9A文规定下的2024年建设工程施工合同

9A文规定下的2024年建设工程施工合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程师1.4工程1.5施工期第二条：合同标的及工程量2.1工程内容2.2工程量清单2.3工程质量标准第三条：合同价格及支付方式3.1合同总价3.2预付款3.3进度付款3.4竣工结算3.5支付方式第四条：合同履行及工期4.1承包人义务4.2工期延误4.3提前完成工程第五条：工程变更5.1变更条件5.2变更程序5.3变更价款第六条：工程质量及保修6.1质量要求6.2检验标准6.3保修期限6.4质量争议的处理第七条：安全生产及环保要求7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3环保要求第八条：违约责任8.1承包人违约8.2发包人违约8.3工程师违约第九条：争议解决9.1协商解决9.2调解9.3仲裁9.4诉讼第十条：合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.2合同的变更10.3合同的终止第十一条：合同的附件11.1工程图纸11.2技术说明书11.3工程量清单第十二条：其他约定12.1信息保密12.2法律适用12.3不可抗力12.4合同的解释第十三条：合同的修订13.1修订条件13.2修订程序第十四条：合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3合同副本第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义第二条：合同标的及工程量2.1工程内容：乙方应按照本合同协议约定的工程内容，完成本项目的设计、采购、施工、调试、验收等全部工作。2.2工程量清单：乙方应按照甲方提供的工程量清单，完成本项目的建设。2.3工程质量标准：乙方应按照本合同协议约定的工程质量标准，完成本项目的建设。第三条：合同价格及支付方式3.2预付款：甲方应在合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同总价的一定比例作为预付款，具体比例双方另行协商确定。3.3进度付款：乙方按照本合同协议约定的工程进度，向甲方提交进度付款申请。甲方应在收到申请后七个工作日内，完成付款。3.4竣工结算：本项目完成后，乙方应向甲方提交竣工结算报告。甲方应在收到报告后一个月内，完成审核和付款。3.5支付方式：本合同协议的支付方式为银行转账，具体账户信息双方另行约定。第四条：合同履行及工期4.1承包人义务：乙方应按照本合同协议的约定，完成本项目的建设工作，并保证工程质量达到约定的标准。4.2工期延误：乙方如因自身原因导致工程进度延误，应按照本合同协议的约定，向甲方支付违约金。4.3提前完成工程：乙方如提前完成工程，应按照本合同协议的约定，向甲方申请提前验收。第五条：工程变更5.1变更条件：本合同协议签订后，如因设计、施工、法律法规等原因，需要对工程进行变更，双方可协商签订变更协议。5.2变更程序：变更协议应明确变更的内容、范围、价款等相关事项，并经双方签字盖章后生效。5.3变更价款：变更协议生效后，乙方应按照变更协议的约定，向甲方提交变更价款。甲方应在收到申请后七个工作日内，完成付款。第六条：工程质量及保修6.1质量要求：乙方应按照本合同协议约定的质量要求，完成本项目的建设工作。6.2检验标准：本项目的检验标准应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。6.3保修期限：本项目的保修期限为年，自项目竣工验收合格之日起计算。6.4质量争议的处理：如发生质量争议，双方应协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条：违约责任8.1承包人违约：乙方如违反本合同协议的约定，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。8.2发包人违约：甲方如违反本合同协议的约定，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。8.3工程师违约：工程师如违反本合同协议的约定，甲方有权要求工程师支付违约金，并赔偿因此给甲方或乙方造成的损失。第九条：争议解决9.1协商解决：如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2调解：如协商不成，双方同意向合同签订地的民间调解组织申请调解。9.3仲裁：如调解不成，双方同意提交本合同协议签订时的仲裁委员会进行仲裁。9.4诉讼：如仲裁不成，双方同意向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条：合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件：本合同协议自双方签字盖章之日起生效。10.2合同的变更：本合同协议签订后，如因设计、施工、法律法规等原因，需要对合同进行变更，双方可签订变更协议。10.3合同的终止：本合同协议履行完毕，或者双方协商一致解除合同的，本合同协议终止。第十一条：合同的附件11.1工程图纸：为本合同协议的附件，乙方应按照工程图纸进行施工。11.2技术说明书：为本合同协议的附件，乙方应按照技术说明书的要求进行施工。11.3工程量清单：为本合同协议的附件，乙方应按照工程量清单进行施工。第十二条：其他约定12.1信息保密：双方应对本合同协议的内容和签订过程中的信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。12.2法律适用：本合同协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.3不可抗力：因不可抗力导致本合同协议无法履行或部分履行，双方应协商解决。12.4合同的解释：本合同协议未尽事宜，双方可签订补充协议；本合同协议附件及补充协议的解释权归双方共同所有。第十三条：合同的修订13.1修订条件：本合同协议签订后，如因设计、施工、法律法规等原因，需要对合同进行修订，双方可签订修订协议。13.2修订程序：修订协议应明确修订的内容、范围等相关事项，并经双方签字盖章后生效。第十四条：合同的签署14.1签署日期：本合同协议签署日期为2024年。14.2签署地点：本合同协议签署地点为。14.3合同副本：本合同协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸详细要求：工程图纸应详细表示出工程项目的所有设计内容，包括建筑结构、设备安装、管线布置等，以指导乙方进行施工。图纸应采用国家标准图幅，并标明比例、尺寸、材料、施工要求等详细信息。附件说明：工程图纸是本合同的重要组成部分，乙方应严格按照图纸进行施工，如有疑问或需要澄清，应及时向工程师提出。附件二：技术说明书详细要求：技术说明书应详细阐述工程项目的技术要求、施工工艺、材料规格等，以指导乙方进行施工。说明书应包括但不限于工程概述、施工方法、质量标准、验收标准等。附件说明：技术说明书是本合同的重要组成部分，乙方应严格按照说明书的要求进行施工，如有疑问或需要澄清，应及时向工程师提出。附件三：工程量清单详细要求：工程量清单应详细列出工程项目所有的工程量，包括土建、安装、装饰等，并标明单位、工程量、材料等详细信息。附件说明：工程量清单是本合同的重要组成部分，乙方应严格按照清单进行施工，如有疑问或需要澄清，应及时向工程师提出。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包人违约：乙方未按照合同约定完成工程，或工程质量未达到约定标准。2.发包人违约：甲方未按照合同约定支付价款，或变更工程内容导致乙方无法按期完成工程。3.工程师违约：工程师未按照合同约定进行工程管理，或提供错误的设计指导。违约责任认定：1.承包人违约：乙方应支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。示例说明：乙方因自身原因导致工程进度延误，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因延误导致的额外费用。2.发包人违约：甲方应支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。示例说明：甲方未按约定时间支付预付款，导致乙方无法按时采购材料，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因延迟支付导致的损失。3.工程师违约：工程师应支付违约金，并赔偿因此给甲方或乙方造成的损失。示例说明：工程师提供错误的设计指导，导致乙方施工错误，乙方有权要求工程师支付违约金，并赔偿因