建设工程数字化计量与计价国赛备赛试题库（浓缩300题）

PAGEPAGE1建设工程数字化计量与计价国赛备赛试题库（浓缩300题）一、单选题1.成本分析、成本考核、成本核算是建设工程项目施工成本管理的重要环节，仅就此三项工作而言，其正确的工作流程是（）。A、成本核算→成本分析→成本考核B、成本分析→成本考核→成本核算C、成本考核→成本核算→成本分析D、成本分析→成本核算→成本考核答案：A2.施工企业在施工过程中未采取相应防范措施，对第三方造成损害而产生的纠纷属于（）。A、权属纠纷B、合同纠纷C、侵权纠纷D、知识产权纠纷答案：C解析：侵权,是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。3.某建设项目静态投资20000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，计划每年完成投资50%，年均投资价格上涨率为5%，该项目建设期价差预备费为（）万元。A、1006.25B、1525.00C、2056.56D、2601.25答案：C解析：本题考查的是预备费。

第一年的价差预备费=10000×[(1+5%)1+1-0.51、

第二年的价差预备费=10000×[(1+5%)1+2-0.51、

价差费合计=759.30+1297.26=2056.56(万元)。4.某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班，当机械幅度差系数为20%时，该机械挖二类土方1000m3预算定额的台班耗用量应为（）台班。A、8.0B、10.0C、12.0D、12.5答案：C解析：台班耗用量的计算如下:

①台班时间定额=1/台班产量定额=1/100=0.01(台班/m3);

②预算定额机械耗用台班=施工定额机械耗用台班×(1+机械幅度差系数)=0.01×(1+20%)=0.012(台班/m3);

③挖1000m3预算定额的台班消耗量=0.012×1000=12.0(台班)。5.关于预算定额消耗量的确定方法，下列表述正确的是（）。A、人工工日消耗量由基本用工量和辅助用工量组成B、材料消耗量=材料净用量/1–损耗率C、机械幅度差包括了正常施工条件下，施工中不可避免的工序间歇D、机械台班消耗量=施工定额机械台班消耗量/1–机械幅度差答案：C解析：人工工日消耗量由基本用工量和其他用工量组成,A错误;材料消耗量=材料净用量×(1+损耗率(%)),B错误;预算定额机械耗用台班=施工定额机械耗用台班×(1+机械幅度差系数),D错误。6.以下关于绿色建筑的评价不正确的是（）。A、建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能B、建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志C、绿色建筑划分应为一星级、二星级、三星级3个等级D、500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于50％E、供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝答案：D7.某地2023年拟建一座年产40万吨某产品的化工厂。根据调查，该地区2021年已建年产30万吨相同产品项目的建筑工程费为4000万元，安装工程费为2000万元，设备购置费为9500万元，征地拆迁等其他费用为1000万元，且该地区2021-2023年建筑安装工程费平均每年递增4%，则该拟建项目的静态投资估算为（）。A、16989.6B、17910.0C、18206.4D、19152.8答案：D解析：静态投资工程费用,利用生产能力指数法进行估算:(4000+2000)*(40/30)

*(1+4%)^2=8652.8(万元),则该拟建项目的静态投资总额为8652.8+9500+1000=19152.8(万元)8.因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是（）。A、工程所需清理、修复费用B、运至施工场地待安装设备的损失C、承包人的施工机械设备损坏及停工损失D、停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用答案：C解析：承包人的施工机械设备损坏及停工损失,由承包人承担。9.某拟建项目预算费用2000万元，已完工程预算费用2100万元，已完工程实际费用2050万元，以下说法正确的是（）。A、费用超支，进度滞后B、费用超支，进度提前C、费用节支，进度超前D、费用节支，进度滞后答案：B解析：费用偏差(CV)=已完工程计划费用(BCWP)-已完工程实际费用(ACWP)=2100-2050=50万,费用节支;进度偏差(SV)=已完工程计划费用(BCWP)-拟完工程计划费用(BCWS)=2100-2000=100万,进度超前。10.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定，全部采用国有资金投资或国有资金投资为主的建设项目，必须采用（）计价。A、定额B、工程量清单C、工料单价D、成本加酬金答案：B11.采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（）中支出。A、建设管理费B、建设单位管理费C、建筑安装工程费D、基本预备费答案：A解析：本题考查的是与项目建设有关的其他费用。建设管理费用包括建设单位管理费、工程监理费，如建设单位采用工程总承包方式，其总承包管理费由建设单位与总包单位根据总包工作范围在合同中商定，从建设管理费中支出。12.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，关于计日工，下列说法中正确的是（）。A、计日工表包括各种人工，不应包括材料、施工机械B、计日工按综合单价计价，投标时应计入投标总价C、计日工表中的项目名称由招标人填写，工程数量由投标人填写D、计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算答案：B解析：选项A错误,计日工表包括人工、材料、施工机具;选项C错误,计日工表项目名称、暂定金额由招标人填写;选出D错误,投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价。计日工数量一般由招标人填写,价格由投标人填写。13.根据《建设工程价款结算暂行办法》，单项工程竣工后，承包人应当提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于发包人应当进行核对(审查）并提出审查意见的时限的说法，正确的是（）。A、工程竣工结算报告金额500万元以下的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天B、工程竣工结算报告金额500万元～2000万元的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起28天C、工程竣工结算报告金额2000万元～5000万元的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料起30天D、工程竣工结算报告金额5000万元以上的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天答案：A解析：《建设工程价款结算暂行办法》规定,单项工程竣工后,承包人应在提交竣工验收报告的同时,向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,发包人应按以下规定时限进行核对(审查)并提出审查意见:(1)500万元以下,从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天;(2)500万元~2000万元,从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天;(3)2000万元~5000万元,从接到竣工结算报告和完整的峻工结算资料之日起45天;(4)5000万元以上,从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天。14.施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目是（）。A、专业工程暂估价B、暂列金额C、工程设备暂估价D、计日工单价答案：D解析：由投标人自主报价的其他项目是计日工单价和总承包服务费。15.关于仲裁程序中，财产保全的说法，正确的是（）。A、仲裁当事人可以直接向有管辖权的人民法院提出保全申请B、当事人提起财产保全申请，应当在仲裁开始前C、当事人要求采取保全的，应当向仲裁委会提出书面申请，由仲裁委会所在地人民法院作出裁定D、申请人在人民法院采取保全后15天内，不申请仲裁的，人民法院应当解除保全答案：A解析：AC选项,当事人要求采取财产保全及/或证据保全措施的,应向仲裁委员会提出书面申请,由仲裁委员会将当事人的申请转交被申请人住所地或其财产所在地及/或证据所在地有管辖权的人民法院作出裁定;当事人也可以直接向有管辖权的人民法院提出保全申请。

B选项,当事人提起财产保全及/或证据保全的申请,可以在仲裁程序开始前,也可以在仲裁程序进行中。

D选项,申请人在人民法院采取保全措施后30日内不依法申请仲裁的,人民法院应当解除保全。16.根据《评标委员会和评标方法暂行规定》等，评标委员会评标发现的投标报价算术错误，应由（）进行修正。A、评标委员会B、招标监督机构C、招标人D、投标人答案：A解析：投标报价有算术错误的,评标委员会按相应的原则对投标报价进行修正,修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。17.根据《建筑法》，关于施工许可证期限的说法，正确的是（）。A、应当自领取施工许可证之日起2个月内开工B、既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止C、可以延期，但只能延期一次D、延期以两次为限，每次不超过2个月答案：B解析：《建筑法》规定,建设单位应当白领取施工许可证之日起3个月内开工,故A错。因故不能按规开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过3个月。因此C、D选项均错。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。18.关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法，下列说法正确的是（）。A、理论计算法适用于确定材料净用量B、必须消耗的材料量指材料的净用量C、土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料D、现场统计法主要适用于确定材料损耗量答案：A解析：必须消耗的材料属于施工正常消耗,B错误;土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于实体材料,C错误;现场统计法不能用于确定材料损耗量的依据,D错误。19.根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（）。A、二次搬运费B、超高施工增加费C、已完工程及设备保护费D、地上、地下设施临时保护费答案：B解析：应予计量的措施项目,基本与分部分项工程费的计算方法基本相同,包括:脚手架费、混凝土模板及支架(撑)费、垂直运输费、超高施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、施工排水、降水费。20.确定施工机械台班定额消耗量前需计算机械时间利用系数，其计算公式正确的是（）。A、机械时间利用系数=机械纯工作1h正常生产率×工作班纯工作时间B、机械时间利用系数=1/机械台班产量定额C、机械时间利用系数=机械在一个工作班内纯工作时间/一个工作班延续时间(8h)D、机械时间利用系数=一个工作班延续时间(8h)/机械在一个工作班内纯工作时间答案：C解析：确定施工机械的时间利用系数,是指机械在一个台班内的净工作时间与工作班延续时间之比。机械的时间利用系数和机械在工作班内的工作状况有着密切的关系。

机械时间利用系数=机械在一个工作班内纯工作时间/一个工作班延续时间(8h)。21.在项目决策阶段，环境治理方案比选中的技术水平对比，主要是比较（）。A、选用设备的先进性、可靠性B、治理效果对比C、管理及监测方式对比D、环境效益对比答案：B解析：环境治理方案比选主要包括：技术水平对比；治理效果对比；管理及监测方式对比；环境效益对比。建设地点（厂址）其比较的主要内容包括：建设条件比较、建设费用比较、经营费用比较、运输费用比较、环境影响比较及安全条件比较。应注意不要混淆。22.在定额编制中，测定工时所采用的方法中，测时法用于测定（）。A、循环组成部分的工作时间B、准备与结束时间C、工人休息时间D、非循环工作时间答案：A解析：测时法主要适用于测定定时重复的循环工作的工时消耗，是精确度比较高的一种计时观察法，一般可达到0.2-15S。23.竣工决算编制程序的内容有：①收集、整理有关项目竣工决算依据；②编写项目竣工决算说明书；③清理项目账务、债务和结算物资；④报上级审查；⑤填写项目竣工决算报告。其正确的顺序是（）。A、②-①-③-⑤-④B、②-①-④-③-⑤C、①-③-⑤-②-④D、①-④-②-③-⑤答案：C解析：P22924.某固定节拍流水施工，其中施工过程m=3，施工段n=4，流水节拍t=2，其中施工过程I和施工过程Ⅱ之间组织间歇一天，该流水施工总工期为（）天。A、10B、11C、12D、13答案：D解析：流水施工总工期=(3+4-1)×2+1=1325.下列工程造价信息中，最能体现市场机制下信息动态性变化特征的是（）。A、工程价格信息B、政策性文件C、计价标准和规范D、工程定额答案：A解析：最能体现信息动态性变化特征,并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括价格信息、工程造价指数和已完工程信息三类。26.在设计阶段，BIM可以对一些设计上需要进行模拟的东西进行模拟实验，如节能模拟、紧急疏散模拟、日照模拟、热能传导模拟等；这是利用的BIM技术的（）性质。A、协调性B、模拟性C、互用性D、优化性答案：B27.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90日后自动进入（）。A、保修期B、缺陷责任期C、验收合格D、提交竣工验收报告答案：B解析：因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。28.某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3，施工中由于设计变更调增1900m3，该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3，投标报价为47元/m3，则该分项工程的结算价为（）元。A、87400B、88900C、89125D、89300答案：C解析：本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。40×（1+15%）=46元/m3。所以结算款为：1500×（1+15%）×47+[1900-1500×（1+15%）]×46=89125（元）。29.根据《增值税暂行条例》，下列进项税额中，准予从销项税额中抵扣的是（）。A、非正常损失的购进货物B、用于集体福利的购进货物C、从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税D、用于个人消费的购进不动产答案：C解析：从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额;(2)从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额;(3)购进农产品,除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和11%的扣除率计算的进项税额,国务院另有规定的除外;(4)自境外单位或者个人购进劳务、服务、无形资产或者境内的不动产,从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额。选项ABD属于不得从销项税额中抵扣。30.关于法规变化类合同价款的调整，下列说法正确的是（）。A、不实行招标的工程，一般以施工合同签订前的第42天为基准日B、基准日之前国家颁布的法规对合同价款有影响的，应予调整C、基准日之后国家政策对材料价格的影响，如已包含在物价波动调价公式中不再予以考虑D、承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价变化的，合同价款不予调整答案：C解析：对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日，A错；基准日之前国家颁布的法规对合同价款有影响的，承包人承担，B错误；承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价增加的，合同价款不予调整，D错误。31.对于《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目，实行（）。A、核准制B、责任制C、审批制D、备案制答案：D解析：对于企业不使用政府资金投资建设的项目，政府不再进行投资决策性质的审批，区别不同情况实行核准制或登记备案制。

1)核准制。企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，仅需向政府提交项目申请报告，不再经过批准项目建议书、可行性研究报告和开工报告的程序。

2)备案制。对《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目，实行备案制。除国家另有规定外，由企业按照属地原则向地方政府投资主管部门备案。32.当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，编制设备安装工程费概算可选用的方法是（）。A、设备价值百分比法B、设备系数法C、综合吨位指标法D、预算单价法答案：A解析：本题考查的是设计概算的编制。设备价值百分比法,又叫安装设备百分比法。当初步设计深度不够,只有设备出厂价而无详细规格、重量时,安装费可按占设备费的百分比计算。33.关于Partnering模式的说法，正确的是（）。A、Partnering协议是业主与承包商之间的协议B、Partnering模式是一种独立存在的承发包模式C、Partnering模式特别强调工程参建各方基层人员的参与D、Partnering协议不是法律意义上的合同答案：D解析：Partnering模式的主要特征：(1)出于自愿。(2)高层管理的参与。(3)Partnering协议不是法律意义上的合同。(4)信息的开放性。34.建设项目竣工验收后，应由建设单位编制的工程造价是（）。A、项目概算B、竣工结算C、竣工决算D、后评价核算答案：C解析：建设单位必须及时清理所有财产、物资和未用完或应回收的资金,编制工程竣工决算。35.某项目采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元，基本预备费用为880万元，价差预备费为120万元，工程建设其他费800万，建设期利息为200万元，流动资金为100万元，则该项目为（）万元。A、9680B、9800C、10000D、10100答案：B解析：建设投资=工程费用+工程建设其他费+(基本预备费+价差预备费)=8000+800+880+120=9800万元36.关于建设工程分包的说法，正确的是（）。A、专业承包单位可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包单位B、总承包单位应当接受建设单位推荐的分包单位C、总承包单位可以将工程分包给符合条件的个人D、总承包单位将其承包的工程分包给他人时，应当提前3日通知建设单位答案：A解析：建设单位不得直接指定分包工程承包人。对于建设单位推荐的分包单位，总承包单位有权作出拒绝或者采用的选择。B选项错。

严禁个人承揽分包工程业务。C选项错。

建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。D选项错。37.材料预算价格是指工程材料由（）后的出库价格。A、来源地到达工地仓库B、来源地到达工地附近车站C、交货地到达工地附近车站D、货源附近车站到达工地仓库答案：A38.发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人正确的做法是（）。A、将该工程自主拍卖B、将该工程折价出售C、将该工程抵押贷款D、催告发包人支付，并索要延迟付款利息答案：D39.根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（）。A、为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用B、建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C、为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D、在建设期预计或实际支出的建设费用答案：D解析：建设项目总投资是指为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件,在建设期内预计或实际投入的全部费用总和,故A选项错误。

工程费用是指建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资,故B选项错误。

流动资金指为进行正常生产运营,用于购买原材料、燃料,支付工资及其他经营费用等所需的周转资金。故C选项错误。

工程造价是指在建设期预计或实际支出的建设费用,故D选项正确。40.BIM技术使用三维全息信息技术，全过程地反映了（）中的重要要素信息，对于科学实施施工管理是个革命性的技术突破。A、建筑施工B、建筑发展C、建筑寿命D、建筑行业答案：A41.根据我国现行建设项目总投资及工程造价构成，工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用，应包含在（）内。A、未明确项目准备金B、工程建设不可预见费C、暂列金额D、不可预见准备金答案：B解析：基本预备费是指投资估算或工程概算阶段预留的,由于工程实施中不可预见的工程变更及洽商、一般自然灾害处理、地下障碍物处理、超规超限设备运输等而可能增加的费用,亦可称为工程建设不可预见费。42.关于城市维护建设税的说法正确的是（）。A、城市维护建设税分别与增值税、消费税同时缴纳B、缴纳增值税、所得税的单位和个人为城市维护建设税的纳税人C、城市维护建设税以纳税人实际缴纳的增值税、所得税税额为计税依据D、城市维护建设税实行单一税率答案：A解析：城市维护建设税的纳税义务发生时间与增值税、消费税的纳税义务发生时间一致，分别与增值税、消费税同时缴纳。A选项正确。

在中华人民共和国境内缴纳增值税、消费税的单位和个人，为城市维护建设税的纳税人，应当依照本法规定缴纳城市维护建设税。B选项错。

城市维护建设税以纳税人依法实际缴纳的增值税、消费税税额为计税依据。C选项错。

城市维护建设税税率如下：

（1）纳税人所在地在市区的，税率为7%；

（2）纳税人所在地在县城、镇的，税率为5%；

（3）纳税人所在地不在市区、县城或者镇的，税率为1%。

D选项错。43.每一个台班工作时间按（）计算。A、24小时B、12小时C、10小时D、8小时答案：D44.下列有关合同变更，描述错误的是（）。A、当事人协商一致，可以变更合同B、合同转让是合同变更的一种特殊形式C、合同转让是指变更合同中规定的权利义务内容D、合同变更是指对巳经依法成立的合同，在承认其法律效力的前提下，对其进行修改或补充答案：D解析：合同的变更是在合同的主体不改变的前提下对合同内容的变更,合同性质并不改变。45.根据《民法典》，下列财产可以抵押的是（）。A、学校的教学楼B、生产设备C、依法被查封的建筑物D、土地所有权答案：B解析：债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押:(1)建筑物和其他土地附着物:(2)建设用地使用权(3)海城使用权;(4)生产设备、原材料、半成品、产品;(5)正在建造的建筑物、船舶、航空糕;(6)交通运输工具;(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。故B正确。下列财产不得抵押:(1)土地所有权;(2)宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权,但是法律规定可以抵押的除外;(3)学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施;(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封、扣押、监管的财产;(6)法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。46.根据《民法典》，中标通知书可视为（）。A、协议B、要约C、承诺D、新要约答案：C解析：根据我国《民法典》的相关规定,建设工程招标文件是要约邀请,投标文件是要约,中标通知书则是承诺47.关于中标和订立合同的说法，正确的是（）。A、招标人不得授权评标委员会直接确定中标人B、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起20日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同C、招标人和中标人可以再行订立背离合同实质性内容的其他协议D、招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人答案：D解析：招标投标法》第四十条规定,评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法,对投标文件进行评审和比较;设有标底的,应当参考标底。评标委员会完成评标后,应当向招标人提出书面评标报告,并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。国务院对特定招标项目的评标有特别规定的,从其规定。第四十六条规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订

立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。48.工程项目风险管理中，风险识别的主要成果是（）。A、风险概率分析B、风险清单C、风险等级划分D、风险后果答案：B解析：风险识别的成果是进行风险分析与评估的重要基础。风险识别的最主要成果是风险清单。49.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，下列说法正确的是（）。A、企业合并的，可以继承合并前各方中较高的资质B、企业分立的，按分立前各方较低的资质处理C、企业改制的，可以继承原企业资质D、应当申请重新核定建筑业企业资质等级答案：D50.某建设项目工程费用5000万元，工程建设其他费用1000万元，基本预备费率为8%，年均投资价格上涨率5%，建设期两年，计划每年完成投资50%，则该项目建设期第二年价差预备费应为（）万元。A、160.02B、227.79C、246.01D、326.02答案：C解析：基本预备费=(5000+1000)×8%=480万元。静态投资=5000+1000+480=6480万元。建设期第二年完成投资6480×50%=3240(元)。

第二年价差预备费3240×{(1+f)0(1+f)0.5(1+f)2-1-1}=3240×（1.05^1.5-1）=246.01(万元)51.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，关于工程计量，下列说法中正确的是（）。A、合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量B、因异常恶劣天气造成的返工工程量不予计量C、成本加酬金合同应按照总价合同的计量规定进行计量D、总价合同应按实际完成的工程量计算答案：A52.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，一般不作为安全文明施工费计算基础的是（）。A、定额人工费B、定额人工费+定额材料费C、定额人工费+定额施工机具使用费D、定额基价答案：B53.混凝土抹灰砂浆贴200×300瓷砖墙面，灰缝宽5mm，假设瓷砖损耗率为8%，则100m瓷砖墙面的瓷砖消耗量为（）。A、103.6B、104.3C、108D、108.7答案：A解析：100m2墙面中瓷砖的净用量：100/[（0.2+0.005）*（0.3+0.005）]*0.2*0.3=1599.36块*0.2*0.3=95.96m2

瓷砖的消耗：95.96*1.08=103.6m254.若外币对人民币贬值，则关于该汇率变化对涉外项目投资额产生的影响，下列说法正确的是（）。A、从国外市场购买材料，所支付的外币金额减少B、从国外市场购买材料，换算成人民币所支付的金额减少C、从国外借款，本息所支付的外币金额增加D、从国外借款，换算成人民币所支付的本息金额增加答案：B解析：外币对人民币贬值时，项目从国外市场购买设备材料所支付的外币金额不变，但换算成人民币的金额减少；从国外借款，本息所支付的外币金额不变，但换算成人民币的金额减少。55.甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是（）。A、共同投标协议与投标文件一并提交B、甲公司与乙公司就相关项目各自承担责任C、甲公司与乙公司必须符合同一资质等级D、联合体是以两个投标人的身份投标答案：A解析：该题考点是联合体投标。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。56.招标工程量清单的项目特征中通常不需描述的内容是（）。A、材料材质B、结构部位C、工程内容D、规格尺寸答案：C解析：在编制分部分项工程量清单时,工程内容通常无须描述。57.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列工程中，属于分项工程的是（）。A、地基与基础B、装饰装修C、土方开挖工程D、砌体结构答案：C解析：本题考查的是工程项目的组成和分类.分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程.例如,土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砲体、木门窗制作与安装、破璃幕墙等工程.58.一般住宅建筑平面多为矩形，既有利于施工又比较经济的设计选型是（）。A、2～3个住宅单元、房屋长度40m～60mB、3～4个住宅单元、房屋长度60m～80mC、2～3个住宅单元、房屋长度60m～80mD、3～4个住宅单元、房屋长度80m～100m答案：B59.根据国外建筑安装工程费用的构成，施工工人的招雇解雇费用一般计入（）。A、直接工程费B、现场管理费C、公司办理费D、开办费答案：A解析：国外的建筑安装工程费用一般是在建筑市场上通过招投标方式确定的。建筑安装工程费用的高低受建筑产品供求关系影响较大。国外的建筑安装工程费用中的直接工程费包括:人工费、材料费和施工机械费。对于人工费,国外一般工程施工的工人按技术要求划分为高级技工、熟练工、半熟练工和壮工。当工程价格采用平均工资计算时,要按各类工人总数的比例进行加权计算。人工费应该包括工资、加班费、津贴、招雇解雇费用等。60.某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔费不超过合同总价款的5%，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（）万元。A、10B、12C、50D、60答案：C解析：误期赔偿费的最高限额=(800+200)×5%=50(万元),附属工程延误30日历天的赔偿为30×2=60(万元),大于50万元,应取50万元。61.要求发包人“补偿费用损失、调整合同价格”属于（）。A、工期索赔B、费用索赔C、变更索赔D、其他索赔答案：B62.关于工程量清单计价，下列表达式正确的是（）。A、分部分项工程费=∑(分部分项工程量×相应分部分项的工料单价)B、措施项目费=∑(措施项目工程量×相应的工料单价)C、其他项目费=暂列金额+材料设备暂估价+计日工+总承包服务费D、单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金答案：D解析：分部分项工程费=∑(分部分项工程量×相应分部分项工程综合单价);措施项目费=∑各措施项目费;其他项目费=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费;单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金。63.关于我国项目前期各阶段投资估算的精度要求，下列说法中正确的是（）。A、项目建议书阶段，允许误差大于±30%B、投资设想阶段，要求误差控制在±30%以内C、预可行性研究阶段，要求误差控制在±20%以内D、可行性研究阶段，要求误差控制在±15%以内答案：C解析：A选项,项目建议书阶段,要求误差控制在±30%以内。D选项,可行性研究阶段,要求

误差控制在±10%以内。选项C,初步可行性研究阶段,要求误差控制在20%以内,选项C正确。64.竣工决算文件中，主要反映竣工工程建设成果和经验，全面考核分析工程投资与造价的书面总结文件是（）。A、竣工财务决算说明书B、竣工财务决算报表C、工程竣工造价对比分析D、工程竣工验收报告答案：A解析：竣工财务决算说明书主要反映竣工工程建设成果和经验,是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件,是全面考核分析工程投资与造价的书面总结。65.投标人对招标工程量清单所列项目可以根据企业自身情况作适当的调整是（）。A、分部分项工程量清单B、措施项目清单C、税金项目清单D、规费项目清单答案：B66.某施工组织机构如下图所示，该组织机构属于（）组织形式。A、直线制B、职能制C、直线职能制D、矩阵制答案：C解析：本题考查的是工程项目管理组织机构形式。直线职能制是吸收了直线制和职能制两种组织机构的优点而形成的一种组织结构形式。与职能制组织结构形式相同的是，在各管理层次之间设置职能部门，但职能部门只作为本层次领导的参谋，在其所辖业务范围内从事管理工作，不直接指挥下级，与下一层次的职能部门构成业务指导关系。职能部门的指令，必须经过同层次领导的批准才能下达。各管理层次之间按直线制的原理构成直接上下级关系。67.BIM技术在（）阶段的应用有利于招标方控制造价和投标方报价的编制，提高招投标工作的效率和准确性，并为后续的工程造价管理和控制提高基础数据。A、设计阶段B、施工阶段C、招投标阶段D、竣工结算答案：C68.根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成，联合试运转费应包括（）。A、施工单位参加联合试运转人员的工资B、设备安装中的试车费用C、试运转中暴露的设备缺陷的处理费D、生产人员的提前进厂费答案：A解析：联合试运转费是指新建或新增加生产能力的工程项目,在交付生产前按照设计文件规定的工程质量标准和技术要求,对整个生产线或装置进行负荷联合试运转所发生的费用净支出(试运转支出大于收入的差额部分费用)。

试运转支出包括试运转所需原材料、燃料及动力消耗、低值易耗品、其他物料消耗、工具用具使用费、机械使用费、联合试运转人员工资、施工单位参加试运转人员工资、专家指导费,以及必要的工业炉烘炉费等;试运转收入包括试运转期间的产品销售收入和其他收入。

联合试运转费不包括应由设备安装工程费用开支的调试及试车费用,以及在试运转中暴露出来的因施工原因或设备缺陷等发生的处理费用。69.下列合同文件中，有优先解释权的是（）。A、招标公告B、投标文件C、图纸D、专用合同条款答案：D解析：本题考查的是施工合同示范文本。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；（3）投标函及其附录（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。70.投标报价活动的核心工作是（）。A、市场询价B、详细估价及报价C、确定投标策略D、复核工程量答案：B71.关于建设项目场地准备和建设单位临时设施费的计算，下列说法正确的是（）。A、改扩建项目一般应计工程费用和拆除清理费B、凡可回收材料的拆除工程应采用以料抵工方式冲抵拆除清理费C、新建项目应根据实际工程量计算，不按工程费用的比例计算D、新建项目应按工程费用比例计算，不根据实际工程量计算答案：B解析：本题考查的是建设单位管理费和用地与工程准备费。选项A错误,改扩建项目一般只计拆除清理费。选项CD错误,新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算,或按工程费用的比例计算。72.合同文件的解释顺序从高到低，正确的是（）。A、中标通知书，投标函及附录，专用合同条款B、投标函及附录，中标通知书，专用合同条款C、专用合同条款，中标通知书，投标函及附录D、中标通知书，专用合同条款，投标函及附录答案：A解析：除专用合同条款另有约定外,解释合同文件的优先顺序如下:

①合同协议书;

②中标通知书;

③投标函及投标函附录;

④专用合同条款;

⑤通用合同条款;

⑥技术标准和要求;

⑦图纸;

⑧已标价工程量清单;

⑨其他合同文件。73.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定，清单工程量的精确度说法错误的是（）。A、以“t”为单位保留小数后三位数字B、以“m3”为单位保留小数后二位数字C、以“m2”为单位保留小数后二位数字D、以“m”为单位保留小数后一位数字答案：D74.竣工决算是由（）编制的反映建设项目实际造价和投资效果的文件。A、设计单位B、施工单位C、建设单位D、监理单位答案：C75.准确性较高、但工作量大且技术要求高的劳动定额编制方法是（）。A、经验估工法B、统计分析法C、技术测定法D、理论分析法答案：C76.关于工程变更权的说法，正确的是（）。A、发包人与工程师均可以提出变更B、发包人与承包人均可以提出变更C、承包人与工程师均可以提出变更D、仅工程师可以提出变更答案：A77.清单项目编码010502001002的最前二位数“01”表示（）。A、各附录的章B、专业代码C、附录中各章的节D、具体的清单项目工程名称编码答案：B78.下列保险中，属于强制性保险的是（）。A、工伤保险B、意外伤害保险C、建筑工程一切险D、勘察设计责任险答案：A解析：工伤保险是强制性保险。79.支付担保中担保额度一般为工程总额的（）。A、5％B、20%~25％C、40％D、80％答案：B80.关于工程施工投标报价过程中的工程量的复核，下列说法正确的是（）。A、复核的准确程度不会影响施工方法的选用B、复核的目的在于修改工程量清单中的工程量C、复核有助于防止由于物资少购带来的停工待料D、复核中发现的遗漏和错误须向招标人提出答案：C解析：复核的准确程度会影响施工方法的选用,A错误;复核的目的不是在于修改工程量清单中的工程量,B错误;针对工程量清单中工程量的遗漏或错误,是否向招标人提出修改意见取决于投标策略,D错误。81.根据我国《企业所得税法》，企业发生年度亏损，在连续（）年内可以用税前利润进行弥补。A、5B、4C、3D2答案：A解析：企业发生的年度亏损，在连续5年内未能用税前利润弥补的，应用税后利润弥补。82.根据建筑安装工程定额编制的原则,按社会平均先进水平编制的是（）。A、预算定额B、施工定额C、概算定额D、概算指标答案：B83.建筑节能验收（）。A、是单位工程验收的条件之一B、是单位工程验收的先决条件，具有“一票否决权”C、不具有“一票否决权”D、可以与其它部分一起同步进行验收答案：B84.关于建设项目竣工验收，下列说法正确的是（）。A、中间验收是指单位工程验收B、单位工程验收由业主组织C、工程整体验收也称交工验收D、交工验收由项目主管部门或地方政府部门组织验收答案：A解析：单位工程验收由监理单位组织,选项B错误;工程整体验收也称动用验收,选项C错误;交工验收由业主组织,会同施工单位、监理单位、设计单位及使用单位等有关部门共同进行,选项D错误。85.编制预算定额人工日消耗量时，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时的用工应计入（）。A、超运距用工B、辅助用工C、二次搬运用工D、人工幅度差答案：C解析：需要指出，实际工程现场运距超过算定额取定运距时，可另行计算

现场二次撤运费。86.成本控制方法中，（）是对工程项目成本/进度进行综合控制的一种分析方法。A、工期——成本同步分析法B、挣值法C、项目成本分析表法D、比率法答案：B解析：赢得值法也叫挣值法。赢得值法是对工程项目成本/进度进行综合控制的一种分析方法。通过比较已完工程预算成本与已完工程实际成本之间的差值，可以分析由于实际价格的变化而引起的累计成本偏差；通过比较已完工程预算成本与拟完工程预算成本之间的差值，可以分析由于进度偏差而引起的累计成本偏差。并通过计算后续未完工程的计划成本余额，预测其尚需的成本数额，从而为后续工程施工的成本、进度控制及寻求降低成本途径指明方向。87.已知某人工抹灰10m2的基本工作时间为4小时，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的6%、11%、3%。则该人工抹灰的时间定额为（）工日/l00m2。A、6.30B、6.56C、6.58D、6.67答案：C解析：基本工作时间=4h=0.5(工日/10㎡)工序作业时间=0.5/(1-5%)=0.526(工日/10㎡)时间定额=0.526/(1-6%-11%-3%)=0.658(工日/10㎡)=6.58(工日/100m2)88.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)中对招标控制价的相关规定，下列说法正确的是（）。A、招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调B、招标人可以只公布招标控制价总价，也可以只公布单价C、招标控制价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D、高于招标控制价的投标报价应被拒绝答案：D解析：招标控制价可以在招标文件中公布,对所编制的招标控制价不得上浮或下调。招标人应当公布招标控制价的总价,以及各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和增值税。89.住宅小区规划中影响工程造价的主要因素有（）。A、建筑物平面形状、周长系数B、单元组成、建筑结构C、户型、住户面积D、占地面积、建筑群体的布置形式答案：D解析：占地面积、建筑群体的布置形式

居住小区规划中影响工程造价的主要因素有占地面积和建筑群体的布置形式。占地面积不仅直接决定着土地费的高低，而且影响着小区内道路、工程管线长度和公共设备的多少，而这些费用对小区建设投资的影响通常很大。90.根据《中华人民共和国建筑法》，建设工程施工许可证应当由（）申请领取。A、建设单位B、设计单位C、监理单位D、施工单位答案：A解析：建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。91.为编制招标工程量清单，在拟定常规的施工组织设计时，正确的做法是（）。A、根据概算指标和类似工程估算整体工程量时，仅对主要项目加以估算B、拟定施工总方案时需要考虑施工步C、在满足工期要求的前提下，施工进度计划应尽量推后以降低风险D、在计算人、材、机资源需要量时，不必考虑节假日、气候的影响答案：A解析：在拟定常规的施工组织设计时需注意以下问题:估算整体工程量。根据概算指标或类似工程进行估算,且仅对主要项目加以估算即可,如土石方、混凝土等。B选项错误,不需要考虑施工步骤;C选项错误,计划应尽量提前;D选项错误,在计算工、料、机资源需要量时,需要考虑节假日、气候的影响。92.下列施工合同文件中，解释顺序最为优先的是（）。A、合同协议书B、中标通知书C、专用合同条款D、通用合同条款答案：A93.对工程款付款时间没有约定或者约定不明的，视为应付款时间的是（）。A、建设工程未交付，工程款也未结算的，为提交竣工结算文件之日B、建设工程已经实际交付的，为工程竣工验收合格之日C、建设工程已经实际交付的，为提交竣工结算文件之日D、建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日答案：D解析：当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:

①建设工程已实际交付的,为交付之日;

②建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;

③建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。94.关于设备原价的说法，正确的是（）。A、进囗设备的原价是指其到岸价B、国产设备原价应通过查询相关交易价格或向生产厂家询价获得C、设备原价通常包含备品备件费在内D、设备原价占设备购置费比重增大，意味资本有机构成的提高答案：C解析：A选项,设备原价分为进口设备原价与国产设备原价。其中,进口设备的原价是指进口设备的抵岸价,抵岸价通常是由进口设备到岸价(CIF)和进口从属费构成。

B选项,国产设备原价分为国产标准设备原价与国产非标准设备原价。国产标准设备一般有完善的设备交易市场,因此可通过查询相关交易市场价格或向设备生产厂家询价得到国产标准设备原价。国产非标准设备由于单件生产、无定型标准,所以无法获取市场交易价格,只能按其成本构成或相关技术参数估算其价格。

C选项,设备购置费用由设备原价和设备运杂费构成。设备原价通常包含备品备件费在内。

D选项,在生产性工程建设中,设备购置费用占工程造价比重的增大,意味着生产技术的进步和资本有机构成的提高。95.下列情形中，属于投标人弄虚作假骗取中标的是（）。A、投标人借用他人资质证书投标B、投标人之间协商投标报价，共同抬高投标报价C、投标人之间约定中标人D、投标人向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标答案：A解析：《招标投标法实施条例》第四十二条规定,投标人有下列情形之一的,属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为:(1)使用伪造、变造的许可证件。(2)提供虚假的财务状况或者业绩。(3)提供虚假的项目负责人或者主要技术人

员简历、劳动关系证明。(4)提供虚假的信用状况。(5)其他弄虚作假的行为。96.按其用途和用量的大小，钢管脚手架在预算定额中属于（）。A、主要材料B、消耗性材料C、辅助材料D、周转性材料答案：D97.关于联合体投标的说法，正确的是（）。A、由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级B、联合体各方中有一方具备承担招标项目的相应能力即可C、联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人订立合同D、联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标的，应当向评标委员会澄清、说明以哪份投标文件为准答案：C解析：《招标投标法》第三十一条规定,两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的,联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议,明确约定各方拟承担的工作和责任,并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标,不得限制投标人之间的竞争。第三十七条规定,联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者

参加其他联合体投标的,相关投标均无效。98.编制竣工结算文件时，应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价的是（）。A、劳动保险费B、总承包服务费C、安全文明施工费D、现场签证费答案：C99.建设单位在（）可根据不同的项目方案建立初步的建筑信息模型，BIM数据模型的建立，结合可视化技术、虚拟建造等功能，为项目的模拟决策提供了基础。A、决策阶段B、设计阶段C、施工阶段D、招投标阶段答案：A100.下列（）行为，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，处以5000元以上2万元以下的罚款。A、超越资质等级业务范围承接工程造价咨询业务B、跨省、自治区、直辖市承接业务不备案的C、转包承接的工程造价咨询业务D、涂改、倒卖、出租、出借资质证书，或者以其他形式非法转让资质证书答案：A101.关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（）。A、项目建议书阶段的投资估算，是确定建设投资最高限额的依椐B、可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，不得突破C、投资估算不能作为制定建设贷款计划的依据D、投资估算是核算建设项目固定资产需要额的重要依据答案：D解析：投资估算的作用:①项目建议书阶段的投资估算,是项目主管部门审批项目建议书的依据之一,也是编制项目规划、确定建设规模的参考依据。②项目可行性研究阶段的投资估算,是项目投资决策的重要依据,也是研究、分析、计算项目投资经济效果的重要条件。当可行性研究报告被批准后,其投资估算额将作为设计任务书中下达的投资限额,即建设项目投资的最高限额,不能随意突破。③项目投资估算是设计阶段造价控制的依据,投资估算一经确定,即成为限额设计的依据,用以对各设计专业实行投资切块分配,作为控制和指导设计的尺度。④项目投资估算可作为项目资金筹措及制订建设贷款计划的依据,建设单位可根据批准的项目投资估算额,进行资金筹措和向银行申请贷款。⑤项目投资估算是核算建设项目固定资产投资需要额和编制固定资产投资计划的重要依据。⑥投资估算是建设工程设计招标、优选设计单位和设计方案的重要依据。102.注册造价工程师延续注册的有效期为（）年。A、1B、2C、3D、4答案：D103.工程总承包投标人进行标高金报价决策时，首先要进行的工作是（）。A、对风险进行评估B、价值增值分析C、选择合理的风险费率D、进行成本分析答案：B解析：标高金决策,由于这是带给总承包商的价值增值部分,因此首先要进行价值增值分析。104.某施工机械预计使用8年,一次大修理费为4500元，寿命周期大修理次数为2次,耐用总台班为2000台班,则台班大修理费为（）元。A、6.75B、4.50C、0.84D、0.56答案：B105.因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的费用是（）。A、临时工程拆除费B、承包人未交付材料的货款C、已实施的措施项目应付价款D、承包人施工设备运离现场的费用答案：B解析：由于不可抗力解除合同的,发包人除应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款,还应支付下列金额:①合同中约定应由发包人承担的费用;②已实施或部分实施的措施项目应付价款;③承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款。发包人一经支付此项货款,该材料和工程设备即成为发包人的财产;④承包人撤离现场所需的合理费用,包括员工遣送费和临时工程拆除、施工设备运离现场的费用;⑤承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用,且该项费用未包括在本款其他各项支付之内。106.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列情形中，属于施工企业承揽业务不良行为的是（）。A、以欺骗手段取得资质证书承揽工程的B、涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的C、利用向建设单位及其工作人员行贿、提供回扣等不正当手段承揽业务的D、在施工中偷工减料，使用不合格建筑材料的答案：C解析：承揽业务不良行为认定标准:

①利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的;

②相互串通投标或与招标人串通投标的,以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的;

③以他人名义投标或以其他方式弄虚作假,骗取中标的;

④不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的;

⑤将承包的工程转包或违法分包的。

AB选项属于资质不良行为;D选项属于工程质量不良行为。107.利用已建成的项目为新项目进行融资的模式是（）。A、BOTB、TOTC、ABSD、PPP答案：B解析：从项目融资的角度看,TOT是通过转让已建成项目的产权和经营权来融资的,而BOT是政府给予投资者特许经营权的许诺后,由投资者融资新建项目,即TOT是通过已建成项目为其他新项目进行融资,BOT则是为筹建中的项目进行融资。108.用钢筋尾料制作马凳、土支撑，属于绿色施工的（）。A、节材与材料资源利用B、节水与水资源利用C、节能与能源利用D、节地与土地资源保护答案：A109.关于劳动争议仲裁的说法，正确是（）。A、仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成B、劳动争议发生后，当事人应当申请调解，不得直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁C、仲裁的时效期间为6个月D、仲裁时效不发生中止和中断答案：A解析：A选项,劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。

B选项,用人单位与劳动者发生劳动争议,当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼,也可以协商解决。对于调解不成,当事人一方要求仲裁的,可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

C选项,劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。

D选项,仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。前款规定的仲裁时效,因当事人一方向对方当事人主张权利,或者向有关部门请求权利救济,或者对方当事人同意履行义务而中断。从中断时起,仲裁时效期间重新计算。因不可抗力或者有其他正当理由,当事人不能在本条第1款规定的1年仲裁时效期间申请仲裁的,仲裁时效中止。从中止时效的原因消除之日起,仲裁时效期间继续计算。110.在项目建议书和可行性研究阶段编制的工程造价是（）。A、投资估算B、设计概算C、施工预算D、施工图预算答案：A111.下列属于依法必须招标的项目可以不进行招标的情况是（）。A、受自然环境限制，只有少量潜在投标人B、招标费用占项目合同金额比例过大C、因技术复杂，只有少量潜在投标人D、采购人依法能够自行建设、生产或组织答案：D解析：有下列情形之一的,可以不进行招标:

1)需要采用不可替代的专利或者专有技术;

2)采购人依法能够自行建设、生产或者提供;

3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供;

4)需要向原中标人采购工程、货物或者服务,否则将影响施工或者功能配套要求;

5)国家规定的其他特殊情形。112.关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。A、确定中标人的权利属于招标人B、招标人应当授权评标委员会直接确定中标人C、招标人应当在收到评标报告时公示中标候选人D、招标人和中标人应当自中标通知书送达之日起20日内订立书面合同答案：A113.概算造价是指在初步设计阶段，根据设计意图，通过编制工程概预算文件预先测算和确定的工程造价，主要受到（）的控制。A、投资估算B、合同价C、修正概算造价D、实际造价答案：A114.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，招标控制价的综合单价组价工作包括：①确定工、料、机单价；②确定所组价定额项目名称；③计算组价定额项目的合价；④除以工程量清单项目工程量；⑤计算组价定额项目工程量，下列工作排序正确的是（）。A、②⑤①③④B、①②⑤④③C、②③①⑤④D、①②③④⑤答案：A解析：P185115.国家重点扶持高新技术项目企业所得税为（）。A、10%B、12％C、15%D、20%答案：C解析：国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。116.下列关于工程代建制的说法中，正确的是（）。A、工程代建制是一种针对经营性政府投资项目的建设实施组织方式B、工程代建单位参与工程项目前期的策划决策和建成后的经营管理C、在项目建设期间，工程代建单位存在经营性亏损或盈利D、工程代建制由专业化的工程项目管理单位作为代建单位答案：D解析：工程代建制是一种针对非经营性政府投资项目的建设实施组织方式，专业化的工程项目

管理单位作为代建单位，在工程项目建设过程中按照委托合同的约定代行建设单位职责。在项目建设期间，工程代建单位不存在经营性亏损或盈利，通过与政府投资管理机构签订代建合同，只收取代理费、咨询费。如果在项目建设期间使投资节约，可按合同约定从所节约的投资中提取一部分作为奖励。117.对于工程总承包合同中质量保证金的扣留与返还，下列做法正确的是（）。A、扣留金额的计算中应考虑预付款的支付、扣回及价格调整的金额B、不论是否缴纳履约保证金，均须扣留质量保证金C、缺陷责任期满即须返还剩余质量保证金D、延长缺陷责任期时，应相应延长剩余质量保证金的返还期限答案：D解析：根据《建设工程质量保证金管理办法》的规定,承包人已经缴纳履约保证金或者采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他担保方式的,发包人不得再预留质量保证金。缺陷责任期满时,承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金,发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议,发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。缺陷责任期满时,承包人没有完成缺陷责任的,发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额,并有权要求延长缺陷责任期,直至完成剩余工作为止。118.推行全过程工程咨询，是一种（）的重要体现。A、传统项目管理转变为技术经济分析B、将传统“碎片化”咨询转变为“集成化”咨询C、将实施阶段咨询转变为投资决策咨询D、将造价专项咨询转变为整体项目管理答案：B119.关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是（）。A、安装工程一切险对旧机器设备仅负有考核期的保险责任，不承担维修期的保险责任B、安装工程一切险的保险期内，一般应当包括两个试车考核期C、安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或者用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始D、安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过1个月答案：C解析：安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期，选项B错误。

试车考核期的长短一般根据安装工程合同中的约定进行确定，但不得超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限。安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过3个月，D选项错误。

若超过3个月，应另行加收保险费。安装工程一切险对于旧机器设备不负考核期的保险责任，也不承担其维修期的保险责任。选项A错误。120.与BOT融资方式相比，TOT融资方式的特点是（）。A、信用保证结构简单B、项目产权结构易于确定C、不需要设立具有特许权的专门机构D、项目招标程序大为简化答案：A解析：本题考查的是项目融资的主要方式。采用BOT方式,投资者先要投入资金建设,并要设计合理的信用保证结构,花费时间很长,承担风险大;采用TOT方式投资者购买的是正在运营的资产和对资产的经营权,资产收益具有确定性,也不需要太复杂的信用保证结构。121.某地2023年拟建一座年产20万吨的化工厂。该地区2021年建成的年产15万吨相同产品的类似项目实际建设投资为6000万元。2021年和2023年该地区的工程造价指数(定基指数)分别为1.12、1.15，生产能力指数为0.7，预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨5%。则该项目的静态投资为（）万元。A、7147.08B、7535.09C、7911.84D、8307.43答案：B解析：6000*〔20/15〕^0.7*〔115/112〕=7535.09万元。122.确定预算定额的人工消耗指标时，砌墙工程中“砌砖、调制砂浆”的用工量属于（）。A、基本用工B、辅助用工C、超运距用工D、人工幅度差答案：A123.根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查暂行办法》规定，（）应当将施工图送施工图审查机构审查。A、施工单位B、监理单位C、建设单位D、设计单位答案：C解析：以房屋建筑和市政基础设施工程为例，根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(住房和城乡建设部令第13号)，建设单位应当将施工图送施工图审查机构审查。124.装配式建筑中，预制外墙底部的“水平拼缝”采用（）处理，以防渗水。A、外高内低B、内低外高C、平口D、斜口答案：A125.某挖掘机配司机1人，若年制度工作日为245天，年工作台班为220台班，人工工日单价为80元，则该挖掘机的人工费为（）元/台班。A、71.8B、80.0C、89.1D、132.7答案：C解析：机上司机(司炉)和其他操作人员的人工费按下列公式计算:

台班人工费=人工消耗量×[1+(年制度工作日-年工作台班)/年工作台班]×人工单价。

本题中,台班人工费=1×[1+(245-220)/220]×80≈89.1(元/台班)。126.建设项目的竣工决算应包括（）全过程的全部实际支出费用。A、从开工到竣工B、从筹建到竣工投产C、从开工到竣工验收D、从筹建到竣工验收答案：A127.根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目属于按造价形成划分的是（）。A、人工费B、企业管理费C、利润D、税金答案：D解析：ABC属于按照费用构成要素划分的。128.不能计入材料定额消耗量的是（）A、主要材料B、辅助材料C、周转性材料D、回收材料答案：D129.根据我国《民法典》，投标文件是一种（）。A、要约邀请B、要约C、承诺D、合同答案：B解析：招标的公告相当于要约邀请，而投标文件属于邀约。1、投标文件在针对特定人作出的——招标人；2、投标文件内容具体；3、投标文件是投标人希望与之缔结合同的意思表示；4、一旦招标人接受，投标人即受该意思表示约束。130.某建筑工程一切险在保险合同有效期内，保险标的的危险程度显著增加，被保险人按照保险合同约定及时通知了保险人，保险人（）。A、应当重新订立合同B、应当解除合同C、可以按照合同约定增加保险费或者解除合同D、不能增加保险费，也不能解除合同答案：C解析：在合同的有效期内,保险标的的危险程度显著增加的,被保险人应当按照合同约定及时通知保险人,保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。131.工伤保险费应当由（）缴纳。A、当地政府B、用人单位C、职工个人D、工伤保险基金答案：B解析：职工应当参加工伤保险,由用人单位缴纳工伤保险费,职工不缴纳工伤保险费。此外《建筑法》还规定;鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,支付保险费。132.可以不进行施工招标的工程项目是（）。A、部分使用国家融资的项目B、使用国际组织援助资金的项目C、新能源基础设施项目D、抢险救灾项目答案：D133.在概算定额的基础上进一步综合扩大，以建筑物和构筑物为对象，以建筑面积、体积或成套设备装置的台或组为计量单位编制的定额，称为（）。A、施工定额B、综合预算定额C、概算指标D、投资估算指标答案：C134.某项目施工合同约定，承包人承租的水泥价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调差，已知投标人投标价格、基准期发布价格为440元/t、450元/t，2023年3月的造价信息发布价为430元/t，则该月水泥的实际结算价格为（）元/t。A、418B、427.5C、430D、440答案：D解析：投标报价为440元/t,3月份的价格下降,应以较低的投标报价为基准价基础计算合同月的风险幅度。则440×(1-5%)=418(元/t),未超过投标报价5%的风险幅度范围,不作调整135.当出现下列合同文件互相矛盾时，（）的解释顺序最后。A、补充协议B、合同协议书C、合同专用条款D、合同通用条款答案：D136.施工预算是依据（）编制的。A、预算定额B、时间定额C、施工定额D、消耗定额答案：C137.关于安全文明施工费的支付，下列说法正确的是（）。A、按施工工期平均分摊安全文明施工费，与进度款同期支付B、按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费，与进度款同期支付C、在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付D、在正式并工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付答案：C解析：发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%,其余部分按照提前安排的原则进行分解,与进度款同期支付。138.在完善的保险制度下，发达国家和地区的造价咨询企业所采用的典型模式是（）。A、合伙制B、公司制C、股份制D、契约制答案：A解析：合伙制企业因对其组织方面具有强有力的风险约束性,能够促使其不断强化风险意识,提高咨询质量,保持较高的职业道德水平。正因如此完善工程保险制度下的合伙制也是发达国家和地区工程造价咨询企业所采用的典型组织模式。139.关于评标过程中，对投标报价算术错误的修正，下列做法中正确的是（）。A、评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正B、修正的价格，经评标委员会书面确认后具有约束力C、投标人应接受修正价格，否则将没收其投标保证金D、投标文件中的大写与小写金额不一致的，以小写金额为准答案：A140.某国内工程合同对欠付工程利息计付标准和付款时间没有约定，若发生了欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是（）。A、按照中国人民银行发布的同期各类贷款放利率中的高值计息B、建设工程已实际交付的，计息日为交付之日C、建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日D、建设工程未交付，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日答案：A解析：本题主要考查《施工合同法律解释一》相关规定。当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理;没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息,故A选项错误。建设工程已实际交付的,计息日为交付之日,故B选项正确。建设工程没有交付的,计息日为提交竣工结算文件之日,故C选项正确。建设工程未交付,工程价款也未结算的,计息日为当事人起诉之日,故D选项正确。141.（）根据表达方式分为时间定额和产量定额两种。A、劳动定额B、施工定额C、材料消耗定额D、施工机械台班消耗定额答案：A142.根据招标投标法，依法必须进行公开招标的项目，自（）之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20天。A、投标人收到招标文件B、招标文件最后澄清C、招标文件发布D、招标文件开始发出答案：D解析：《招标投标法》第二十四条规定,招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间。但是,依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于20日。143.编制项目投资估算时，我国国内不常见，但世界银行项目常采用的方法是（）。A、设备系数法B、比例估算法C、主体专业系数法D、朗格系数法答案：D144.（）是编制消耗量定额的基础。A、施工定额B、预算定额C、概算指标D、概算定额答案：A145.编制招标工程量清单时，应根据施工图纸的深度、暂估价设定的水平、合同价款约定调整因素以及工程实际情况合理确定的清单项目是（）。A、措施项目清单B、暂列金额C、专业工程暂估价D、计日工答案：B解析：在确定暂列金额时应根据施工图纸的深度、暂估价设定的水平、合同价款约定调整的因素以及工程实际情况合理确定。146.《xx省建筑与装饰工程消耗量定额》（20XX）反映了（）水平。A、社会先进B、社会落后C、社会平均D、个别企业．答案：C147.在装配式建筑对中有时需要对构件进行拆分设计，下列不属于构件拆分的原因的是（）。A、便于进行吊装B、便于生产与运输C、构件尺寸要求D、便于现场吊装答案：C解析：由于构件需要进行吊装、生产与运输,而构件的吊装、生产、运输都对构件的尺寸大小有一定的要求,因此需要将超大、超重的构件进行拆分。与传统的现浇建筑不同的是装配式建筑的设计过程需要进行拆分,以满足现场安装、工厂生产的要求。在装配式建筑中有时构件尺寸会很大,但为了便于生产、安装、运输需要对其进行拆分。148.为核算施工成本，施工项目经理部应建立和健全以（）为对象的成本核算财务体系。A、单位工程B、单项工程C、分部工程D、分项工程答案：A解析：施工项目经理部应建立和健全以单位工程为对象的成本核算财务体系,严格区分企业经营成本和项目生产成本,在工程项目实施阶段不对企业经营成本进行分摊,以正确反映工程项目可控成本的收、支、结