详解2024年工程合同签订流程与合规要点

详解2024年工程合同签订流程与合规要点本合同目录一览1.第一条合同签订前的准备工作1.1.1.1项目可行性研究1.2.1.2招投标程序1.3.1.3资质审查2.第二条合同主体资格2.1.2.1发包人资格2.2.2.2承包人资格3.第三条合同内容与范围3.1.3.1工程项目的具体内容3.2.3.2工程项目的范围4.第四条合同价格4.1.4.1工程预算4.2.4.2合同价款的支付方式5.第五条工程进度与工期5.1.5.1工程进度计划5.2.5.2工期延误的处理6.第六条工程质量与标准6.1.6.1工程质量要求6.2.6.2工程质量验收标准7.第七条合同的变更与解除7.1.7.1合同变更的条件7.2.7.2合同解除的条件8.第八条违约责任8.1.8.1发包人的违约责任8.2.8.2承包人的违约责任9.第九条争议解决方式9.1.9.1协商解决9.2.9.2调解解决9.3.9.3仲裁解决9.4.9.4诉讼解决10.第十条合同的生效与终止10.1.10.1合同的生效条件10.2.10.2合同的终止条件11.第十一条保密条款11.1.11.1保密信息的范围11.2.11.2保密信息的保护措施12.第十二条合同的转让12.1.12.1合同转让的条件12.2.12.2合同转让的程序13.第十三条环境影响与安全生产13.1.13.1环境影响评估13.2.13.2安全生产措施14.第十四条其他条款14.1.14.1法律适用14.2.14.2合同争议的时区14.3.14.3合同的语文版本14.4.14.4合同的附件第一部分：合同如下：第一条合同签订前的准备工作1.1项目可行性研究发包人应组织对工程项目进行可行性研究，包括但不限于技术可行性、经济合理性、市场需求、环境影响等方面，并编制可行性研究报告。1.2招投标程序工程项目应按照相关法律法规和政策规定进行招投标。发包人应发布招标公告，明确招标内容、范围、条件等，并组织评标工作，确定中标人。1.3资质审查承包人应具备与工程项目相关的资质和能力，包括但不限于营业执照、资质证书、专业技术人员、施工设备等。发包人应进行资质审查，确认承包人是否具备中标资格。第二条合同主体资格2.1发包人资格发包人应具备合法的法人资格，具有与工程项目相关的经营范围和能力。发包人代表应具有授权委托书，代为处理合同事宜。2.2承包人资格承包人应具备合法的法人资格，具有与工程项目相关的资质和能力。承包人应按照合同约定履行合同义务，保证工程质量、安全、进度等。第三条合同内容与范围3.1工程项目的具体内容工程项目包括工程设计、施工、设备采购、安装、调试、验收等全部工作。具体工作内容详见合同附件。3.2工程项目的范围工程项目的范围包括但不限于：工程图纸、施工方案、设备选型、材料供应、人员配置、质量控制、安全管理、环保要求等。具体范围详见合同附件。第四条合同价格4.1工程预算承包人应根据工程项目的性质、规模、工艺要求等编制工程预算，包括工程总价、材料费、人工费、设备费、措施费等。工程预算应经发包人批准。4.2合同价款的支付方式合同价款的支付方式分为进度付款、验收付款和缺陷责任期付款。具体支付方式、付款比例和付款时间详见合同附件。第五条工程进度与工期5.1工程进度计划承包人应根据工程项目的性质、规模、工艺要求等制定工程进度计划，包括各阶段的开始和结束时间。工程进度计划应经发包人批准。5.2工期延误的处理如因承包人原因导致工期延误，承包人应承担相应的违约责任。如因不可抗力等非承包人原因导致工期延误，按合同约定的不可抗力条款处理。第六条工程质量与标准6.1工程质量要求工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。工程质量验收标准详见合同附件。6.2工程质量验收工程质量验收分为过程验收和最终验收。过程验收由承包人负责，最终验收由发包人组织。工程质量验收不合格的，承包人应按照合同约定进行整改。第八条违约责任8.1发包人的违约责任发包人违反合同约定的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。具体违约责任详见合同附件。8.2承包人的违约责任承包人违反合同约定的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。具体违约责任详见合同附件。第九条争议解决方式9.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同争议。协商不成的，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。9.2调解解决双方可以同意将合同争议提交第三方调解机构进行调解。调解不成的，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。9.3仲裁解决双方在合同中约定仲裁条款，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。9.4诉讼解决双方未在合同中约定仲裁条款或者仲裁机构不存在、无效或者仲裁程序不符合双方约定的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条合同的生效与终止10.1合同的生效条件合同自双方签字或者盖章之日起生效。合同附件中的生效条件详见合同附件。10.2合同的终止条件合同终止的条件详见合同附件。合同终止后，承包人应按照合同约定完成工程收尾工作，并承担相应的责任。第十一条保密条款11.1保密信息的范围保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等。具体保密信息范围详见合同附件。11.2保密信息的保护措施双方应保守保密信息，不得泄露给第三方。违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十二条合同的转让12.1合同转让的条件任何一方不得擅自将合同转让给第三方。合同转让应取得对方的书面同意。12.2合同转让的程序合同转让应按照双方约定的程序进行，包括但不限于通知对方、办理相关手续等。第十三条环境影响与安全生产13.1环境影响评估承包人应进行环境影响评估，并按照相关法律法规和政策规定采取环境保护措施。如造成环境污染的，承包人应承担相应的责任。13.2安全生产措施承包人应制定安全生产措施，并按照相关法律法规和政策规定进行安全生产管理。如发生安全事故的，承包人应承担相应的责任。第十四条其他条款14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同争议的时区合同争议的时区为中华人民共和国。14.3合同的语文版本本合同的语文版本为中文。14.4合同的附件本合同附件包括合同图纸、工程量清单、技术规格书等，附件与合同具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同图纸详细描述了工程项目的具体设计、布局、尺寸、材料等要求。图纸包括平面图、立面图、剖面图、细部图等。附件二：工程量清单列出了工程项目中所有工程量及其数量、单位、单价和总价。工程量清单应详细准确，作为计算合同价款的基础。附件三：技术规格书详细说明了工程项目的技术要求、材料标准、施工工艺、验收标准等。技术规格书应包含所有技术细节，确保承包人按照要求施工。附件四：合同价款支付申请表明确了合同价款的支付申请程序、支付比例、支付时间等。承包人应按照合同约定向发包人提交支付申请表。附件五：工程进度计划表详细列出了工程项目的各个阶段的开始和结束时间，包括设计、施工、设备采购、安装、调试、验收等。附件六：工程质量验收标准明确了工程质量验收的要求和标准，包括质量合格标准、验收程序、验收方法等。附件七：不可抗力条款详细描述了不可抗力事件的范围和条件，包括自然灾害、社会事件等。不可抗力事件发生时，双方应按照约定条款处理。附件八：保密协议明确了保密信息的范围、保密义务、泄露后果等。双方应严格保守合同过程中的所有保密信息。附件九：调解协议如双方发生争议，可以同意将争议提交第三方调解机构进行调解。调解协议应详细描述调解程序和结果。附件十：安全生产措施方案详细说明了工程项目安全生产的措施和方案，包括安全管理制度、安全设施、安全培训等。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人未按约定时间支付价款，导致承包人无法按时进行工程进度。示例说明：如果发包人延迟支付工程价款，导致承包人无法按照合同约定的时间完成工程，那么发包人应承担违约责任，支付违约金或赔偿损失。2.承包人未按照合同约定进行施工，导致工程质量不达标。示例说明：如果承包人未按照技术规格书的要求进行施工，导致工程质量不符合验收标准，那么承包人应承担违约责任，负责整改并支付违约金。3.双方未按照约定时间完成工程进度，导致工程延期。示例说明：如果由于双方原因导致工程进度延误，双方应按照合同约定承担相应的违约责任，支付违约金或赔偿损失。责任认定标准：1.违约责任的认定应依据合同约定和法律法规的规定。2.违约行为导致的损失，应根据实际损失进行赔偿。3.违约金的具体数额应按照合同约定的比例计算。说明三：法律名词及解释：1.合同：指双方为完成特定工程项目的权利义务关系。2.发包人：指