下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
抚养费合同模板总包单位:____________________________分包单位:____________________________合同编号:____________________________签署日期:____________________________合同生效日期:____________________________工程项目名称:____________________________合同总金额:____________________________补充合同金额:____________________________补充合同生效日期:____________________________合同期限:____________________________项目地址:____________________________背景说明原合同概况原合同编号为____________________________,签订日期为____________________________,总包单位与分包单位就____________________________工程项目达成了原始协议。原合同中详细规定了工程的范围、工期、付款条件及其他相关条款。补充合同必要性由于____________________________(例如工程变更、材料价格波动、施工范围调整等),双方同意对原合同进行补充和修订,以明确各方的权利和义务。本补充合同的目的是为了适应这些变化,确保项目的顺利进行,并防止未来的争议。合同条款合同金额调整原合同金额为____________________________,在补充合同中,双方同意调整合同金额为____________________________。调整后的合同总金额为____________________________。调整金额主要用于补偿因____________________________(例如施工范围增加、材料成本上涨等)所增加的费用。工程范围变更补充合同对工程范围进行了如下变更:变更内容:____________________________包括但不限于____________________________(例如新增建筑物、改建项目等)。变更后的具体要求和标准:____________________________变更后的工程要求必须符合____________________________(例如建筑标准、设计规范等)。工期调整原工期:____________________________变更工期:____________________________变更后的工期延长了____________________________。工期调整原因:____________________________主要包括____________________________(例如天气原因、设计变更等)。支付条款支付方式:____________________________包括但不限于____________________________(例如阶段性付款、一次性付款等)。支付时间节点:____________________________根据项目进度安排,支付时间节点为____________________________(例如合同签署后30日内、工程完成50%后等)。付款条件:____________________________包括但不限于____________________________(例如验收合格后付款、提交发票后付款等)。质量标准和验收质量标准:____________________________工程质量应达到____________________________(例如国家标准、行业标准等)。验收标准和程序:____________________________验收标准包括____________________________(例如设计图纸要求、施工规范等)。验收程序包括____________________________(例如验收申请、现场检查、书面确认等)。违约责任总包单位违约责任:____________________________总包单位在____________________________情况下需要承担的违约责任,包括但不限于____________________________(例如赔偿损失、支付违约金等)。分包单位违约责任:____________________________分包单位在____________________________情况下需要承担的违约责任,包括但不限于____________________________(例如赔偿损失、支付违约金等)。争议解决争议解决方式:____________________________双方在发生争议时应通过友好协商解决。如协商不成,应提交____________________________(例如仲裁机构、调解委员会等)进行调解或仲裁。管辖法院:____________________________争议最终由____________________________(例如当地法院)管辖。其他约定特殊约定:____________________________包括但不限于____________________________(例如特定的工程要求、额外的服务条款等)。附加条款:____________________________包括但不限于____________________________(例如保密条款、不可抗力条款等)。双方声明总包单位声明总包单位确认已充分了解补充合同的所有条款,并同意在补充合同中所列条款中承担相应的责任。总包单位同意按照补充合同的约定履行各项义务。分包单位声明分包单位确认已充分了解补充合同的所有条款,并同意在补充合同中所列条款中承担相应的责任。分包单位同意按照补充合同的约定履行各项义务。签署总包单位代表(签字):____________________________总包单位名称(盖章):____________________________日期:___________________________
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 11《军神》第二课时 教学设计-2023-2024学年语文五年级下册统编版
- 急性冠脉综合征护理问题
- 烧烫伤病人护理
- 体育课程内容充实教案
- 术后病人护理
- 护理部护理业务查房
- 必修4 第十八课 大题攻略 关于“物质和意识的辩证关系”的命题
- 侧掩护配合基本技术 教学设计-2023-2024学年高一上学期体育与健康人教版必修第一册
- 《语文园地四》教案-2024-2025学年统编版(2024)语文一年级上册
- Unit 1 Food matters Reading 语言点教学设计-2023-2024学年高中英语译林版(2020)选择性必修第一册
- 出租客运公司文化与团队建设
- 中职语文教案:高尔基(节选)教案
- 工业产品质量安全风险管控清单及日管控、周排查、月调度记录表
- 《跨文化交流》课件
- 边坡防护钢管脚手架搭设施工方案
- 釉上彩绘工艺课件
- Linux操作系统实用教程-统信UOS 课件 第2章 国产操作系统图形化界面使用
- 灵活运用课文插图 省赛获奖
- 光是怎样传播的学习任务单
- 《连加、连减》(说课课件)-二年级上册数学人教版
- 员工能力评价表
评论
0/150
提交评论