2024标准施工合同履约担保

2024标准施工合同履约担保甲方（业主）：，营业执照号码：，地址：_______。乙方（承包商）：，营业执照号码：，地址：_______。丙方（担保方）：，营业执照号码：，地址：_______。鉴于甲方与乙方已签订施工合同，为确保合同的顺利履行，经三方协商一致，特订立本履约担保合同。一、担保范围本担保合同的担保范围包括但不限于乙方在施工合同中应承担的所有义务，包括工程质量、工程进度、安全生产、环境保护等。二、担保金额丙方同意为乙方提供履约担保，担保金额为人民币（大写）_______（￥_______元）。三、担保期限担保期限自本合同签订之日起至施工合同约定的工程竣工验收合格后_______个月。四、担保方式丙方提供_______（请填写担保方式，如银行保函、现金担保、第三方担保等）。担保方式的具体操作程序和要求按照附件_______（请填写附件编号）执行。五、担保责任若乙方未能履行施工合同中的义务，导致甲方遭受损失，丙方应在担保金额范围内承担赔偿责任。丙方承担赔偿责任后，有权向乙方追偿。六、担保解除工程竣工验收合格，且乙方履行完毕施工合同中的所有义务后，本担保合同自动解除。担保解除后，甲方应向丙方出具解除担保的书面通知。七、甲方的权利与义务甲方有权要求乙方按照施工合同的约定履行义务。甲方在乙方违约时，有权要求丙方履行担保责任。甲方应按合同约定及时支付工程款项。八、乙方的权利与义务乙方应按照施工合同的约定，保质保量完成工程。乙方应接受甲方和丙方的监督。乙方在履行完合同义务后，有权要求解除担保。九、丙方的权利与义务丙方有权监督乙方按照施工合同的约定履行义务。丙方在承担担保责任后，有权向乙方追偿。丙方应按照本合同的约定，及时履行担保责任。十、违约责任任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。违约责任的具体承担方式，按照相关法律法规和本合同的约定执行。十一、合同的变更和解除本合同一经签订，未经三方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除本合同。合同的变更和解除应采用书面形式，并经三方签字盖章后生效。十二、争议解决因执行本合同所发生的任何争议，三方应首先通过协商解决；协商不成时，可向_______（请填写管辖法院或仲裁机构）提起诉讼或仲裁。十三、其他约定_______（请填写三方认为有必要的其他约定）。十四、合同生效本合同自三方签字盖章之日起生效。本合同一式_______份，甲、乙、丙三方各执_______份，具有同等法律效力。甲方签字：_______日期：_______年_______月_______日乙方签字：_______日期：_______年_______月_______日丙方签字：_______日期：_______年_______月_______日[正文结束]附件一：担保函格式担保函编号：_______。担保金额：人民币（大写）_______（￥_______元）。担保期限：自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。附件二：工程进度计划表工程名称：_______。计划开工日期：_______年_______月_______日。计划竣工日期：_______年_______月_______日。各阶段工程进度安排：_______。附件三：工程质量保证措施质量标准：_______。质量保证体系：_______。质量检查与验收程序：_______。二、违约行为及认定乙方未按施工合同约定的工程进度计划完成工程，视为违约行为。乙方施工的工程质量未达到合同约定标准，视为违约行为。乙方违反安全生产、环境保护等相关规定，视为违约行为。违约行为的认定应由甲方根据合同条款和实际情况进行，并及时通知乙方和丙方。三、法律名词及解释履约担保：指担保方为确保债务人履行债务而向债权人提供的担保。施工合同：指业主与承包商之间就施工工程的实施达成的法律协议。竣工验收：指工程完成后，业主按照合同约定和相关标准对工程进行的检查和验收。不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，导致合同无法履行或部分履行。四、执行中遇到的问题及解决办法工程延期：乙方应提前通知甲方，并说明延期原因，双方协商解决或调整工程进度计划。工程质量问题：甲方有权要求乙方整改，直至达到合同约定的质量标准。担保责任履行：若乙方违约，丙方应按照担保函的约定及时履行赔偿责任。争议处理：三方应首先通过协商解决，协商不成时，可依法申请仲裁或诉讼。五、所有应用场景适用于各类建筑工程、市政工程、装修工程等施工项目。适用于业主为确保工程顺利进行，要求承