山西JF项目2024年土建工程施工合作协议

山西JF项目2024年土建工程施工合作协议本合同目录一览第一条合作协议概述1.1合作协议的定义与范围1.2合作协议的签订日期和地点1.3合作协议的有效期限第二条合作双方2.1合作甲方：山西JF项目的所有者或授权代表2.2合作乙方：承担土建工程施工的合法注册企业第三条工程概述3.1工程名称：山西JF项目土建工程3.2工程地点：山西省指定施工地点3.3工程内容：具体土建工程细目第四条工程施工4.1施工标准和要求4.2施工计划和时间表4.3施工过程中的质量管理第五条施工图纸和设计文件5.1图纸和文件的提供5.2图纸和文件的变更程序5.3图纸和文件的保护与保密第六条工程质量与验收6.1工程质量标准6.2验收程序和标准6.3工程质量问题的处理第七条施工安全7.1安全标准与规定7.2安全事故的应急处理7.3安全生产责任的划分第八条施工费用与支付8.1工程总价款8.2预付款与进度款的支付8.3额外费用和索赔的处理第九条合同的变更与解除9.1合同变更的条件9.2合同解除的条件9.3合同变更和解除的法律后果第十条违约责任10.1违约行为的界定10.2违约责任的具体承担方式10.3违约赔偿限额第十一条争议解决11.1争议解决的方式11.2仲裁地点和机构11.3仲裁决定的执行第十二条法律适用与争议解决12.1合同适用的法律12.2法律适用优先级12.3司法管辖权第十三条其他条款13.1通知与送达13.2合同的完整性和独立性13.3第三方受益人的权益第十四条合同的生效、修订与终止14.1合同的生效条件14.2合同的修订程序14.3合同终止的条件与后果第一部分：合同如下：第一条合作协议概述1.1合作协议的定义与范围1.2合作协议的签订日期和地点本合同于____年____月____日，在中国山西省太原市签订。1.3合作协议的有效期限本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格，并完成所有索赔处理之日止。第二条合作双方2.1合作甲方：山西JF项目的所有者或授权代表甲方地址：________________________甲方联系人：________________________联系电话：________________________2.2合作乙方：承担土建工程施工的合法注册企业乙方地址：________________________乙方联系人：________________________联系电话：________________________第三条工程概述3.1工程名称：山西JF项目土建工程工程地点：________________________工程性质：________________________3.2工程地点工程具体施工地点位于山西省太原市____区____街道____号，施工范围包括：（1）土方工程：包括场地平整、基坑开挖、回填等；（2）桩基工程：包括桩基设计、施工、检测等；（3）主体结构工程：包括框架结构、砌体结构、现浇混凝土等；（4）建筑幕墙工程：包括幕墙设计、施工、验收等；（5）其他附属工程：包括排水、供电、供暖等。3.3工程内容乙方应按照本合同约定的工程内容、工程量、工程质量和进度要求，完成所有土建工程施工任务。具体包括但不限于：（1）根据施工图纸和施工规范，进行施工准备和施工组织；（2）按照施工进度计划，有序开展各项工程施工；（3）确保工程施工过程中的安全、质量、环保和文明施工；（4）配合甲方和监理单位进行工程进度、质量、安全等方面的检查和验收；（5）完成工程竣工资料的编制和备案工作。第四条工程施工4.1施工标准和要求乙方应按照中国现行的国家标准、行业标准和地方标准进行施工，同时应符合甲方提供的施工图纸、设计文件和工程技术要求。4.2施工计划和时间表乙方应根据工程特点和甲方要求，制定详细的施工组织设计和施工进度计划，并提交甲方和监理单位审批。施工进度计划应包括工程各阶段的开始和结束时间，关键节点及总工期。4.3施工过程中的质量管理乙方应建立健全质量管理体系，加强施工过程中的质量控制，确保工程质量满足合同约定和设计要求。工程质量检查和验收应按照相关标准和规范进行。第五条施工图纸和设计文件5.1图纸和文件的提供甲方应按照合同约定时间，向乙方提供完整的施工图纸和设计文件，包括设计说明书、施工图纸、施工规范、技术要求等，以确保乙方能够正常开展施工工作。5.2图纸和文件的变更程序在工程施工过程中，如遇设计变更，甲方应提前通知乙方，并经乙方确认后方可实施。设计变更应按照双方约定的程序进行审批和变更手续。5.3图纸和文件的保护与保密乙方应对甲方提供的图纸和文件予以保密，不得泄露给第三方。同时，乙方应妥善保管图纸和文件，防止丢失、损坏或被盗。第六条工程质量与验收6.1工程质量标准乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量满足设计要求和相关规范。工程质量标准包括但不限于：（1）结构安全：结构应能承受设计荷载，满足耐久性要求；（2）使用功能：建筑物的使用功能应满足设计和使用要求；（3）观感质量：建筑物外观应整洁、美观，满足审美要求。6.2验收程序和标准工程验收分为分部工程验收、单位工程验收和工程竣工验收三个阶段。验收标准和程序应按照相关法律法规、标准和规范执行。验收不合格的工程，乙方应按照验收意见进行整改，直至达到验收要求。6.3工程质量问题的处理工程质量问题包括施工过程中的质量问题、验收不合格和质量投诉等。对于质量问题，乙方应负责查明原因，制定整改措施，并承担相应责任。如属设计问题第八条施工费用与支付8.1工程总价款本合同工程总价款为人民币____元（大写：_________________________元整），具体金额根据工程量清单、施工图纸和相关定额标准计算确定。8.2预付款与进度款的支付（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程总价的10%作为预付款，即人民币____元（大写：_________________________元整）。（2）进度款：工程进度达到合同约定的节点后，乙方按实际完成工程量向甲方申请进度款。甲方审核无误后，支付相应款项。8.3额外费用和索赔的处理（1）由于乙方原因导致的工程延期、质量问题或安全事故等，乙方应承担相应的违约责任，并支付甲方因此产生的额外费用。（2）由于甲方原因导致的工程延期、停工、变更等，甲方应承担相应的违约责任，并向乙方支付因此产生的额外费用。（3）双方同意，对于合同未约定的工程量或变更工程，应按照甲方批准的设计文件和工程量清单重新确定工程量和价款。第九条合同的变更与解除9.1合同变更的条件（1）合同履行过程中，如遇不可抗力等因素，影响工程正常进行，双方可协商变更合同。（2）甲方根据工程实际情况，需要调整工程内容、规模、标准等，可向乙方提出变更请求。9.2合同解除的条件（1）合同履行过程中，一方明确表示不履行合同义务，对方有权解除合同。（2）一方迟延履行合同义务，经催告后在合理期限内仍未履行，对方有权解除合同。（3）由于不可抗力等因素导致合同无法履行，双方可协商解除合同。9.3合同变更和解除的法律后果（1）合同变更或解除后，乙方已完成的工程量按照合同约定支付。（2）合同变更或解除后，尚未履行的义务不再履行。（3）合同变更或解除不影响双方因合同产生的权利和责任。第十条违约责任10.1违约行为的界定违约行为包括但不限于：不履行合同义务、延迟履行合同义务、履行合同义务不符合约定等。10.2违约责任的具体承担方式（1）甲方逾期支付价款的，应按照逾期金额的____%支付违约金。（2）乙方未按照约定时间完成工程、工程质量不符合约定的，应承担相应的违约责任。（3）一方违反合同约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担赔偿责任。10.3违约赔偿限额双方同意，违约赔偿限额为合同总价款的____%。第十一条争议解决11.1争议解决的方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2仲裁地点和机构双方同意，仲裁地点为____，仲裁机构为____。11.3仲裁决定的执行仲裁裁决作出后，双方应按照裁决执行。如一方不履行仲裁裁决，另一方有权向人民法院申请强制执行。第十二条法律适用与争议解决12.1合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。12.2法律适用优先级如本合同与国家法律、法规相抵触，应以国家法律、法规为准。12.3司法管辖权本合同引起的诉讼，由合同签订地人民法院管辖。第十三条其他条款13.1通知与送达任何一方发出的通知，均应以书面形式送达对方指定的联系地址和联系方式。通知在送达对方时生效。13.2合同的完整性和独立性本合同的任何部分无效，不影响其他部分的效力。本合同独立于任何其他合同或文件。13.3第三方受益人的权益本合同中涉及的第三方受益人，如有权利要求乙方承担违约责任，应向乙方提出书面主张。第十四条合同的生效、修订与终止14.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同的修订程序合同修订应由双方协商一致，并以书面形式作出。14.3合同终止的条件与后果（1）合同履行完毕，双方终止合同。（2）双方协商一致解除合同。（3）合同约定的终止条件出现。本合同终止后第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：山西JF项目土建工程设计图纸附件二：施工组织设计及施工进度计划附件三：工程量清单附件四：施工合同专用条款附件五：施工合同通用条款附件六：工程质量标准及验收规范附件七：安全防护措施及应急预案附件八：工程变更申请表附件九：违约金计算公式附件十：仲裁规则附件一：山西JF项目土建工程设计图纸详细要求和说明：本附件包含工程的设计图纸，包括建筑平面图、立面图、剖面图、细部图等，以及设计说明书和相关技术文件。乙方应根据设计图纸进行施工，并确保施工质量符合设计要求。附件二：施工组织设计及施工进度计划详细要求和说明：本附件包含施工组织设计和施工进度计划，包括施工方案、施工方法、施工步骤、时间表等。乙方应按照施工进度计划进行施工，确保工程按时完成。附件三：工程量清单详细要求和说明：本附件列明工程的所有工程量，包括土方工程、桩基工程、主体结构工程、建筑幕墙工程等。乙方应根据工程量清单进行施工，并按照实际完成工程量向甲方申请进度款。附件四：施工合同专用条款详细要求和说明：本附件包含施工合同的专用条款，包括工程质量、工程进度、安全防护、违约责任等方面的具体要求。乙方应严格遵守专用条款的规定。附件五：施工合同通用条款详细要求和说明：本附件包含施工合同的通用条款，包括合同的签订、履行、变更、解除、违约等方面的通用规定。乙方应遵守通用条款的规定。附件六：工程质量标准及验收规范详细要求和说明：本附件列出工程的质量标准和要求，包括结构安全、使用功能、观感质量等方面的具体要求。乙方应按照工程质量标准进行施工，确保工程质量满足要求。附件七：安全防护措施及应急预案详细要求和说明：本附件包含施工过程中的安全防护措施和应急预案，包括安全管理制度、安全培训、安全事故处理等方面的要求。乙方应严格执行安全防护措施，确保工程施工安全。附件八：工程变更申请表详细要求和说明：本附件用于记录工程变更的内容和申请，包括变更的原因、变更的内容、变更的影响等。乙方应在变更发生后及时提交工程变更申请表，经甲方批准后方可实施。附件九：违约金计算公式详细要求和说明：本附件提供违约金的计算公式，用于计算甲方逾期支付价款或乙方未按照约定时间完成工程的违约金。乙方应按照违约金计算公式支付违约金。附件十：仲裁规则详细要求和说明：本附件列出仲裁的规则和程序，包括仲裁地点、仲裁机构、仲裁决定的执行等方面的要求。双方在发生争议时，应按照仲裁规则进行仲裁。说明二：违约行为及责任认定：违约行为及责任认定标准：1.甲方逾期支付价款的，应按照逾期金额的____%支付违约金。2.乙方未按照约定时间完成工程、工程质量不符合约定的，应承担相应的违约责任。3.一方违反合同约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担赔偿责任。示例说明：如果甲方逾期支付价款，根据附件九的违约金计算公式，甲方需要支付逾期金额的违约金。如果乙方未能在约定的时间内完成工程，根据合同约定，乙方应承担相应的违约责任，例如支付违约金或赔偿甲方因此产生的损失。说明三：法律名词及解释：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指双方按照合同约定履