2024年室内外防水施工清工专业分包协议

2024年室内外防水施工清工专业分包协议本合同目录一览1.分包工程概述1.1分包工程内容1.2分包工程范围1.3分包工程量2.分包合同价格2.1合同总价2.2价格调整条件2.3支付方式及时间3.分包工程的质量标准3.1质量验收标准3.2质量保证措施3.3质量问题处理4.分包工程的进度安排4.1施工计划4.2工期延误责任4.3提前完成奖励5.分包方的义务与责任5.1分包方的施工义务5.2分包方的安全责任5.3分包方的材料供应6.总包方的义务与责任6.1总包方的技术支持6.2总包方的协调工作6.3总包方的付款责任7.合同的变更与解除7.1变更条件7.2解除条件7.3变更与解除的程序8.合同争议的解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3诉讼或仲裁地点9.合同的违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约赔偿金额10.合同的生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止后的处理11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违反保密条款的后果12.合同的转让12.1转让条件12.2转让程序12.3转让后的责任承担13.合同的附件13.1附件内容13.2附件的有效性13.3附件的修改与补充14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的语言版本第一部分：合同如下：第一条：分包工程概述1.1分包工程内容1.2分包工程范围分包工程包括但不限于：防水材料的采购、施工、清理、验收等。具体工程范围以甲方提供的分包工程详细说明为准。1.3分包工程量分包工程的工程量以甲方提供的分包工程量清单为准。乙方应严格按照清单完成工程。第二条：分包合同价格2.1合同总价分包工程的合同总价为人民币【】元整（大写：【】元整），包括工程款和税金等。2.2价格调整条件分包合同价格不因材料价格波动、政策调整等因素而调整。如遇特殊情况，双方可协商调整价格。2.3支付方式及时间甲方应按照乙方完成的工程进度，分期支付工程款。具体支付方式及时间为：【】。第三条：分包工程的质量标准3.1质量验收标准分包工程的质量应符合国家相关标准和规范，并通过甲方组织的验收。3.2质量保证措施乙方应配备合格的技术人员和施工人员，严格按照施工方案和工艺流程进行施工，确保工程质量。3.3质量问题处理如分包工程出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担修复费用。若因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担相应责任。第四条：分包工程的进度安排4.1施工计划乙方应根据甲方提供的施工计划，制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。4.2工期延误责任如乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。4.3提前完成奖励如乙方提前完成分包工程，甲方将按照合同约定给予乙方提前完成奖励。第五条：分包方的义务与责任5.1分包方的施工义务乙方应按照甲方的要求，提供合格的施工人员和技术，保证分包工程的顺利进行。5.2分包方的安全责任乙方应严格遵守施工现场的安全规定，确保施工过程中的安全。5.3分包方的材料供应乙方应按照甲方要求，提供合格的防水材料，并保证材料的质量。第六条：总包方的义务与责任6.1总包方的技术支持甲方应提供分包工程的施工方案、工艺流程等技术支持，确保乙方顺利施工。6.2总包方的协调工作甲方应对乙方施工过程中遇到的问题提供必要的协调和帮助。6.3总包方的付款责任甲方应按照合同约定，按时支付乙方的工程款。第八条：合同的变更与解除8.1变更条件任何一方在合同履行过程中，因客观原因需要变更合同内容的，均可提出变更要求。8.2解除条件在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，使合同无法继续履行的，双方可协商解除合同。8.3变更与解除的程序合同变更或解除应经双方协商一致，并签订书面协议。协议生效后，双方应按照新的协议履行合同。第九条：合同争议的解决9.1争议解决方式合同争议应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构合同争议的解决机构为合同签订地人民法院。9.3诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁地点为合同签订地。第十条：合同的违约责任10.1违约行为任何一方违反合同规定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。10.2违约责任违约方应赔偿对方因此造成的损失，并支付违约金。具体违约金数额双方协商确定。10.3违约赔偿金额违约赔偿金额根据违约方违约程度、损失程度等因素确定。第十一条：合同的生效与终止11.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件合同履行完毕，双方债权债务关系消灭。11.3合同终止后的处理合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余事项，包括但不限于工程验收、结算等。第十二条：保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止之日起五年。12.3违反保密条款的后果如一方违反保密条款，泄露对方保密信息，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。第十三条：合同的转让13.1转让条件未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。13.2转让程序如需转让合同权利和义务，应书面通知对方，并经对方同意。13.3转让后的责任承担转让后，新的当事人应承担转让前的合同权利和义务。第十四条：合同的附件14.1附件内容附件包括分包工程详细说明、分包工程量清单、材料供应清单等。14.2附件的有效性附件与合同具有同等效力，双方应按照附件约定履行合同。14.3附件的修改与补充附件的修改与补充应经双方协商一致，并书面签订。修改与补充的附件与原附件具有同等效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：分包工程详细说明附件2：分包工程量清单附件3：材料供应清单附件1：分包工程详细说明本附件详细说明了分包工程的施工内容、工程量、施工标准和要求等。包括但不限于防水材料的类型、施工工艺、施工部位等。乙方应根据附件1的要求进行施工，确保工程质量。附件2：分包工程量清单本附件列出了分包工程的所有工程量，包括工程项目的名称、工程量、单位工程量等。乙方应按照分包工程量清单完成工程，并按照实际完成的工程量进行工程款的支付。附件3：材料供应清单本附件列出了分包工程所需的所有材料名称、规格、数量、质量标准等。乙方应根据材料供应清单采购合格的材料，并保证材料的质量。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定完成分包工程，或工程质量不符合约定。2.乙方未按照约定采购合格的材料，或材料质量不符合约定。3.甲方未按照约定支付工程款。4.甲方未按照约定提供技术支持或协调工作。违约责任认定标准：1.违约方应赔偿对方因此造成的损失。2.违约方应支付违约金，具体数额双方协商确定。3.违约方造成对方重大损失的，对方有权解除合同，并要求违约方支付违约金。示例说明：若乙方未按照约定完成分包工程，导致甲方无法按时交付工程，甲方因此遭受损失的，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因延误导致的额外费用。说明三：法律名词及解释：1.分包工程：指乙方按照甲方的要求，承担的室内外防水施工清工的专业分包工程。2.合同总价：指双方约定的分包工程的固定总价，包括工程款和税金等。3.违约金：指一方违反合同约定，应支付给对方的经济赔偿。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.工期延误：指乙方未按照约定完成分包工程，导致工期延长。1.分包工程：指乙方承担的室内外防水施工清工的专业分包工程，乙方应按照甲方的要求完成工程。2.合同总价：指双方约定的分包工程的固定总价，乙方完成工程后，甲方应按照约定支付工