2024年某大建筑爆破作业专业劳务分包协议

2024年某大型建筑爆破作业专业劳务分包协议本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3爆破作业1.4劳务分包2.合同范围及工作内容2.1工作范围2.2工作内容2.3工作量3.合同价格及支付方式3.1合同价格3.2价格调整3.3支付方式3.4支付时间4.工期及进度4.1工期要求4.2进度计划4.3延期条款5.劳务人员管理5.1劳务人员资质5.2劳务人员培训5.3劳务人员福利5.4劳务人员更换6.安全生产及环境保护6.1安全生产要求6.2安全防护措施6.3环境保护措施7.质量管理7.1质量标准7.2质量控制7.3质量验收8.违约责任8.1违约行为8.2违约责任8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议方式9.2调解程序9.3诉讼管辖10.合同的解除和终止10.1解除条件10.2终止条件10.3解除和终止后的事宜11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密责任12.合同的效力、修改和补充12.1合同效力12.2合同修改12.3合同补充13.合同的签署和备案13.1签署程序13.2备案程序14.其他条款14.1法律适用14.2语言文字14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3爆破作业爆破作业是指根据甲方要求，在甲方提供的场地内进行的建筑物的拆除、爆炸品的运输、储存、搬运、装卸、安装、拆除、销毁以及与爆破作业相关的设计、咨询、技术服务等全部工作。1.4劳务分包劳务分包是指乙方根据甲方的要求，按照本合同的约定，向甲方提供具备合法资质和技能的劳务人员，完成甲方指定的爆破作业项目。第二条合同范围及工作内容2.1工作范围乙方负责完成甲方指定的爆破作业项目的全部或部分工作，包括但不限于爆破方案设计、爆破作业实施、安全防护、清理现场等工作。2.2工作内容乙方应按照甲方的要求，提供具备相应资质和技能的劳务人员，并保证劳务人员按照甲方提供的作业指导书和相关法律法规进行作业。2.3工作量具体工作量根据甲乙双方协商确定的爆破作业项目及要求进行计算。第三条合同价格及支付方式3.1合同价格合同价格根据乙方提交的报价书，经甲乙双方协商一致后确定。3.2价格调整合同执行过程中，如遇市场行情变化等原因导致合同价格需要调整，甲乙双方可按约定的价格调整机制进行调整。3.3支付方式甲方按照乙方完成的工作量和约定的支付周期，通过银行转账等方式支付合同款项。3.4支付时间甲方应在乙方提交完整工作量和相关资料后七个工作日内完成支付。第四条工期及进度4.1工期要求乙方应按照甲方的要求，保证在约定的工期内完成爆破作业项目。4.2进度计划乙方应根据甲方提供的爆破作业项目要求，制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。4.3延期条款如乙方因不可抗力等原因导致无法按照进度计划完成工作，应提前通知甲方，并采取措施减少损失。如延期超过约定时间，甲方有权按约定条款向乙方追究违约责任。第五条劳务人员管理5.1劳务人员资质乙方应确保提供给甲方的劳务人员具备国家规定的相关资质和技能，且无犯罪记录。5.2劳务人员培训乙方应对劳务人员进行必要的安全生产、质量意识和技能培训，确保劳务人员了解并遵守相关法律法规和甲方要求。5.3劳务人员福利乙方应按照国家法律法规和甲方要求，为劳务人员缴纳社会保险，并提供合理的劳动保护和福利待遇。5.4劳务人员更换如乙方劳务人员在合同期内出现不符合甲方要求的情况，乙方应在甲方要求的时间内更换符合要求的劳务人员。第六条安全生产及环境保护6.1安全生产要求乙方应严格按照国家法律法规、甲方要求和相关安全生产标准进行爆破作业，确保安全生产。6.2安全防护措施乙方应制定并落实爆破作业的安全防护措施，包括但不限于现场安全警戒、人员疏散、应急预案等。6.3环境保护措施乙方应采取有效措施，防止爆破作业对环境造成污染，确保符合国家环境保护要求。652578第八条违约责任8.1违约行为双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。8.2违约责任违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体数额按照双方约定或法院判决确定。8.3违约赔偿因违约行为导致对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第九条争议解决9.1争议方式双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2调解程序如双方同意，可以通过第三方调解机构进行调解，调解不成的，仍可向人民法院提起诉讼。9.3诉讼管辖本合同的诉讼管辖地为合同签订地人民法院。第十条合同的解除和终止10.1解除条件双方协商一致，可以解除本合同。10.2终止条件本合同履行完毕，或者双方协商一致终止本合同。10.3解除和终止后的事宜合同解除或终止后，乙方应按照甲方的要求，完成相关后续工作，并清理现场。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同解除或终止之日起五年。11.3泄密责任如一方泄露对方的保密信息，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。第十二条合同的效力、修改和补充12.1合同效力本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。12.2合同修改合同的修改或补充，应由双方协商一致，并以书面形式签订。12.3合同补充本合同未尽事宜，可由双方协商一致后以补充协议的形式签订。第十三条合同的签署和备案13.1签署程序本合同由双方授权代表签署，并加盖公章。13.2备案程序本合同签署后，双方应按照相关法律法规的规定进行备案。第十四条其他条款14.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。14.2语言文字本合同的文字为中文，如有翻译版本，以中文文本为准。14.3合同附件本合同附件包括双方提供的相关文件、图纸、技术要求等，附件与本合同具有同等法律效力。652579第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：爆破作业项目详细方案描述：包含爆破作业的具体方案、爆破物品的种类及数量、爆破方法、安全防护措施等详细信息。2.附件二：劳务人员名单及资质证明描述：包含乙方提供劳务人员的详细名单、资质证书复印件等相关信息。3.附件三：安全生产及环境保护措施方案描述：包含爆破作业过程中的安全生产及环境保护措施的具体方案。4.附件四：爆破作业现场地形地貌图描述：详细展示爆破作业现场的地形地貌，用于指导爆破作业的实施。5.附件五：爆破作业现场周边建筑物分布图描述：展示爆破作业现场周边建筑物的分布情况，用于评估爆破作业可能对周边环境造成的影响。6.附件六：爆破作业安全评估报告描述：包含爆破作业安全评估的具体内容，包括可能存在的安全风险及应对措施等。7.附件七：爆破作业应急预案描述：针对爆破作业过程中可能出现的突发事件，制定的应急处理措施和流程。8.附件八：合同价格明细表描述：详细列出合同价格的构成要素，包括劳务人员费用、材料费用、设备租赁费用等。9.附件九：工期计划及进度安排描述：明确爆破作业项目的工期计划及进度安排，包括各阶段工作的开始和结束时间。10.附件十：质量控制及验收标准描述：详细列出爆破作业的质量控制标准及验收程序。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未能按照约定完成爆破作业项目。责任认定：乙方应向甲方支付违约金，并承担因违约导致甲方产生的直接经济损失。示例说明：乙方因管理不善导致劳务人员迟到早退，严重影响工期，构成违约。2.违约行为：乙方提供的劳务人员不具备约定资质和技能。责任认定：乙方应承担劳务人员不符合要求所产生的全部后果，并向甲方支付违约金。示例说明：乙方提供的劳务人员未经培训，无法胜任爆破作业，构成违约。3.违约行为：乙方未按照约定时间完成爆破作业项目。责任认定：乙方应按照逾期完成的天数向甲方支付违约金，并承担甲方因此产生的间接损失。示例说明：乙方因施工计划不当导致工期延误，构成违约。4.违约行为：乙方未按照约定支付合同款项。责任认定：乙方应向甲方支付违约金，并承担因违约导致的甲方损失。示例说明：乙方未按时支付合同款项，构成违约。5.违约行为：甲方未按照约定支付合同款项。责任认定：甲方应向乙方支付违约金，并承担因违约导致的乙方损失。示例说明：甲方未按时支付合同款项，构成违约。说明三：法律名词及解释：1.爆破作业：指采用爆炸方法对建筑物、结构物等进行拆除或破坏的行为。应用：本合同中的爆破作业指乙方按照甲方的要求进行的建筑物拆除爆炸活动。2.劳务分包：指承包方将其所承揽的工程中的部分工作内容，分包给具有相应资质的其他单位或个人完成的行为。应用：乙方作为劳务分包商，负责完成甲方指定的爆破作业项目。3.违约金：指一方违反合同约定，应向守约方支付的违约赔偿金。应用：如乙方违约，应向甲方支付违约金作为赔偿。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。应用：如合同执