建设工程施工合作意向合同：2024定制版

建设工程施工合作意向合同：2024定制版本合同目录一览第一条合作原则1.1双方应遵守国家相关法律法规，诚信合作，公平交易，互利共赢。1.2双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。1.3双方应共同努力，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。第二条工程概况2.1工程名称：建设工程2.2工程地点：市区2.3工程规模：平方米2.4工程总投资：万元第三条合作内容3.1甲方负责工程的设计、采购、审批等前期工作。3.2乙方负责工程的施工、监理、验收等施工阶段工作。3.3双方共同参与工程的管理和协调工作。第四条合作期限4.1本合同自双方签字之日起生效，有效期为年。4.2工程竣工验收合格后，本合同自动终止。第五条工程质量5.1乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量。5.2乙方应接受甲方和监理单位的监督和检查，对存在的问题及时整改。5.3工程竣工验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。第六条工程安全6.1乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全管理工作。6.2乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改。6.3发生安全事故的，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。第七条工程进度7.1乙方应按照甲方要求的时间节点完成工程的施工任务。7.2乙方应提前向甲方报告工程进度情况，如有工期延误，应向甲方说明原因并提供整改措施。第八条投资控制8.1乙方应严格按照甲方审定的施工预算进行施工，控制工程成本。8.2乙方应定期向甲方报告工程投资情况，如有投资超出，应向甲方说明原因并提供整改措施。第九条变更和解除合同9.1合同履行过程中，如遇不可抗力等因素，双方可协商变更或解除合同。9.2变更或解除合同的，双方应签订书面协议，并报原合同审批机关备案。第十条违约责任10.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。10.2违约责任的计算和承担方式，按照甲方和乙方的约定及国家相关法律法规执行。第十一条争议解决11.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条合同的签订和生效12.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。12.2本合同自双方签字盖章之日起生效。第十三条合同的修改和补充13.1本合同的修改和补充，应由双方共同协商达成一致，并以书面形式签订。13.2修改和补充的合同与本合同具有同等法律效力。第十四条其他约定14.1双方约定的其他事项。14.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。第一部分：合同如下：第一条合作原则1.1双方应遵守国家相关法律法规，诚信合作，公平交易，互利共赢。1.2双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。1.3双方应共同努力，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。第二条工程概况2.1工程名称：2024定制版建设工程施工合作意向合同2.2工程地点：甲方指定的地点2.3工程规模：按照设计文件确定的规模2.4工程总投资：双方根据工程规模和市场行情共同商定的总投资第三条合作内容3.1甲方负责工程的设计、采购、审批等前期工作。3.2乙方负责工程的施工、监理、验收等施工阶段工作。3.3双方共同参与工程的管理和协调工作。第四条合作期限4.1本合同自双方签字之日起生效，有效期为____年。4.2工程竣工验收合格后，本合同自动终止。第五条工程质量5.1乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量。5.2乙方应接受甲方和监理单位的监督和检查，对存在的问题及时整改。5.3工程竣工验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。第六条工程安全6.1乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全管理工作。6.2乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改。6.3发生安全事故的，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。第七条工程进度7.1乙方应按照甲方要求的时间节点完成工程的施工任务。7.2乙方应提前向甲方报告工程进度情况，如有工期延误，应向甲方说明原因并提供整改措施。7.3乙方应确保工程进度与工程质量、安全相协调，不得以牺牲工程质量、安全为代价追赶进度。第八条投资控制8.1乙方应严格按照甲方审定的施工预算进行施工，控制工程成本。8.2乙方应定期向甲方报告工程投资情况，如有投资超出，应向甲方说明原因并提供整改措施。8.3乙方应确保工程投资不超出甲乙双方约定的投资范围，否则超出部分由乙方承担。第九条变更和解除合同9.1合同履行过程中，如遇不可抗力等因素，双方可协商变更或解除合同。9.2变更或解除合同的，双方应签订书面协议，并报原合同审批机关备案。9.3因甲方原因导致合同变更或解除的，乙方有权要求甲方支付合同约定的违约金。第十条违约责任10.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。10.2违约责任的计算和承担方式，按照甲方和乙方的约定及国家相关法律法规执行。10.3乙方如未按约定完成施工任务，甲方有权要求乙方支付逾期竣工违约金。第十一条争议解决11.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3诉讼过程中，双方应继续履行本合同，除非法院另有判决。第十二条合同的签订和生效12.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。12.2本合同自双方签字盖章之日起生效。12.3本合同的签字盖章地点为合同签订地。第十三条合同的修改和补充13.1本合同的修改和补充，应由双方共同协商达成一致，并以书面形式签订。13.2修改和补充的合同与本合同具有同等法律效力。13.3合同的修改和补充不得与法律法规相抵触。第十四条其他约定14.1双方约定的其他事项。14.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。14.3补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件附件二：施工预算明细附件三：工程进度计划附件四：安全生产管理协议附件五：质量检验标准和方法附件六：合同履行过程中的变更协议附件七：违约金计算公式和方法附件的详细要求和说明：附件一：工程设计文件应包括但不限于设计说明书、施工图纸、施工技术要求等，需经甲方审批通过后方可用于施工。附件二：施工预算明细应详细列明工程项目的各项费用，包括材料费、人工费、机械使用费等，需甲方审定的预算范围内执行。附件三：工程进度计划应明确各阶段工程的时间节点，乙方需按照计划完成相应施工任务。附件四：安全生产管理协议应包含施工现场安全管理、安全教育、应急预案等内容，乙方需严格遵守。附件五：质量检验标准和方法应依据国家相关法律法规和行业标准制定，乙方需按照标准进行施工和检验。附件六：合同履行过程中的变更协议应详细记录合同变更的内容、时间和双方的责任划分。附件七：违约金计算公式和方法应明确违约金的计算标准和计算方式，供违约行为发生时使用。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定时间完成施工任务。2.乙方未按照约定质量和标准完成施工。3.乙方未按照约定投资控制范围完成施工。4.乙方未遵守安全生产管理协议，导致安全事故发生。5.乙方未按照设计文件和施工规范进行施工。违约责任认定标准：1.乙方未按照约定时间完成施工任务的，甲方有权要求乙方支付逾期竣工违约金，具体金额按照附件七的违约金计算公式和方法计算。2.乙方未按照约定质量和标准完成施工的，甲方有权要求乙方重新施工或支付违约金，具体金额按照附件七的违约金计算公式和方法计算。3.乙方未按照约定投资控制范围完成施工的，超出部分由乙方承担。4.乙方未遵守安全生产管理协议，导致安全事故发生的，乙方应承担全部事故责任，并向甲方支付违约金，具体金额按照附件七的违约金计算公式和方法计算。5.乙方未按照设计文件和施工规范进行施工的，甲方有权要求乙方整改或支付违约金，具体金额按照附件七的违约金计算公式和方法计算。示例说明：如果乙方未能在约定的时间内完成施工任务，甲方可以根据附件七的违约金计算公式和方法计算出逾期竣工违约金的金额，并要求乙方支付。说明三：法律名词及解释：1.甲方：指合同中约定的发包方，负责工程的设计、采购、审批等前期工作。2.乙方：指合同中约定的承包方，负责工程的施工、监理、验收等施工阶段工作。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.违约