2024合同模板建设工程施工合同协议条款范本

合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：一、工程概述1.1本项目位于__________，工程内容包括__________。1.2工程总投资约为人民币__________元整（大写：__________元整）。1.3工程开工日期为__________年__________月__________日，竣工日期为__________年__________月__________日。二、合同价格2.1承包商应按照本合同约定的工程内容、工程量和质量要求，完成本项目施工。2.2合同总价款为人民币__________元整（大写：__________元整）。2.3业主应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。三、施工质量和标准3.2工程质量标准：__________。四、合同的履行4.1承包商应按照本合同约定的工期完成施工。如因承包商原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。4.2业主应按照本合同约定的时间和方式支付合同价款。如业主逾期支付，应承担相应的违约责任。五、违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。5.2违约金不足以弥补守约方损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且合同价款支付完毕之日终止。甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________签订日期：__________年__________月__________日注意事项及解决办法：1.合同的履行：双方应严格按照合同约定的时间、质量、标准等履行合同义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。违约金不足以弥补守约方损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。2.合同的变更和解除：合同履行过程中，如因不可抗力等因素导致合同无法履行或合同目的不能实现，双方可协商变更或解除合同。变更或解除合同应签订书面协议，并按约定办理相关手续。3.争议解决：双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。4.合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。如确需转让，应签订书面转让协议，并通知对方。5.合同的终止：本合同自工程竣工验收合格且合同价款支付完毕之日起终止。合同终止后，双方应按照合同约定办理相关手续，并互相协助对方解决后续问题。法律名词及名词解释：1.甲方（业主）：指合同中承担发包义务的一方，负责提供施工场地、支付合同价款等。2.乙方（承包商）：指合同中承担承包义务的一方，负责按照合同约定进行施工、保证工程质量等。3.施工图纸：指本合同约定的工程项目的设计图纸，包括各种施工图纸、说明书、技术参数等。4.工程质量：指工程项目符合国家相关法律法规、行业标准和技术规范的要求，满足使用功能和安全性、可靠性、经济性、环保等方面的要求。5.违约金：指一方违约时，根据合同约定向守约方支付的违约赔偿金。6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。7.合同履行：指双方按照合同约定的权利和义务进行合同执行的过程。8.合同转让：指合同一方将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方的行为。9.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径予以解决的过程。应用场合：1.适用于各类建设工程施工合同，如房屋建筑工程、市政工程、道路桥梁工程、水利工程等。2.适用于施工合同双方为企事业单位、个人或其他合法组织。3.适用于工程规模、投资金额、工程内容、工程质量标准等符合本合同约定的范围。补充条款：1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化的，双方应签订书面变更协议，明确变更内容、价款及工期等。2.工程延期：如因不可抗力、甲方原因等导致工程延期，双方应签订书面延期协议，明确延期原因、工期顺延天数等。3.工程保修：工程竣工验收合格后，乙方应按照合同约定对工程进行保修，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。4.保险：乙方应按合同约定办理工程保险，并将保险单副本提交甲方备案。5.环境保护：乙方应遵守国家环境保护法律法规，确保施工过程中对环境的影响降至最低。6.安全生产：乙方应按照国家安全生产法律法规，加强施工现场的安全管理，确保施工安全。附件列表：1.施工图纸及相关技术资料2.工程量清单3.施