2024版规范化水库大坝项目承包合同样本

2024版规范化水库大坝项目承包合同样本本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同双方1.2项目地点1.3工程内容2.合同价格2.1工程总价2.2价格调整2.3付款方式3.工程进度与交付3.1施工期限3.2工程质量标准3.3工程验收4.合同的履行4.1承包商的责任4.2发包人的责任4.3合同的变更5.违约责任5.1承包商的违约5.2发包人的违约5.3违约赔偿6.争议解决6.1协商解决6.2调解解决6.3仲裁解决7.合同的终止7.1合同提前终止7.2合同终止后的处理8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3泄露保密信息的处理9.不可抗力9.1不可抗力的定义9.2不可抗力事件的处理9.3不可抗力导致的合同变更10.法律适用与争议解决10.1合同适用的法律10.2争议解决方式11.其他条款11.1合同的转让11.2合同的附件11.3合同的生效与终止日期12.合同签字盖章12.1合同签署12.2合同盖章12.3签字盖章后的合同副本13.合同附件13.1工程量清单13.2技术规格说明书13.3设计图纸14.合同语言14.1合同的正式语言14.2合同翻译与解释第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2项目地点工程地点：X省X市X县X水库大坝1.3工程内容本合同涉及的工程内容为：X水库大坝的规范化建设，包括大坝主体工程、排水工程、溢洪道工程等。第二条合同价格2.1工程总价本工程的总价为人民币万元整（大写：人民币捌佰万元整），具体金额详见附件中的工程量清单。2.2价格调整合同签订后，如遇材料价格、人工费用等发生变动，双方可按合同约定的价格调整机制进行调整。2.3付款方式本合同的付款方式为进度付款，具体付款比例和付款时间详见附件中的付款计划。第三条工程进度与交付3.1施工期限本工程的施工期限为个月，自合同签订之日起计算。3.2工程质量标准本工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和发包人要求。3.3工程验收工程完成后，承包商应按照合同约定的验收程序进行验收，发包人负责组织验收。验收合格的，发包人应在验收报告上签字盖章，并支付合同约定的尾款。第四条合同的履行4.1承包商的责任承包商应按照合同约定，完成本工程的施工，并保证工程质量、安全、进度等方面的要求。4.2发包人的责任发包人应按照合同约定，支付工程款，提供施工所需的场地、资料等。4.3合同的变更合同履行过程中，如遇特殊情况，需要变更合同内容的，双方可协商一致，并签订补充协议。第五条违约责任5.1承包商的违约承包商未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准的，应承担违约责任，赔偿发包人的损失。5.2发包人的违约发包人未按照合同约定支付工程款，或提供施工所需资料的，应承担违约责任，赔偿承包商的损失。5.3违约赔偿违约赔偿的具体金额和计算方式详见附件中的违约赔偿条款。第六条争议解决6.1协商解决合同履行过程中，如发生争议，双方应通过协商解决。6.2调解解决协商不成的，双方可申请第三方调解机构进行调解。6.3仲裁解决调解不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条合同的终止7.1合同提前终止合同履行过程中，如发生不可抗力或其他特殊情况，导致合同无法继续履行的，双方可协商一致提前终止合同。7.2合同终止后的处理合同终止后，承包商应按照发包人的要求，完成工程收尾工作，并承担相应费用。合同终止后的赔偿事宜，双方应按照合同约定和国家相关法律法规处理。第八条保密条款8.1保密内容双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、经营秘密等，均应予以保密。8.2保密期限双方的保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕后五年内有效。8.3泄露保密信息的处理如一方泄露了对方的保密信息，泄露方应承担违约责任，赔偿受损方的损失。第九条不可抗力9.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。9.2不可抗力事件的处理发生不可抗力事件的一方应立即通知对方，并采取合理措施减少损失。9.3不可抗力导致的合同变更因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方可协商一致变更或终止合同。第十条法律适用与争议解决10.1合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。10.2争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。11.2合同的附件本合同的附件包括工程量清单、技术规格说明书、设计图纸等，附件与合同具有同等法律效力。11.3合同的生效与终止日期本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的终止日期止。第十二条合同语言12.1合同的正式语言本合同的正式语言为中文。12.2合同翻译与解释如双方需要合同的英文翻译，应以中文文本为准。合同的翻译和解释争议，应以中文文本为准。第十三条合同签字盖章13.1合同签署本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同盖章双方应按照合同约定盖章，以证明合同的效力。13.3签字盖章后的合同副本双方签字盖章后，应各自保留一份完整的合同副本，作为合同的证据。第十四条合同附件14.1工程量清单工程量清单详细列出了本合同涉及的工程量和价格，作为合同的一部分。14.2技术规格说明书技术规格说明书详细描述了工程的技术要求和标准，作为合同的一部分。14.3设计图纸设计图纸展示了本工程的详细设计，作为合同的一部分。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出本合同涉及的工程量及其价格，包括工程项目的名称、数量、单位、单价和总价等信息。工程量清单应根据实际施工需要进行调整和补充。附件二：技术规格说明书详细描述工程的技术要求和标准，包括材料要求、施工工艺、质量标准等。技术规格说明书应根据工程实际需要进行调整和补充。附件三：设计图纸包括本工程的所有设计图纸，如平面图、立面图、剖面图、细部图等。设计图纸应清晰、完整，便于施工人员理解和操作。附件四：付款计划详细列出合同价款支付的时间、比例和方式。付款计划应根据工程进度和完成情况适时调整。附件五：违约赔偿条款详细列出违约行为及违约责任认定标准。违约赔偿条款应明确、具体，便于双方理解和执行。附件六：保密协议详细列出双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、经营秘密等信息，以及双方的保密义务和保密期限等。附件七：不可抗力事件处理协议详细列出不可抗力事件的定义、处理方式和双方的责任等。不可抗力事件处理协议应明确、具体。说明二：违约行为及责任认定：1.承包商的违约行为及责任认定：（1）未按照合同约定完成工程：承包商应按照合同约定的工期完成工程，如未能按时完成，应承担违约责任，支付违约金。（2）工程质量不符合约定标准：承包商应保证工程质量符合合同约定的标准，如工程质量不符合标准，应承担违约责任，修复工程或支付修复费用。示例：工程验收发现部分工程质量不符合合同约定标准，承包商应负责修复，并支付相应的修复费用。2.发包人的违约行为及责任认定：（1）未按照合同约定支付工程款：发包人应按照合同约定的付款时间和比例支付工程款，如未能按时支付，应承担违约责任，支付违约金。示例：合同约定工程进度达到50%时支付50%的工程款，发包人未能按时支付，应支付违约金。（2）提供施工所需资料不及时：发包人应按照合同约定及时提供施工所需资料，如未能及时提供，应承担违约责任，支付违约金。示例：发包人未能在合同约定的时间内提供施工所需的设计图纸，导致工程延期，应支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应支付给另一方的赔偿金。3.工程验收：指