2024版建设工程施工合同书

2024版建设工程施工合同书通用合同编号：__________合同各方当事人：鉴于：甲方为建设工程项目的业主或合法授权主体，拥有该项工程的完整权利和处置能力。乙方为具备相应资质和能力，愿意承揽该工程的建设单位。一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程结构类型：________________1.6工程概算投资额：_____________元。二、合同价款及支付2.1本工程合同总价为：____________元（大写：_________________________元整）。（1）合同签订后七个工作日内，支付乙方工程总价款的%作为预付款；（2）工程进度达到%时，支付乙方工程总价款的%；（3）工程验收合格后七个工作日内，支付乙方工程总价款的%；（4）剩余的%作为质量保证金，在工程保修期满后无质量问题七个工作日内支付。2.3支付方式：银行转账/现金支付。三、工期3.1本工程计划开工日期为：____年____月____日。3.2本工程计划竣工日期为：____年____月____日。3.3乙方若不能按期完成工程，应承担相应的违约责任。四、质量标准4.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格标准：____________。五、甲乙双方的权利和义务5.1甲方的权利和义务：（1）负责办理工程相关手续，提供施工场地；（2）按时支付工程款，提供所需的设计图纸及技术资料；（3）协调解决乙方施工过程中的问题，确保工程顺利进行；（4）工程验收合格后，按约定支付乙方工程款。5.2乙方的权利和义务：（1）严格按照设计图纸、施工规范和甲方要求进行施工；（2）确保工程质量，承担工程质量问题的修复及相应责任；（3）按约定时间完成工程，如有延误，承担违约责任；（4）做好施工现场的安全防护工作，确保施工安全。六、违约责任6.1乙方未按约定时间完成工程，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：每逾期一天，违约金为合同总价款的%。6.2甲方未按约定时间支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：每逾期一天，违约金为应付款项的%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方提交完整的工程资料后终止。8.3本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：____年____月____日。一、附件列表：1.工程设计图纸及技术资料2.工程预算书及概算投资额明细3.甲乙双方资质证明文件4.工程进度计划及付款凭证5.工程验收报告6.施工现场安全防护措施方案7.工程保修书二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程：指工程实际竣工日期超过合同约定的竣工日期。2.甲方未按约定时间支付工程款：指甲方未按照合同约定的付款时间节点支付相应款项。3.工程质量问题：指工程验收不合格，不符合国家、行业标准和甲方要求。4.安全事故：指在工程施工过程中发生的人员伤亡、财产损失等意外事件。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的委托方，建设工程项目的业主或合法授权主体。2.乙方：指合同中的承揽方，具备相应资质和能力的建设单位。3.工程验收：指工程完成后，甲乙双方按照约定标准进行的质量、安全、进度等方面的检查、评定和确认。4.违约金：指一方未履行合同约定义务，按照约定向对方支付的经济赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定详细的工程进度计划，并严格按照计划执行。如遇不可抗力因素导致延误，双方协商调整工期。2.工程质量问题：加强施工过程中的质量把控，定期进行质量检查。如发现质量问题，及时整改并承担相应责任。3.工程款支付纠纷：明确合同中的付款条款，按时支付工程款。如甲方逾期支付，乙方有权拒绝继续施工，并要求支付违约金。4.安全事故发生：加强施工现场的安全防护措施，定期进行安全培训和检查。如发生安全事故，按应急预案处理，并承担相应责任。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、市政工程、道路桥梁等。2.适用于甲方为建设工程项目的业