监理工程师之水利工程目标控制考试题库

监理工程师之水利工程目标控制考试题库

单选题（共60题）1、在众多常用进度软件中能支持施工主体实现“先试后建”的软件是（）A.P6B.MicrosoftProjectC.BIMD.Word【答案】C2、沥青混凝土心墙上下层施工间隔时间不宜超过（）。A.12hB.24hC.48hD.72h【答案】C3、监理机构收到承包人索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后（）天内将索赔处理结果答复承包人。A.14B.28C.30D.42【答案】D4、推行全面质量管理的思想基础是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】A5、缺陷责任期最长不超过（）年。A.1B.2C.3D.4【答案】B6、在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第16天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差为（）天。A.1B.3C.4D.8【答案】C7、质量方针是由（）正式发布的组织的宗旨和方向A.总监理工程师B.监理工程师C.技术负责人D.最高管理者【答案】D8、单价合同中，一般适用于工程性质比较清楚，但任务、范围及其要求标准不能完全确定的情况的合同形式是（）。A.单价成本合同B.单价总价混合合同C.纯单价合同D.估算工程量单价合同【答案】D9、重要隐蔽单元和关键部位的单元工程质量经承包人自评后，监理机构应当（），然后按规定组成联合小组，共同检查核定工程质量等级。A.进行抽检B.组织验收C.进行全部检查D.核查承包人施工记录【答案】A10、在建设项目决策阶段的投资控制中，如静态总投资超过可行性研究报告相应估算静态投资10％以内时，需对工程变化内容和增加投资提出专题报告，报（）复审同意。A.项目法人B.质量监督机关C.原审批部门D.水利部【答案】C11、未经（）签字，发包人不拨付工程款，不进行竣工验收。A.建设单位B.质量监督机构C.监理工程师D.总监理工程师【答案】D12、当工程网络计划的计算工期超过要求工期时，可采用的工期优化的方法是（）A.缩短关键工作的总时差B.减少相邻工作之间的时距C.缩短关键工作的持续时间D.减少相邻工作之间的时间间隔【答案】C13、根据《水利工程施工监理规范》（SL288）下列情形中，监理机构可以签发暂停施工指示，并抄送发包人的是（）。A.工程继续施工将会对第三者或社会公共利益造成损害B.为了保证工程质量和安全的暂停施工C.承包人未经许可进行主体工程施工时，改正这一行为需要的局部停工D.承包人发生了合同约定的违约行为，且未按照监理机构指示纠正其行为【答案】C14、下列不需要采用全数检验的是（）。A.检验是破坏性的项目B.质量十分不稳定的工序C.质量水平要求高，对下道工序有较大影响的项目D.质量性能指标对工程项目的安全性、可靠性起决定性作用的项目【答案】A15、按《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》规定，交付使用资产独立使用价值的确定依据不包括（）。A.具有较完整的使用功能B.符合设计要求C.能够独立地发挥作用D.相关费用已结清【答案】D16、以下选项中，属于项目法人完成工程建设任务凭据的是（）。A.竣工证书B.工程验收鉴定书C.工程完工证书D.保修责任终止证书【答案】B17、某建设项目，第1～3年每年年末投入建设资金400万元，第4～8年每年年末获得利润700万元，则该项目的静态投资回收期为（）年。A.4B.4.71C.5D.5.71【答案】B18、石方开挖时垂直边坡梯段高度一般不大于（）m，严禁采用自下而上的开挖方法。A.5B.7C.8D.10【答案】D19、在工程计量中，对承包人应提交的资料，监理单位应在（）中明确。A.监理规划B.监理实施细则C.监理大纲D.监理合同【答案】B20、某水利工程竣工验收后达到设计标准并在一定时间内保持正常应有的正常水平为该产品的（）性质。A.时间性B.可靠性C.经济性D.安全性【答案】B21、钢筋焊接接头抗拉试验说法正确的是（）。A.3个热轧钢筋接头试件抗拉强度均小于该牌号钢筋规定的抗拉强度，钢筋接头合格B.3个接头中有两个试件断于焊缝外，且呈延性断裂时合格C.3个试件中有2个试件抗拉强度大于钢筋规定的抗拉强度时不合格D.3个试件断于焊缝内脆断时不合格【答案】D22、工程项目设计阶段是根据已确定的质量目标和水平，通过工程设计使其（）。A.具体化B.抽象化C.可视化D.虚拟化【答案】A23、金属结构的闸门在承受设计水头的压力时，通过任意1m长度的水封范围内漏水量不应超过（）L/s。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.5【答案】A24、下列选项中，不属于工程竣工专项验收内容的是（）。A.移民安置B.水土保持C.环境保护D.流域控制【答案】D25、土方压实质量检测的取样应在压实层厚的下部（）处取样。A.1/2B.1/3C.1/4D.1/5【答案】B26、实施监理工作开工条件的控制不包括（）。A.签发开工通知B.分项工程开工C.单元工程开工D.混凝土工程开仓【答案】B27、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008），项目法人应在收到合同工程完工验收申请报告之日起（）个工作日内，决定是否同意验收。A.10B.15C.20D.30【答案】C28、监理人审核施工资金使用计划的具体工作不包括（）。A.对比分析发包人、承包人编制的资金使用计划，确保两者相适应B.将发包人编制的资金使用计划，对照施工合同、项目划分、进度计划，在投资、进度、质量、安全目标之间进行平衡协调C.确立目标，做好过程的监控比对，出现重大偏差时，督促承包人进行纠偏D.直接对不合理的资金使用计划进行调整【答案】D29、某水闸工程底板的设计厚度为1.5米，施工单位实际施工的厚度为1.6米，在工程款的计量、支付时，多做部分的工程量应（）。A.不予计量B.予以计量C.计量一半D.由业主与施工单位协商处理【答案】A30、关于质量管理、质量控制、质量保证与其他术语（主要有质量方针、质量管理体系）之间的关系，说法错误的是（）。A.实施质量管理依靠质量管理体系B.质量管理包括质量方针的制定与实施，是个小的概念C.质量控制和质量保证的某些活动是相互联系的D.质量保证是质量管理体系的一部分【答案】B31、影响工期的重要因素的是（）。A.招标B.征地移民C.签约D.总造价【答案】B32、GB/T28000/OHSAS职业健康安全管理体系的基本思想是（）。A.实现体系改进自动化B.产生积极的推动作用C.实现体系持续改进D.促进良好发展【答案】C33、参与工程项目建设的各方，为了保证建设工程质量所做的组织管理工作和生产全过程各项工作的水平和完善程度，是指的（）。A.工作进度B.工作安全C.工作造价D.工作质量【答案】D34、在施工合同约定的期限内，（）向承包人发出开工通知。A.质量监督机构B.发包人C.监理机构D.水行政主管部门【答案】C35、在国民经济评价中，不列入费用项目的有（）。A.基本预备费B.流动资金C.税金D.国外贷款的利息【答案】C36、（）应在工程开工前到相应的水利工程质量监督机构办理监督手续，签订《水利工程质量监督书》。A.承包人B.发包人C.监理人D.分包人【答案】B37、以下关于水利工程质量监督机构的设置，错误的是（）。A.水利部设置全国水利工程质量监督总站B.各自治区、直辖市水利（水电）厅（局）及新疆生产建设兵团水利局设置水利工程质量监督中心站C.各乡镇水利（水电）局设置水利工程质量监督站D.水利部水利水电规划设计总院设置水利工程设计质量监督分站【答案】C38、合同项目开工申请表的填写单位是（）。A.监理单位B.施工单位C.检测单位D.项目法人【答案】B39、A工作后有紧后工作B、C，它们的持续时间分别为5d、4d和6d；BC工作最迟完成时间分别为25d和23d，则A工作的最迟开始时间为（）。A.4dB.8dC.12dD.16d【答案】C40、项目后评价的一般原则不包括（）。A.科学B.可靠C.独立D.公正【答案】B41、平行检测中混凝土试样应不少于承包人检测数量的（）%A.1B.3C.5D.7【答案】B42、在抽样检验的分类中适用于从一批产品中随机抽取部分产品（称为样本），检验后根据样本质量的好坏，来判断这批产品的好坏，从而决定接收还是拒收的检验方法是（）。A.预防性抽样检验B.验收性抽样检验C.监督抽样检验D.阶段性抽样检验【答案】B43、某工程采用固定总价合同，合同执行过程中，在发生（）时，发包方才对合同总价做相应调整。A.承包商漏算工程量B.材料价格变动C.不可预见的因素D.设计变更【答案】D44、在水土保持生态建设工程造价构成中，工程措施通常下设共（）级项目。A.一B.二C.三D.四【答案】C45、如果承包人在施工过程中发现文物、古迹而导致工期延误时，承包人可以向发包人索赔（）A.工期B.工期十费用C.利润D.费用【答案】B46、土方明挖开始前，承包人应根据监理人指示，测量开挖区的地形和（），经监理人检查确认后，作为计量支付的原始资料。A.计量剖面B.计量平面C.计量体积D.计量立面【答案】A47、由于管理不善、设备不良、工作场所不良或有关人员的过失引起的伤亡事故，是指的（）。A.非责任事故B.责任事故C.发包人责任事故D.承包人责任事故【答案】B48、项目法人应当自法人验收通过之日起（），制作法人验收鉴定书，发送参加验收单位并报送法人验收监督管理机关备案。A.20天内B.20个工作日内C.30天内D.30个工作日内【答案】D49、工程的（）表现为工程产品适应外界环境变化的能力。A.性能B.可靠性C.经济型D.适应性【答案】D50、招标人可以自行决定是否编制（）。A.招标控制价B.招标底价C.标底D.招标限价【答案】C51、工程验收是评价工程质量是否满足要求的（）环节。A.基础B.关键C.重要D.评价【答案】C52、弧形闸门安装中，埋件的止水座基面至弧形闸门外弧面的间隙公差应不大于（）mm。A.2B.3C.4D.6【答案】B53、施工阶段的质量控制中对生产过程及各环节质量进行控制属于（）。A.事前控制B.事中控制C.过程控制D.事后控制【答案】B54、已知一批混凝土总体坍落度，标准偏差S=0.8cm，公差上限TU=10.20cm，公差下限TL=5.4cm。则工序能力指数为（）。A.1.0B.1.2C.0.615D.2【答案】A55、根据《水利工程施工监理规范》，工程需要进行的专项检测试验，监理机构不进行（）。A.旁站监理B.见证取样C.跟踪检测D.平行检测【答案】D56、水利工程中没有缺陷责任期的是（）。A.泵站工程B.堤防工程C.水闸工程D.河湖疏浚工程【答案】D57、某技术方案的财务净现值大于0，则其财务内部收益率（）基准收益率。A.等于B.小于C.大于D.不大于【答案】C58、关于工程量清单计价的说法，正确的是（）。A.招标人应填写工程量清单报价表的内容B.投标人不应随意增加招标人提供的工程量清单中的内容C.其他项目清单计价表中的序号、项目名称、金额，由投标人自主填写D.投标总价应按措施项目清单计价表合计金额填写【答案】B59、根据《水利工程施工监理规范》（SL288-2014），关于监理机构在缺陷责任期阶段的工作的说法，错误的是（）A.协助发包人验收尾工项目，并按合同约定办理付款签证B.组织安排全部施工人员和设施撤离C.监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复D.审核承包人提交的缺陷责任终止申请【答案】B60、下列选项中，用来描述数据变异程度的特征值是（）A.极差B.方差C.均值D.离散系数【答案】C多选题（共45题）1、《专利法》规定：管理专利工作的部门对有证据证明是假冒专利的产品，可以查封或者扣押。关于该查封、扣押，下列哪一说法是正确的：A.国务院《专利法实施细则》对该查封、扣押的期限，可以作特别规定B.被查封的产品可以由假冒专利嫌疑人自己保管，也可以由管理专利工作的部门自己或者委托他人保管C.管理专利工作的部门应当在实施该查封、扣押之日起三日内交付查封、扣押决定书D.因该查封、扣押发生的保管费用，由假冒专利嫌疑人承担【答案】A2、下列关于阶段验收说法正确的是（）。A.阶段验收由项目法人主持B.大型水利工程阶段验收前应进行技术预验收C.下闸蓄水后，施工单位完成蓄水安全鉴定D.阶段验收鉴定书是阶段验收的备查资料E.验收主持单位自阶段验收通过之日起30个工作日制作阶段验收鉴定书【答案】BD3、MSProject主要功能包括（）。A.管理人员不能对项目的最终控制权保持，但能与资源和其他项目干系人交流B.跟踪收集项目的工期.成本和资源需求C.以标准.美观的格式形象具体地呈现项目计划D.使用外观和操作类似桌面程序的应用来管理项目E.与其他MicrosoftOffice系统应用程序交换项目信息【答案】ABC4、质量是指“客体的一组固有特性满足要求的程度”，其中“要求”包括（）。A.明示的B.通常隐含的C.必须履行的D.一般E.特殊【答案】ABCD5、监理机构在工程施工过程中的质量控制方法包括（）。A.巡视B.旁站C.见证取样D.平行检验E.施工试验室的检查【答案】ABCD6、根据水利水电工程的特点，将施工危险源辨识的对象及范围划分为（）。A.施工作业活动类B.人员设施类C.机械设备类D.设施场所类E.作业环境类【答案】ACD7、关于平面闸门安装的说法，正确的有（）。A.整体闸门在安装前，应对其各项尺寸进行复核B.节间如采用螺栓连接，则螺栓应均匀拧紧，节间橡皮的压缩量应符合设计要求C.止水橡皮的螺栓孔位置应与门叶和止水压板上的螺栓孔位置一致，孔径应比螺栓直径小1mmD.止水橡皮厚度极限偏差为±1mmE.止水橡皮安装后，两侧止水中心距离和顶止水中心至底止水底缘距离的极限偏差为±5mm【答案】ABCD8、编制竣工财务决算应具备的条件包括（）。A.经批准的初步设计、项目任务书所确定的内容已完成B.已完成全部工程投资C.建设资金全部到位D.竣工（完工）结算已完成E.涉及移民安置的事项已处理完毕【答案】ACD9、下列哪一个选项的表述不能成立？（）A.《立法法》第48条规定，提出法律案应当同时提出法律草案文本及其说明B.依照法律规定，全国人大代表30人以上或1个代表团可以提出法律议案C.法律草案要经过全国人大的全体代表或全国人大常委会全体组成人员的过半数通过D.《立法法》规定列人常务委员会会议议程的法律案，一般应当经两次常务委员会会议审议后再交付表决【答案】D10、清廷1908年8月27日公布的《钦定逐年筹备事宜清单》，确定“预备立宪”的期限为、（)A.10年B.9年C.7年D.8年【答案】B11、重要隐蔽工程和工程的关键部位在施工单位自评合格后，由（）组成联合小组共同核定其质量等级。A.建设（监理）单位B.施工单位C.设计单位D.质量监督E.供货厂商【答案】ABC12、工程经济评价应遵循的原则有（）。A.效益与费用计算口径对应一致的原则B.动态分析和静态分析相结合，以动态分析为主的原则C.动态分析和静态分析相结合，以静态分析为主的原则D.定量分析与定性分析相结合，以定量分析为主E.定量分析与定性分析相结合，以定性分析为主【答案】ABD13、水利工程质量监督机构可分为（）几级。A.总站B.分站C.中心站D.省站E.站【答案】AC14、施工进度计划审查的主要内容包括（）。A.施工进度计划与合同工期和阶段性目标的响应性B.关键路线安排和施工进度计划实施过程的合理性C.施工进度计划的经济性D.施工进度计划的先进性E.材料、构配件、工程设备供应计划与施工进度计划的衔接关系【答案】AB15、水利工程建设项目验收，按验收主持单位性质不同分为（）。A.施工方验收B.建设方验收C.法人验收D.政府验收E.监理验收【答案】CD16、下列说法正确的有哪些？（）A.张某参加区人民代表大会代表选举的行为属于守法行为B.李某阅报时针对某影星的行为认为其将被判5年有期徒刑，这体现了法律的评价作用C.人民检察院根据群众检举对王局长的受贿行为进行侦查的行为属于国家法律监督D.方律师在为一件产品致人伤害案代理时指出，1年前该法院在审理一起类似案件时没有判予精神损害赔偿,所以本案也不应该给予精神损害赔偿。方律师的这一思维方式属于演绎推理【答案】ABC17、下列说法不正确的是哪一或哪些选项？（）A.中国人民政治协商会议是中国爱国统一战线的组织形式，它是有着广泛代表性的国家机关B.国家的重要方针政策及重要部署；政府工作报告；国家财政预箅，经济与社会发展规划，国家政治生活方面的重大事项；国家法律的重要法律草案；中共中央提出的国家领导人人选；国防上的重要方针政策；关于祖国统一的重要方针政策；群众生活的重大问题等都属于政治协商的内容C.政协全国委员会同地方委员会的关系，是指导与被指导的关系D.政治协商会议的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、各社会团体和各族各界人士参政议政【答案】AB18、国际私法的规范主要包括四类，即外国人民商事法律地位的规范、冲突规范、国际统一实体私法规范、国际民商事争议解决规范。下列哪些属于国际私法的规范？（）A.我国《对外贸易法》第6条规定,中华人民共和国在对外贸易方面根据所締结或者参加的国际条约、协定,给予其他缔约方、参加方最惠国待遇、国民待遇等待遇，或者根据互惠、对等原则给予对方最惠国待遇、国民待遇等待遇B.《民法通则》第147条规定，中华人民共和国公民和外国人结婚适用婚姻締结地法律C.1980年《联合国国际货物销售合同公约》D.《民事诉讼法》关于“涉外民事诉讼的特别规定”【答案】ABCD19、项目建议书的主要内容包括（）。A.论证项目建设的必要性B.进行环境影响预测评价C.编制投资估算D.提出资金筹措方案E.确定消防设计方案和主要设施【答案】ACD20、工作可压缩的时间，可受到（）约束限制。A.工作本身的最快历时的限制B.非关键时差的限制C.平行关键路线的结束限制D.紧缩的关键路线的结束限制E.关键时差的限制【答案】ABCD21、下列关于犯罪记录封存，说法错误的选项是：A.检察院对未成年犯罪嫌疑人作出附条件不起诉后，不得对相关记录予以封存B.犯罪记录被封存的，不得向任何单位和个人提供，司法机关为办案需要或者有关单位根据国家规定进行查询的除外。对查询申请，由检察院或者法院作出是否同意的决定C.犯罪记录被封存后，未成年犯罪嫌疑人犯新罪，且新罪与封存记录之罪数罪并罚后被决定执行5年有期徒刑以上刑罚的，应当解除对犯罪记录解除封存D.对于审判的时候不满18周岁的人，被判处5年有期徒刑以下刑罚及免除刑事处罚的，应当适用犯罪记录封存制度【答案】D22、某县环保局根据举报，对某造纸公司进行突击检查，发现该公司违法排放有毒废水到长江中，责令停止生产，并查封了排放设施，后又作出了罚款20万的决定。该公司逾期未申请行政复议，也未提起行政诉讼，且多次拒绝履行罚款决定。对于该公司拒绝履行罚款决定的行为，某县环保局可以采取下列哪项措施：A.申请人民法院强制执行B.每日按罚款数额的5％加处罚款C.通知银行将造纸公司的存款划拨抵缴罚款D.将被查封的排放设施变卖抵缴罚款【答案】A23、某研究中心最近公布了关于医保改革的一系列数据，“以城镇职工基本医疗保险、城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗为支柱的基本医疗保障体系，在2009年历史性地覆盖了92.4%的城乡人口。到2010年年底，三大社会医疗保险的参保人数分别达到2.4亿、2亿和8.4亿，参保者总和占全国总人口94.7%。因此，总体来说,全民医保的目标已经实现，接下来的任务是医保覆盖面的巩固”。医保改革的以上材料体现了下列哪一项法律价值？（）A.安全B.效率C.自由D.平等【答案】D24、水利工程所使用的粉煤灰检验项目包括（）。A.相对密度B.需水量C.细度模数D.烧失比E.超逊径【答案】ABD25、为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的人员，其中包括（）。A.具有相应规模的农民工B.具有相应资格的专业技工和合格的普工C.具有相应施工经验的技术人员D.具有相应资质的检验检测人员E.具有相应岗位资格的各级管理人员【答案】BC26、下列属于实际费用法特点的是（）。A.比总费用法复简单，宜实施B.反映实际情况，合理科学C.不能很好的划分双方责任D.应用面较窄E.在逻辑上容易接受【答案】B27、下列属于随机抽样基本方法的有（）A.系统随机抽样B.简单随机抽样C.分层随机抽样D.两级随机抽样E.配额随机抽样【答案】ABCD28、国际私法的规范主要包括四类，即外国人民商事法律地位的规范、冲突规范、国际统一实体私法规范、国际民商事争议解决规范。下列哪些属于国际私法的规范？（）A.我国《对外贸易法》第6条规定,中华人民共和国在对外贸易方面根据所締结或者参加的国际条约、协定,给予其他缔约方、参加方最惠国待遇、国民待遇等待遇，或者根据互惠、对等原则给予对方最惠国待遇、国民待遇等待遇B.《民法通则》第147条规定，中华人民共和国公民和外国人结婚适用婚姻締结地法律C.1980年《联合国国际货物销售合同公约》D.《民事诉讼法》关于“涉外民事诉讼的特别规定”【答案】ABCD29、某省会市的《学校安全条例》规定，学校不得组织未成年学生参加抢险、救灾等危险性活动。这一条款意味着,在该市组织未成年学生参加抢险救灾活动被视为违法。关于这一规定，下列哪一或哪些选项是正确的？（）A.这为保护未成年学生的生命健康权提供了明确的法律根据B.这一规定，是为了保证一方的绝对利益，而不允许牺牲较小利益，即使这种牺牲能带来较大的利益C.保护更大利益是道德和法律的共同追求D.这一规定表达的是“未成年学生的利益高于一切”的思路，这不仅不符合传统美德，也不符合现代法治精神【答案】ABC30、根据《律师法》的规定，下列哪一或哪些选项是正确的？（）A.律师担任法律顾问，只能就有关法律问题提供意见,草拟、审查法律文书，不得参加诉讼、调解或者仲裁活动B.律师接受委托后，任何情况下都不得拒绝辩护或代理C.犯罪嫌疑人被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，受委托的律师凭律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函，有权会见犯罪嫌疑人、被告人并了解有关案件情况D.受委托的律师自案件审查起诉之日起，有权查阅、摘抄和复制与案件有关的诉讼文书及案卷材料【答案】CD31、监理单位在进行质量检验评价时，当遇到目前尚无确定、需要自动的技术标准时，下列说法正确的是（）。A.施工单位应向监理单位主动提出施工规范和检查验收标准作为实施标准B.当监理单位不熟悉相关技术标准的业务时，可委托有关单位进行审查C.当监理单位不熟悉相关技术标准的业务时，可向有关单位或部门咨询后再审查D.新型水轮发电机组安装工程质量检验常见于此情况E.施工单位应向质量监督管理部门提出施工规范和检查验收标准并经审查合格【答案】BCD32、在质量数据收集中，常见的抽样方法包括（）。A.简单的随机抽样B.分层随机取样C.两级随机取样D.系统随机取样E.重复取样【答案】ABCD33、我国宪法规定的公民的人身自由权包括哪些？（）A.公民的人身自由不受侵犯B.公民的人格尊严不受侵犯C.公民的住宅不受侵犯D.公民的通信自由和通信秘密受法律保护【答案】ABCD34、堤防工程按（）划分单位工程。A.招标标段B.工程结构C.加固内容D.工程量E.长度【答案】AB35、由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担相应责任，可得到的补偿有（）。A.工期B.材料C.费用D.利润E.工程设备【答案】ACD36、管子在《管子?法法》中说、“法立令行，则民之用者众矣。法不立令不行，则民之用者寡矣。”对这句话反映的法律特征，下列哪一个选项是正确的？（）A.法律的强制性B.法律的共同性C.法律的安定性D.法律的社会性【答案】C37、施工进度计划审查的主要内容包括（）。A.施工进度计划与合同工期和阶段性目标的响应性B.关键路线安排和施工进度计划实施过程的合理性C.施工进度计划的经济性D.施工进度计划的先进性E.材料、构配件、工程设备供应计划与施工进度计划的衔接关系【答案】AB