经济手段，用于赔偿因违约造成的损失。6.争议解决：指当合同双方在履行合同过程中发生分歧时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。解释：争议解决是维护合同双方合法权益的重要环节，确保合同的顺利履行。应用场合：1.适用于各类建筑工程项目，如住宅、商业、工业等类型的建筑施工。2.适用于装修工程项目，包括室内外装修、翻新、改造等。3.适用于施工内容包括土建、装修、安装、拆除等。4.适用于包工包料的施工合同，即乙方负责施工及提供所需材料。补充条款：1.材料供应：明确材料的品牌、质量、供应时间等要求。2.施工工艺：详细描述施工过程中的工艺要求和技术标准。3.工程变更：约定变更的程序、时间、费用等事项。4.工期延长：规定工期延长的情况、审批程序和违约责任。5.工程保修：明确保修范围、期限、责任及保修金的支付。6.安全生产：约定安全生产的责任、措施和事故处理办法。7.环境保护：明确环境保护的要求、措施和责任。8.知识产权保护：约定保护双方知识产权的责任和义务。附件列表：1.工程图纸