郑州建设工程施工合同2024年

郑州建设工程施工合同2024年合同目录第一章：总则1.1合同目的与适用范围1.2合同的法律依据1.3合同的基本原则第二章：项目概述2.1工程名称与地点2.2工程规模与性质2.3工程主要技术经济指标第三章：合同双方3.1甲方的权利与义务3.2乙方的权利与义务3.3双方的共同义务第四章：工程承包范围与内容4.1工程承包范围4.2工程具体内容4.3工程质量标准第五章：合同价款与支付方式5.1合同价款的确定5.2工程预付款5.3工程进度款支付第六章：工程进度与工期6.1工程进度计划6.2工期要求与延期处理6.3工程进度的监督与检查第七章：工程质量与验收7.1工程质量要求7.2工程验收程序7.3质量保证与责任第八章：工程变更与签证8.1工程变更的提出与审批8.2工程变更的实施8.3工程签证的管理第九章：工程材料与设备9.1材料与设备的供应9.2材料与设备的质量标准9.3材料与设备的保管与使用第十章：安全生产与环境保护10.1安全生产责任10.2环境保护措施10.3事故处理与报告第十一章：工程保险11.1工程保险的种类与范围11.2保险责任与索赔程序11.3保险费用的承担第十二章：合同争议解决12.1争议解决的原则12.2协商解决12.3调解、仲裁与诉讼第十三章：合同的变更、解除与终止13.1合同变更的条件与程序13.2合同解除的条件13.3合同终止后的权利与义务第十四章：合同的签订与生效14.1签订方14.2签订时间14.3签订地点14.4合同生效的条件与期限第一章：总则1.1合同目的与适用范围本合同旨在明确甲乙双方在郑州建设工程施工项目中的权利、义务和责任，规范施工行为，确保工程顺利进行。1.2合同的法律依据本合同的订立、履行、变更、解除和争议解决，均应遵守《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规。1.3合同的基本原则合同双方应遵循公平、诚信的原则，严格履行合同义务，维护双方的合法权益。第二章：项目概述2.1工程名称与地点工程名称为：，地点位于：。2.2工程规模与性质工程规模包括建筑面积、结构形式等，工程性质为：______。2.3工程主要技术经济指标包括但不限于工程预算、设计标准、施工难度等。第三章：合同双方3.1甲方的权利与义务甲方有权对工程进度和质量进行监督，有义务按合同约定支付工程款。3.2乙方的权利与义务乙方有权按合同约定收取工程款，有义务保证工程质量和按期完成施工。3.3双方的共同义务包括但不限于保证施工安全、保护环境、遵守施工现场管理规定等。第四章：工程承包范围与内容4.1工程承包范围乙方应按照合同约定，完成包括土建、安装、装修等在内的全部工程内容。4.2工程具体内容具体施工内容包括施工图纸所标明的所有分部分项工程。4.3工程质量标准工程质量应符合国家及行业相关标准，达到合同约定的质量等级。第五章：合同价款与支付方式5.1合同价款的确定合同价款根据工程量清单和综合单价确定，总额为：______。5.2工程预付款甲方应在合同签订后______天内支付乙方工程预付款，金额为合同价款的______%。5.3工程进度款支付乙方应根据工程进度向甲方申请进度款，甲方应在收到申请后______天内完成审核并支付。第六章：工程进度与工期6.1工程进度计划乙方应根据合同约定，制定并提交工程进度计划，经甲方确认后执行。6.2工期要求与延期处理工程应按照合同约定的工期完成，因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。6.3工程进度的监督与检查甲方有权对工程进度进行监督和检查，乙方应予以配合。第七章：工程质量与验收7.1工程质量要求乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。7.2工程验收程序工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后______天内组织验收。7.3质量保证与责任乙方应对施工质量负责，对于施工中出现的质量问题，乙方应及时整改并承担相应责任。以上为合同前七章的详细内容，后续章节将在后续提问中继续补充。第八章：工程变更与签证8.1工程变更的提出与审批任何工程变更需由提出方书面提出，并经另一方书面同意后执行。8.2工程变更的实施变更事项经审批后，乙方应根据变更内容调整施工方案，并保证工程质量。8.3工程签证的管理所有工程变更均需办理签证手续，签证单据应由双方授权代表签字确认。8.4变更费用的确定因工程变更产生的费用增减，由双方协商确定，并作为合同价款的调整。第九章：工程材料与设备9.1材料与设备的供应乙方负责工程所需材料与设备的采购、运输和保管。9.2材料与设备的质量标准所有材料与设备应符合设计要求和国家相关标准。9.3材料与设备的保管与使用乙方应妥善保管材料与设备，确保其在施工中的正常使用。第十章：安全生产与环境保护10.1安全生产责任乙方应遵守安全生产法律法规，制定安全生产措施，确保施工安全。10.2环境保护措施乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响。10.3事故处理与报告发生安全事故时，乙方应立即采取措施并按程序报告甲方及相关部门。第十一章：工程保险11.1工程保险的种类与范围乙方应为工程投保建筑工程一切险和第三方责任险。11.2保险责任与索赔程序保险责任范围内的损失，乙方应按保险合同约定进行索赔。11.3保险费用的承担保险费用由乙方承担，并计入合同价款。第十二章：合同争议解决12.1争议解决的原则合同争议应首先通过协商解决，协商不成时，可依法申请调解、仲裁或提起诉讼。12.2协商解决双方应本着公平、诚信的原则，通过友好协商解决争议。12.3调解、仲裁与诉讼协商不成的争议，可提交双方认可的调解机构调解，或提交至约定的仲裁委员会仲裁，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十三章：合同的变更、解除与终止13.1合同变更的条件与程序合同变更应基于双方协商一致，并以书面形式确认。13.2合同解除的条件一方严重违约或不可抗力导致合同无法履行时，另一方有权解除合同。13.3合同终止后的权利与义务合同终止后，双方应根据实际情况协商处理已履行部分的权利与义务。第十四章：合同的签订与生效14.1签订方甲方：，乙方：。14.2签订时间本合同签订时间为：____年__月__日。14.3签订地点本合同签订地点为：______。14.4合同生效的条件与期限本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格并结清所有款项之日止。以上为合同后七章的详细内容，合同正文到此结束。多方为主导时的，附件条款及说明在多方参与的郑州建设工程施工合同中，附件条款作为合同不可分割的一部分，提供了更详尽的操作细节和法律依据。以下是针对多方主导的建设工程施工合同的附件条款及说明：附件一：工程详细说明1.1工程的详细描述，包括但不限于工程的地理位置、规模、设计要求等。1.2工程的施工图纸和技术规范。附件二：参与方资质证明2.1各参与方的营业执照、资质证书、安全生产许可证等相关证明文件。附件三：工程量清单3.1详细的工程量清单，包括各分项工程的工程量、单价和总价。附件四：施工进度计划4.1施工进度的详细计划表，包括关键节点和完成时间。附件五：质量保证体系5.1各参与方的质量管理体系和质量保证措施。附件六：安全生产措施6.1安全生产责任制度、安全教育培训、现场安全防护等措施。附件七：环境保护措施7.1施工现场的环境保护措施，包括噪音控制、粉尘控制、废弃物处理等。附件八：材料和设备清单8.1工程所需材料和设备的详细清单，包括规格、数量、供应时间等。附件九：工程变更管理程序9.1工程变更的提出、审批、实施和费用调整的管理程序。附件十：工程验收标准和程序10.1工程验收的标准和详细程序，包括分阶段验收和最终验收。附件十一：合同价款调整机制11.1合同价款调整的条件、方法和程序。附件十二：保险和担保要求12.1工程保险的种类、范围和要求，以及履约担保的形式和条件。附件十三：争议解决机制13.1争议解决的程序，包括协商、调解、仲裁和诉讼。附件十四：合同变更、解除和终止的条件和程序14.1合同变更、解除和终止的条件，以及相应的程序和后果。附件十五：信息披露和报告机制15.1各参与方的信息披露义务和定期报告机制。附件十六：特别条款16.1针对本工程的特殊情况或需求，各方协商一致的特别条款。附件十七：法律顾问意见17.1法律顾问对合同条款的合法性、合规性进行的审核意见。附件十八：其他补充协议18.1合同履行过程中，各方根据实际情况签订的其他补充协议。以上附件条款及说明为多方主导的建设工程施工合同提供了全面的指导和规范，确保了合同的完整性和可执行性。通过这些附件，各方能够更清晰地了解自身的权益和义务，为工程的顺利进行提供了坚实的基础。附件及其他补充说明一、附件列表：本合同的附件是合同不可分割的一部分，具体包括：附件一：工程详细说明附件二：参与方资质证明附件三：工程量清单附件四：施工进度计划附件五：质量保证体系附件六：安全生产措施附件七：环境保护措施附件八：材料和设备清单附件九：工程变更管理程序附件十：工程验收标准和程序附件十一：合同价款调整机制附件十二：保险和担保要求附件十三：争议解决机制附件十四：合同变更、解除和终止的条件和程序附件十五：信息披露和报告机制附件十六：特别条款附件十七：法律顾问意见附件十八：其他补充协议二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于：未按合同约定支付工程款项未按施工进度计划完成工程任务提供的材料和设备不符合合同要求违反安全生产和环境保护规定违约行为的认定应基于合同条款和实际行为，由守约方提出并经双方或第三方机构确认。三、法律名词及解释：工程量清单：详细列明工程各部分所需完成的具体工作量和相应费用的文件。履约担保：为保证合同履行，一方或双方提供的财务保证或担保。不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：合同争议首先应通过双方协商解决。协商不成时，可提交至合同约定的调解机构进行调解。若调解无效，争议可提交至约定的仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜：合同自双方签字盖章之日起生效。合同的变更与解除需双方协商一致，并以书面形式确认。合同终止后，双方应根据合同