配电安装工程施工合同2024年

配电安装工程施工合同2024年合同目录第一章：合同基本信息1.1合同名称1.2合同编号1.3签订双方信息第二章：工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程范围与内容第三章：合同价款与支付方式3.1合同总价3.2付款条件3.3付款进度安排第四章：工程质量与验收标准4.1质量要求4.2验收程序4.3质量保证期限第五章：施工期限与进度安排5.1开工日期5.2竣工日期5.3进度计划与调整第六章：甲乙双方的权利与义务6.1甲方的权利与义务6.2乙方的权利与义务第七章：工程变更与签证7.1变更程序7.2变更费用7.3签证管理第八章：违约责任8.1违约认定8.2违约处理8.3赔偿范围第九章：争议解决方式9.1协商解决9.2仲裁或诉讼第十章：合同的生效、变更与终止10.1生效条件10.2变更程序10.3终止条件第十一章：附则11.1合同解释权11.2补充协议11.3其他约定签字栏：甲方代表签字：______乙方代表签字：______签订日期：______签订地点：______合同编号______第一章：合同基本信息1.1合同名称配电安装工程施工合同。1.2合同编号本合同编号为：______。1.3签订双方信息甲方（委托方）：，地址：，法定代表人：______。乙方（施工方）：，地址：，法定代表人：______。第二章：工程概述2.1工程名称本工程名称为：______。2.2工程地点工程地点位于：______。2.3工程范围与内容工程范围及内容包括但不限于配电设备的安装、调试及相关配套工程，具体详见附件一。第三章：合同价款与支付方式3.1合同总价本工程合同总价为人民币（大写）：元整（￥）。3.2付款条件甲方应根据乙方工程进度，按照合同约定的条件支付相应款项。3.3付款进度安排具体付款进度安排如下：预付款：合同签订后______日内支付合同总价的______%；进度款：根据工程进度分阶段支付，具体比例为______；竣工款：工程竣工验收合格后______日内支付至合同总价的______%；质保金：合同总价的______%作为质保金，在质保期满后______日内支付。第四章：工程质量与验收标准4.1质量要求乙方应保证工程质量达到国家及行业相关标准，并符合甲方要求。4.2验收程序工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后______日内组织验收。4.3质量保证期限工程质量保证期限为竣工验收合格之日起______年。第五章：施工期限与进度安排5.1开工日期本工程开工日期预定为：______。5.2竣工日期工程预定竣工日期为：______。5.3进度计划与调整乙方应根据合同约定制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，双方应协商调整进度计划。第六章：甲乙双方的权利与义务6.1甲方的权利与义务甲方有权对工程进度和质量进行监督；甲方应按合同约定支付工程款项。6.2乙方的权利与义务乙方应按照合同约定完成工程施工；乙方应保证施工安全，承担施工过程中的安全责任。第六章的3级目录内容可根据具体工程特点和双方协商进一步细化。以上为合同前半部分内容，后续章节将根据双方协商继续完善。第七章：工程变更与签证7.1变更程序任何工程变更必须由甲方书面提出，并经乙方同意后，双方应签订书面变更协议。7.2变更费用因变更引起的费用增减，由双方根据实际工程量和合同约定的单价进行核算。7.3签证管理乙方应妥善保存所有工程变更的签证记录，并在工程竣工时提交甲方审核。第八章：违约责任8.1违约认定如一方未能履行合同义务或履行合同义务不符合约定，视为违约。8.2违约处理违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.3赔偿范围赔偿范围包括因违约造成的直接损失和合理的间接损失。第九章：争议解决方式9.1协商解决合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决。9.2仲裁或诉讼协商不成时，可提交双方认可的仲裁机构进行仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。第十章：合同的生效、变更与终止10.1生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。10.2变更程序合同一经生效，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。10.3终止条件合同履行完毕、双方协商一致解除或依法解除时，合同终止。第十一章：附则11.1合同解释权本合同的解释权归甲方所有，对合同条款的理解发生争议时，以甲方的解释为准。11.2补充协议本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.3其他约定事项双方可根据实际情况，就其他需要约定的事项