建筑工程标准施工合同2024版建委制定

建筑工程标准施工合同2024版建委制定本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3监理人1.4设计人1.5相关术语解释2.工程内容及规模2.1工程概述2.2工程规模2.3工程地点2.4工程目标及要求3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算3.6付款方式及条件4.工程进度与工期4.1施工进度计划4.2工期延误4.3提前完工奖励4.4工期延长5.工程质量与标准5.1质量标准5.2质量控制5.3质量检查与验收5.4质量争议的处理6.材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备验收6.4质量保证7.施工安全与环境保护7.1安全管理7.2安全防护措施7.3环境保护7.4安全事故处理8.变更与调整8.1变更范围8.2变更程序8.3变更价格8.4变更对工期的影响9.违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约9.3违约处理程序9.4违约责任免除10.争议解决10.1争议解决方式10.2协商解决10.3调解解决10.4仲裁解决10.5诉讼解决11.解除与终止11.1解除条件11.2终止条件11.3解除与终止后的处理12.合同的生效、变更与解除12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同解除程序13.其他条款13.1保密条款13.2广告宣传13.3知识产权保护13.4不可抗力13.5法律适用13.6争议解决14.附件14.1工程设计文件14.2施工图纸14.3技术规范14.4合同价款明细表14.5付款凭证14.6其他相关文件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3监理人1.4设计人1.5相关术语解释（1）本合同所称“工程”，是指甲方根据本合同约定，由乙方建设的项目。（2）本合同所称“合同价款”，是指乙方按照本合同约定，完成工程所需的全部费用。（3）本合同所称“工期”，是指乙方完成本合同约定的工程所需的时间。第二条工程内容及规模2.1工程概述工程概述应包括工程的性质、用途、主要建筑物、结构类型等内容。2.2工程规模工程规模应包括工程的建设面积、建筑高度、结构形式、总投资额等内容。2.3工程地点工程地点应明确指出工程所在的具体地理位置。2.4工程目标及要求工程目标及要求应包括工程的质量标准、安全标准、环保标准、进度要求等内容。第三条合同价格3.1合同总价合同总价是指乙方完成本合同约定的工程，按照本合同约定的价格计算的全部费用，包括但不限于施工费、材料费、设备费、人工费、管理费、利润等。3.2价格调整机制价格调整机制应包括价格调整的条件、价格调整的方法、价格调整的时效等内容。3.3预付款预付款是指甲方按照本合同约定，提前支付给乙方的部分合同价款。预付款的数额、支付时间、支付方式等应在本合同中明确。3.4进度付款进度付款是指甲方按照乙方的工程进度，支付给乙方的合同价款。进度付款的数额、支付时间、支付方式等应在本合同中明确。3.5竣工结算竣工结算是指工程竣工后，乙方按照本合同约定，向甲方提交工程决算报告，甲乙双方按照本合同约定的价格调整机制，对合同价款进行最终结算。3.6付款方式及条件付款方式及条件应包括甲方支付合同价款的方式、时间、条件等内容。第四条工程进度与工期4.1施工进度计划乙方应按照本合同约定，编制施工进度计划，并报甲方和监理方备案。4.2工期延误工期延误是指由于乙方原因导致工程不能按照本合同约定的工期完成。工期延误的处理方式应在本合同中明确。4.3提前完工奖励提前完工奖励是指乙方提前完成工程，甲方按照本合同约定给予乙方的奖励。提前完工奖励的数额、支付条件等应在本合同中明确。4.4工期延长工期延长是指由于不可抗力等特殊情况导致工程不能按照本合同约定的工期完成。工期延长的处理方式应在本合同中明确。第五条工程质量与标准5.1质量标准工程质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准及本合同约定的质量要求。5.2质量控制乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量符合本合同约定的质量标准。5.3质量检查与验收工程质量检查与验收应按照本合同约定的程序进行。验收不合格的工程，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担相应责任。5.4质量争议的处理质量争议的处理应遵循本合同约定的争议解决方式进行。第六条材料与设备6.1材料供应材料供应应包括甲方供应的材料和乙方自购的材料。甲方供应的材料应符合本合同约定的质量标准。6.2设备供应设备供应应包括甲方供应的设备和乙方自购的设备。甲方供应的设备应符合本合同约定的质量标准。6.3材料与设备验收材料与设备验收应按照本合同约定的程序进行。验收不合格的材料与设备，乙方应按照甲方的要求进行更换，并承担相应责任。6.4质量保证乙方应对第八条施工安全与环境保护8.1安全管理乙方应建立健全施工安全管理体系，确保施工过程中的安全。8.2安全防护措施乙方应采取必要的安全防护措施，防止事故的发生。8.3环境保护乙方应遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。8.4安全事故处理发生安全事故时，乙方应立即报告甲方和监理方，并按照本合同约定的程序进行处理。第九条变更与调整9.1变更范围变更范围应包括工程内容、工程规模、工程质量标准、工期等。9.2变更程序变更程序应包括变更申请、变更审批、变更实施等。9.3变更价格变更价格应根据变更范围和工程实际情况确定。9.4变更对工期的影响变更对工期的影响应根据变更范围和工程实际情况确定。第十条违约责任10.1发包人违约发包人违约应承担相应的违约责任。10.2承包人违约承包人违约应承担相应的违约责任。10.3违约处理程序违约处理程序应包括违约责任的确认、违约责任的承担等。10.4违约责任免除违约责任免除的情形应在本合同中明确。第十一条争议解决11.1争议解决方式争议解决方式应包括协商、调解、仲裁或诉讼等。11.2协商解决协商解决是指甲乙双方通过友好协商，达成一致，解决争议。11.3调解解决调解解决是指双方同意由第三方进行调解，达成一致，解决争议。11.4仲裁解决仲裁解决是指双方同意由仲裁机构进行仲裁，达成一致，解决争议。11.5诉讼解决诉讼解决是指甲乙双方通过法院诉讼，解决争议。第十二条合同的生效、变更与解除12.1合同生效条件合同生效条件应包括双方签字盖章、政府批准等。12.2合同变更程序合同变更程序应包括变更申请、变更审批等。12.3合同解除程序合同解除程序应包括解除申请、解除审批等。第十三条其他条款13.1保密条款保密条款应包括双方对合同内容及相关事项的保密义务。13.2广告宣传广告宣传应明确双方在工程宣传中的权利和义务。13.3知识产权保护知识产权保护应明确双方在工程中所涉及知识产权的保护。13.4不可抗力不可抗力应明确不可抗力的范围及处理方式。13.5法律适用本合同适用法律应明确。13.6争议解决争议解决方式应包括协商、调解、仲裁或诉讼等。第十四条附件14.1工程设计文件工程设计文件应包括设计说明书、施工图纸等。14.2施工图纸施工图纸应包括施工详图、立面图等。14.3技术规范技术规范应包括工程质量标准、施工工艺等。14.4合同价款明细表合同价款明细表应包括合同总价、预付款、进度付款等。14.5付款凭证付款凭证应包括付款申请、付款审批等。14.6其他相关文件其他相关文件应包括工程验收报告、施工日志等。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：14.1工程设计文件设计说明书：包含工程的设计理念、设计标准、设计要求等内容。施工图纸：包含建筑物的平面图、立面图、剖面图、细部图等施工所需的所有图纸。结构计算书：包含工程结构设计的计算书、图纸和相关文件。14.2施工图纸施工详图：包含施工过程中所需的所有详图，如基础详图、结构详图、水电安装详图等。立面图：展示建筑物立面的图纸，包括建筑物的外观、色彩、材质等。14.3技术规范工程质量标准：明确工程质量的要求，包括材料要求、施工工艺、验收标准等。施工工艺：详细说明施工过程中的工艺流程、施工方法和要求。14.4合同价款明细表合同总价：列出工程的总价款，包括工程款、材料款、人工款等。预付款：列出预付款的金额、支付时间等。进度付款：列出进度付款的金额、支付时间等。14.5付款凭证付款申请：乙方提交给甲方的付款申请，包括付款的原因、金额、时间等。付款审批：甲方对乙方付款申请的审批，包括审批的结果、理由等。14.6其他相关文件工程验收报告：包含工程验收的结果、验收意见等。施工日志：记录施工过程中的重要事件、进度、问题等。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人违约未按约定时间支付预付款、进度付款或竣工结算。未按约定提供施工场地、施工条件或施工图纸。违反合同约定的其他义务。示例说明：如果甲方未按约定时间支付预付款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。2.承包人违约未按约定时间完成工程或未达到合同约定的质量标准。未按约定提供材料、设备或技术支持。违反合同约定的其他义务。示例说明：如果乙方未能在约定时间内完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并要求乙方按时完成工程。3.违约处理程序违约责任的确认：双方协商确认违约行为及责任。违约责任的承担：根据违约行为的严重程度，确定违约责任的具体承担方式。说明三：法律名词及解释：1.不