2024涂料工程施工合同

合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为涂料工程的需求方，乙方为涂料工程的施工方，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行涂料工程施工事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：（项目名称）1.2工程地点：（项目地址）1.3工程内容：乙方按照甲方的要求，对上述工程地点的建筑物进行涂料施工，包括底漆、面漆等施工内容，具体施工范围和施工要求详见附件一。第二条合同价格2.1本合同的施工总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：￥_________元。2.2乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交施工预算，甲方在收到预算后____个工作日内予以确认或提出修改意见。第三条施工期限3.1乙方向甲方承诺，按照双方确认的施工进度计划进行施工，确保工程在____年__月__日前竣工交付。3.2乙方若因特殊情况需延期竣工，应提前向甲方申请，经甲方同意后方可延期。第四条质量标准4.1乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收标准按照附件二《工程验收标准》执行。第五条付款方式及进度5.1本合同的付款分为三次，具体付款比例和付款时间详见附件三《付款计划》。5.2甲方按照乙方的实际完成工程量及质量情况进行付款。第六条违约责任6.1乙方若未按约定时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。6.2甲方若未按约定时间支付合同款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。第七条争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完合同尾款之日终止。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____年__月__日注意事项及解决办法：1.合同的履行：乙方应严格按照合同约定的施工进度和质量标准进行施工，确保工程按时按质完成。如乙方因特殊情况需延期竣工，应提前向甲方申请，经甲方同意后方可延期。解决办法：双方可签订补充协议，对延期竣工的事宜进行具体约定，包括延期的期限、甲方同意的条件等。2.付款事项：甲方应按照约定的时间和比例支付合同款项。如甲方未按约定时间支付款项，应向乙方支付滞纳金。解决办法：甲方逾期付款的，乙方可以催告甲方支付，并有权根据逾期付款的天数向甲方追讨滞纳金。3.工程质量：乙方应保证施工质量，如工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到约定的验收标准。解决办法：甲方可以要求乙方进行整改，直至工程验收合格。如乙方拒绝整改或整改后仍不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。4.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。解决办法：双方可签订补充协议，对争议解决的方式和程序进行具体约定，包括但不限于调解、仲裁等。法律名词及名词解释：1.涂料工程：指对建筑物进行涂装处理，以达到保护建筑物、美化环境、延长使用寿命等目的的工程。2.甲方：指涂料工程的需求方，即委托乙方进行施工的一方。3.乙方：指涂料工程的施工方，即接受甲方委托进行施工的一方。4.工程验收：指工程完成后，由甲方对工程的质量、进度、安全等方面进行查验、评估和确认的过程。5.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向另一方支付的违约补偿。6.滞纳金：指一方未按约定时间支付合同款项，应向另一方支付的逾期违约金。7.补充协议：指双方在原有合同基础上，就某一特定事项或问题进行进一步约定的协议。8.法律适用：指合同双方在履行合同过程中，应遵守的法律法规。9.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁等方式进行解决的过程。10.人民法院：指中华人民共和国设立的审判机关，具有审理民事案件、刑事案件、行政案件等职责。应用场合：1.适用于甲方为涂料工程的需求方，乙方为涂料工程的施工方的情况。2.适用于双方就涂料工程施工事宜进行协议的情况。3.适用于明确双方在涂料工程施工过程中的权利、义务和责任的情况。补充条款：1.施工范围和施工要求的详细描述。2.施工预算的具体内容和金额。3.施工进度计划的详细安排和时间表。4.工程验收标准的详细规定。5.付款比例和付款时间的详细安排。6.违约金和滞纳金的计算方式和标准。7.争议解决的详细程序和方式。附件列表：1.附件一：施工范围和施工要求详细描述。2.附件二：施工预算具体内容和