建筑基坑支护工程2024年施工合同范本

建筑基坑支护工程2024年施工合同范本本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质1.5工程量清单2.合同主体2.1发包人2.2承包人3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算4.工程质量4.1质量标准4.2质量控制4.3质量验收5.工程进度5.1施工计划5.2工期延误5.3工期提前6.施工安全6.1安全措施6.2安全事故处理7.材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料质量8.技术支持与服务8.1技术指导8.2设计变更8.3技术培训9.合同的变更与解除9.1变更条件9.2解除条件10.违约责任10.1承包人违约10.2发包人违约11.争议解决11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁解决11.4诉讼解决12.合同的生效、终止与解除12.1合同生效12.2合同终止12.3合同解除13.其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4forcemajeure14.合同的附件14.1附件一：工程量清单14.2附件二：设计图纸14.3附件三：技术参数说明14.4附件四：付款方式及时间表14.5附件五：施工安全方案第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：X建筑基坑支护工程1.2工程地点：X市X区X街道X号1.3工程规模：根据设计图纸和工程量清单所示，工程总面积为X平方米。1.4工程性质：本工程为建筑基坑支护工程，包括基坑支护、降水、土方开挖、土方回填等工程内容。1.5工程量清单：详见附件一：工程量清单。第二条合同主体第三条合同价格3.1合同总价：人民币X元整（大写：X元整）。3.2价格调整：合同履行过程中，如遇市场价格变动，双方可按约定的调整方式进行价格调整。3.3预付款：合同签订后七个工作日内，发包人向承包人支付合同总价款的30%作为预付款。3.4进度付款：按照双方约定的进度付款节点，发包人向承包人支付相应进度款项。3.5竣工结算：工程竣工后，承包人向发包人提交竣工结算报告，双方按照约定的方式进行竣工结算。第四条工程质量4.1质量标准：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。4.2质量控制：承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量。4.3质量验收：工程竣工后，发包人组织验收，承包人应按照验收要求提供相关资料，并配合验收工作。第五条工程进度5.1施工计划：承包人应按照合同约定的工期完成工程。5.2工期延误：如因承包人原因导致工期延误，承包人应承担相应的违约责任。5.3工期提前：如因承包人原因导致工期提前，双方可按约定的方式进行奖励或补偿。第六条施工安全6.1安全措施：承包人应制定施工安全方案，并严格按照国家相关法律法规、行业标准和发包人的要求进行施工。6.2安全事故处理：如发生安全事故，承包人应立即报告发包人和相关部门，并采取措施防止事故扩大。第八条技术支持与服务8.1技术指导：承包人应根据工程需要，提供专业技术指导和服务，确保工程顺利进行。8.2设计变更：如因设计原因导致工程变更，双方应协商确定变更内容和费用。8.3技术培训：承包人应对发包人的相关人员进行技术培训，使其能够熟练操作和维护工程设备。第九条合同的变更与解除9.1变更条件：合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，双方可协商变更合同内容。9.2解除条件：合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，双方可协商解除合同。第十条违约责任10.1承包人违约：如承包人未按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。10.2发包人违约：如发包人未按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。第十一条争议解决11.1协商解决：合同履行过程中发生的争议，双方应通过协商解决。11.2调解解决：如协商不成，双方可向相关机构申请调解。11.3仲裁解决：如调解不成，双方可约定仲裁委员会进行仲裁。11.4诉讼解决：如仲裁不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条合同的生效、终止与解除12.1合同生效：合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止：合同履行完毕，双方办理结算手续后终止。12.3合同解除：如合同约定解除条件成立，双方可协商解除合同。第十三条其他约定13.1保密条款：双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密。13.2知识产权保护：双方应对合同涉及的知识产权予以保护。13.3不可抗力：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.4forcemajeure：forcemajeure是指除不可抗力之外，双方无法预见、避免和克服的客观情况。第十四条合同的附件14.1附件一：工程量清单（详见附件一：工程量清单）。14.2附件二：设计图纸（详见附件二：设计图纸）。14.3附件三：技术参数说明（详见附件三：技术参数说明）。14.4附件四：付款方式及时间表（详见附件四：付款方式及时间表）。14.5附件五：施工安全方案（详见附件五：施工安全方案）。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细要求和说明：本附件详细列出了工程项目的名称、数量、单位、单价和总价等信息，是双方计算合同总价和进行工程结算的重要依据。工程量清单应由承包人根据实际施工图纸和工程量计算规则编制，并经发包人审核确认。附件二：设计图纸详细要求和说明：本附件包含了工程的详细设计图纸，包括基坑支护结构图、施工平面图、施工剖面图等。设计图纸应由承包人根据工程实际情况和发包人的要求进行设计，并经发包人审核确认。附件三：技术参数说明详细要求和说明：本附件详细说明了工程所采用的材料、设备的技术参数、性能要求、使用方法等信息。技术参数说明应由承包人根据设计图纸和施工要求编制，并经发包人审核确认。附件四：付款方式及时间表详细要求和说明：本附件详细列出了付款的方式、时间、比例等付款信息。付款方式及时间表应由双方在合同中约定，并经双方确认。附件五：施工安全方案详细要求和说明：本附件详细列出了施工安全措施、安全事故处理流程、安全防护设施等信息。施工安全方案应由承包人根据国家相关法律法规、行业标准和发包人的要求编制，并经发包人审核确认。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人违约：违约行为包括但不限于：未能按照合同约定完成工程、未能按照合同约定提供材料和设备、未能按照合同约定提供技术支持和服务等。责任认定：承包人应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿发包人的损失等。示例说明：如果承包人未能按照合同约定的工期完成工程，应当按照合同约定支付违约金。2.发包人违约：违约行为包括但不限于：未能按照合同约定支付进度款、未能按照合同约定提供施工场地和条件、未能按照合同约定提供设计图纸等。责任认定：发包人应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿承包人的损失等。示例说明：如果发包人未能按照合同约定支付进度款，应当按照合同约定支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。应用：在合同中，不可抗力事件可能导致合同履行期限的延长或解除。2.forcemajeure：forcemajeure是指除不可抗力之外，双方无法预见、避免和克服的客观情况。