电梯安装工程2024年度标准施工合同模板_第1页
电梯安装工程2024年度标准施工合同模板_第2页
电梯安装工程2024年度标准施工合同模板_第3页
电梯安装工程2024年度标准施工合同模板_第4页
电梯安装工程2024年度标准施工合同模板_第5页
已阅读5页,还剩6页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

电梯安装工程2024年度标准施工合同模板本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3电梯1.4安装工程第二条合同范围及内容2.1工程概述2.2施工内容2.3施工标准第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条工期及进度4.1施工期限4.2施工进度计划4.3工期延误第五条质量标准与要求5.1质量标准5.2质量保证5.3质量检查第六条安全施工6.1安全措施6.2安全事故处理6.3安全生产责任第七条技术支持与服务7.1技术支持7.2售后服务7.3技术培训第八条合同的履行与变更8.1合同履行8.2合同变更8.3合同解除第九条违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效11.2合同终止11.3合同解除第十二条合同的附件12.1附件列表12.2附件内容第十三条其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3法律法规遵守第十四条合同的修改与补充14.1合同修改14.2合同补充14.3合同附件更新第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3电梯电梯是指本合同约定的安装工程范围内,由乙方负责安装的电梯设备,包括但不限于乘客电梯、货梯、无机房电梯等。1.4安装工程安装工程是指乙方根据本合同约定,对甲方提供的电梯设备进行安装、调试、验收及交付使用的一系列工作。第二条合同范围及内容2.1工程概述本合同项下的电梯安装工程,主要包括电梯设备的安装、调试、验收、培训及售后服务等。2.2施工内容乙方应按照甲方提供的技术要求和施工图纸,完成电梯设备的安装、调试、验收等工作。2.3施工标准乙方应按照国家和行业的相关标准、规范及甲方提供的技术要求进行施工,确保电梯设备的质量和安全。第三条合同价格3.1合同总价本合同的合同总价是指乙方完成本合同约定的电梯安装工程所需支付的全部费用,包括但不限于人工费、材料费、设备费、交通费、税费等。合同总价详见合同附件一。3.2价格调整合同总价在合同签订后,如因不可抗力等因素导致材料价格、人工费用等发生重大变化,双方可协商调整合同价格。3.3支付方式甲方应按照本合同约定的付款条款,向乙方支付合同价款。支付方式可采用分期支付、进度支付等方式,具体支付方式详见合同附件二。第四条工期及进度4.1施工期限乙方应按照本合同约定的施工期限完成电梯安装工程。施工期限自乙方收到甲方开工通知之日起计算。4.2施工进度计划乙方应按照甲方要求,制定详细的施工进度计划,并报甲方备案。乙方应严格按照施工进度计划进行施工,确保工程按时完成。4.3工期延误如乙方原因导致工期延误,乙方应按照本合同约定向甲方支付违约金。具体违约金计算方式详见合同附件三。第五条质量标准与要求5.1质量标准乙方应按照国家和行业的相关标准、规范及甲方提供的技术要求进行施工,确保电梯设备的质量和安全。5.2质量保证乙方应对电梯设备的质量承担永久责任,自电梯验收合格之日起计算。5.3质量检查甲方有权对乙方施工过程中的质量进行监督检查,乙方应积极配合,提供必要的技术资料和方便。第六条安全施工6.1安全措施乙方应制定详细的安全施工方案,并报甲方备案。乙方应严格按照安全施工方案进行施工,确保施工现场的安全。6.2安全事故处理如施工过程中发生安全事故,乙方应立即报告甲方,并按照甲方要求采取相应的事故处理措施。6.3安全生产责任乙方应对施工现场的安全生产负全责,确保施工现场的安全。如因乙方原因导致安全事故,乙方应承担全部责任。第八条合同的履行与变更8.1合同履行乙方应按照本合同约定的施工内容、质量标准、工期等要求,全面履行合同义务。8.2合同变更如甲方要求变更合同约定的内容,应向乙方发出书面变更通知。乙方收到变更通知后,应按照甲方要求进行施工。8.3合同解除如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方可协商解除合同。合同解除后的善后处理事宜,双方应协商解决。第九条违约责任9.1违约行为双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务。如一方违约,应承担违约责任。9.2违约责任违约方应向守约方支付违约金,违约金的具体计算方式详见合同附件四。9.3违约赔偿如违约行为给守约方造成损失的,违约方还应承担相应的赔偿责任。第十条争议解决10.1争议解决方式(1)向合同签订地的人民法院提起诉讼;(2)向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。10.2仲裁如双方选择仲裁解决争议,仲裁裁决是终局的,对双方均具有法律约束力。10.3诉讼如双方选择诉讼解决争议,应向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。11.2合同终止本合同在电梯安装工程验收合格,并支付完合同价款后终止。11.3合同解除如双方协商一致,可以解除本合同。合同解除后的善后处理事宜,双方应协商解决。第十二条合同的附件12.1附件列表本合同附件包括但不限于:附件一:合同总价;附件二:支付方式;附件三:违约金计算方式;附件四:违约金计算方式。12.2附件内容附件一详细列明电梯安装工程的各项费用,包括但不限于人工费、材料费、设备费等。附件二详细列明支付方式,包括但不限于分期支付、进度支付等。附件三详细列明工期延误的违约金计算方式。附件四详细列明违约金的计算方式。第十三条其他约定13.1保密条款双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密等,应予以严格保密。13.2知识产权保护双方在合同履行过程中产生的知识产权,归各自所有。13.3法律法规遵守双方在履行本合同时,应遵守中华人民共和国的相关法律法规。第十四条合同的修改与补充14.1合同修改本合同在履行过程中,如一方提出修改意见,应以书面形式提交给对方。经双方协商一致,可以对本合同进行修改。14.2合同补充本合同在履行过程中,如双方认为有必要补充约定的事项,可以签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同附件更新本合同附件如有更新,应以书面形式通知对方。双方应按照更新后的附件履行合同义务。第二部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:合同总价本附件详细列明电梯安装工程的各项费用,包括但不限于人工费、材料费、设备费、交通费、税费等。乙方应按照附件一的规定向甲方报价,并在合同签订后,按照约定的价格完成电梯安装工程。附件二:支付方式本附件详细列明支付方式,包括但不限于分期支付、进度支付等。甲方应按照附件二的规定向乙方支付合同价款。附件三:违约金计算方式本附件详细列明工期延误的违约金计算方式。如乙方原因导致工期延误,乙方应按照附件三的计算方式向甲方支付违约金。附件四:违约金计算方式本附件详细列明违约金的计算方式。如一方违约,应按照附件四的计算方式向守约方支付违约金。说明二:违约行为及责任认定:1.乙方未按照约定完成电梯安装工程,或完成的电梯安装工程不符合国家和行业的相关标准、规范及甲方提供的技术要求。2.乙方未按照约定时间完成电梯安装工程,导致工期延误。3.甲方未按照约定时间向乙方支付合同价款。4.甲方未按照约定提供施工场地、施工条件等,导致乙方无法正常施工。违约责任认定标准:1.如乙方原因导致工期延误,乙方应按照附件三的计算方式向甲方支付违约金。2.如甲方未按照约定时间向乙方支付合同价款,甲方应按照附件四的计算方式向乙方支付违约金。3.如甲方未按照约定提供施工场地、施工条件等,导致乙方无法正常施工,甲方应承担相应的违约责任。示例说明:假设由于乙方原因,电梯安装工程未能在约定的合同期限内完成,根据附件三的违约金计算方式,乙方需向甲方支付约定的违约金。说明三:法律名词及解释:1.合同主体:指本合同中的甲方和乙方,即发包方和承包方。2.电梯安装工程:指乙方根据本合同约定,对甲方提供的电梯设备进行安装

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论