2024年公司装修合同范例（三篇）

第10页共10页2024年公司装修合同范例第九条双方责任与工期延误处理规定如下：9.1如因以下甲方原因导致工程延期，其损失由甲方承担，工程期限相应顺延：（1）未能提供必要的水、电供应；（2）无法确保每日至少8小时（含加班）的工作时间；（3）未按约定时间提供自购的材料、设备；（4）未按期支付工程款项影响正常施工；（5）因甲方要求更改设计、增加施工项目；（6）其他经甲方同意可顺延工期的情况；（7）未按期进行验收或无故拖延验收；（8）其他因甲方责任导致的工期延误。9.2下列原因造成工程延误，工程期限不予顺延：（1）乙方未能按期开工或中途无故停工，影响工程进度；（2）因乙方原因导致工程质量需返工，相关费用由乙方承担；（3）乙方在施工过程中违反安全操作规程导致人员伤害；（4）乙方施工造成甲方物品损坏，乙方需负责修复或赔偿；（5）乙方违反物业管理规定引起损失，由乙方承担责任；（6）乙方原因导致工程质量未达到约定标准，乙方需负责修复，不顺延工期。9.3若合同任一方未履行或未完全履行合同约定，由此造成的损失由违约方承担，并赔偿对方因此产生的经济损失。9.4在未办理验收手续的情况下，甲方提前使用或擅自使用工程成品，由此造成的损失由甲方负责。9.5如因一方原因导致合同无法继续履行，该方应立即通知对方，办理合同终止手续，并由违约方赔偿对方相应的经济损失。9.6甲方未按期支付工程款，每延误一天需支付违约金____元；若因乙方原因导致工期延误，每延误一天需支付违约金____元。第十条设计、施工及验收的相关规定：10.1乙方设计师完成的施工图，须在商定的时间内与甲方共同审图，经甲方签字确认后，乙方方可进行施工。10.2乙方必须严格按照甲方认可的图纸进行施工（安装）。10.3施工过程中，甲方提出变更设计、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，详细列明变更理由、工程部位、时间、所需材料等。乙方应根据变更要求，向甲方提交变更措施、造价增减及因停工造成的工期延误、材料损耗、费用损失清单，并等待甲方两天内的答复或协商解决。10.4隐蔽工程验收前，乙方需通知甲方进行现场验收，验收期为两天。若甲方未能按时验收，乙方可自检后填写隐蔽工程记录，甲方应承认乙方的自检结果。10.5工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后天内进行验收并办理交接手续。如甲方未能在规定时间内验收，需书面通知乙方并另定验收日期，同时，甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用及相关费用。10.6若双方未办理验收手续，甲方不得提前入住。若甲方擅自入住，视为验收合格，由此造成的损失由甲方承担。第十一条《工程预算报价表》、《施工图》以及双方协商一致并签名确认的其他文件，均作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。第十二条合同争议解决方式：合同履行过程中产生的争议，双方应首先通过协商解决；也可由东莞市装饰协会进行调解。协商或调解不成的，双方均可依法向人民法院提起诉讼。第十三条附则：13.1对本合同未尽事宜，双方应友好协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.2本合同签订后，工程不得转包。13.3本合同一式两份，双方各执一份，自双方签名并加盖公章或合同专用章后生效，履行完毕后自动终止。13.4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方：_____（签字）乙方：_____工程有限公司（盖章）法定代理人：_____法定代理人：_____委托代理人：_____委托代理人：_____地址：_____地址：_____电话：_____电话：_____2024年公司装修合同范例（二）负责将施工现场的垃圾运出，并确保将其运送至指定的_____地点，甲方将承担垃圾清运费用，金额为人民币____元（此费用不计入工程价款）。____第十八条声明及保证________甲方____：18.1甲方为一家依法成立且有效存续的企业，具有签署并执行本合同所需的法定权利和履约能力。18.2甲方已妥善完成签署和履行本合同所需的所有必要手续，并确保其合法性和有效性。18.3在签署本合同时，甲方未受到任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构的判决、裁定、裁决或具体行政行为的重大影响，这些行为可能对其履行本合同产生不利效果。18.4甲方已完成签署本合同所需的内部授权程序，本合同的签署人为甲方的法定代表人或经正式授权的代表人。本合同一经生效，即对合同双方产生法律约束力。____乙方____：18.1乙方为一家依法成立且有效存续的企业，具有签署并执行本合同所需的法定权利和履约能力。18.2乙方已妥善完成签署和履行本合同所需的所有必要手续，并确保其合法性和有效性。18.3在签署本合同时，乙方未受到任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构的判决、裁定、裁决或具体行政行为的重大影响，这些行为可能对其履行本合同产生不利效果。18.4乙方已完成签署本合同所需的内部授权程序，本合同的签署人为乙方的法定代表人或经正式授权的代表人。本合同一经生效，即对合同双方产生法律约束力。____第十九条保密____双方均应对从另一方获取的且无法通过公开渠道获取的商业秘密（包括技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以严格保密。未经原提供方同意，任何一方不得向任何第三方披露该商业秘密的全部或部分内容，除非法律、法规另有规定或双方另有约定。保密期限为____年。如一方违反上述保密义务，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。____第二十条不可抗力____本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服且不能避免的客观事件，这些事件可能对一方当事人造成重大影响，包括但不限于自然灾害（如洪水、地震、火灾和风暴等）以及社会事件（如战争、动乱、政府行为等）。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，受影响的一方应立即以书面形式通知另一方，并在____天内提供事故详情及合同不能履行或需要延期履行的书面资料。经双方确认后，可协商终止合同或暂时延迟合同的履行。____第二十一条通知____21.1所有根据本合同发出的通知、双方之间的文件往来以及与本合同相关的通知和要求等，均应以书面形式进行，可采用_____(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。如上述方式无法送达，可采取公告送达的方式。21.2各方通讯地址如下：甲方：_____________________________________________乙方：________________________________________21.3一方如需变更通知或通讯地址，应自变更之日起____日内以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此产生的相应责任。____第二十二条争议的处理____22.1本合同受_____国法律管辖并按其进行解释。22.2在本合同履行过程中发生的争议，应由双方当事人首先通过友好协商解决；也可请求有关部门进行调解。协商或调解不成的，应按下列第_____种方式解决：(1)提交_____仲裁委员会进行仲裁；(2)依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。____第二十三条解释____本合同的解释应遵循合同的目的和文本的原义进行。本合同的标题仅为阅读方便而设，不影响本合同的解释。____第二十四条补充与附件____本合同未尽事宜，应依照有关法律、法规执行；法律、法规未作规定的，甲乙双方可达成书面补充协议。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。____第二十五条合同效力____1.本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。合同有效期为____年，自____年____月____日至____年____月____日。2.本合同正本一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力；合同副本____份，送_____留存一份。3.合同附件为本合同的组成部分。合同签订地点：____省____市____区/县（以下无正文）甲方(盖章)：委托代理人(签字)：____年____月____日签订地点：乙方(盖章)：法定代表人(签字)：____年____月____日2024年公司装修合同范例（三）第六条工期延误1若甲方未能按约定完成其应负责的工作，影响工程进度，工期将被顺延；若甲方提供的材料或设备质量不达标，由此影响工程质量，返工所需费用由甲方承担，同时工期顺延；2如甲方未按期支付工程款项，合同规定的工期相应顺延；3如因乙方提供的材料或施工工艺问题导致工程无法按期完工，工期不予顺延；若因乙方原因造成工程质量不达标，返工费用由乙方负担，且工期不顺延。第七条质量标准1乙方施工须遵循设计文件及国家现行的技术标准和规范。2乙方承包的工程必须全部符合国家现行的工程质量验收标准。3若工程因乙方原因验收不合格，乙方应在甲方规定的时间内免费返工，直至达到验收标准。若返工后仍不达标，乙方需承担违约责任。若因甲方原因导致不达标，甲方需承担返工责任及相应费用。第八条工程验收和保修1工程施工过程中，双方将分三个阶段进行质量验收：隐蔽工程验收、油漆及面层涂料施工前验收、竣工验收。乙方需提前两天通知甲方进行各阶段验收。若甲方未能按时参加验收，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误及损失由甲方承担。2保修（1）工程竣工验收合格，且甲方支付完毕剩余工程款后，乙方向甲方办理移交手续，并填写工程保修单（保修期为两年）。（2）在正常使用条件下，住宅室内装饰装修工程的保修期为两年，涉及防水的厨房、卫生间和外墙面防渗漏保修期为五年。保修期自工程竣工验收合格之日起计算。第九条工程款支付方式1工程竣工验收后____日内，甲方应支付相当于总价款____%的工程款。2若因工程变更导致总价款变动，甲方应在竣工验收合格后支付或收取增减部分的款项。3双方的款项往来应开具收据。工程结束，甲方全额支付应付款项后，乙方应开具有效发票。第十条违约责任10.1合同签订后，如一方提出解除合同或因违约导致合同无法履行，应及时通知对方，经双方协商一致后，可办理终止或延期手续，并由违约方支付工程造价____%的违约金；如造成损失，违约方应负责赔偿。10.4如因乙方原因导致工程质量未达约定标准，乙方需负责修复，相关费用由乙方承担，工期不顺延。10.5因甲方或乙方原因造成工期延误，每延误一日，责任方应按工程总造价的2‰支付违约金。第十一条附则11.1本合同生效后，工程不得转包。11.2本合同由甲、乙双方直接签署，一式两份，双方签字（盖章）后生效，各持一份。11.4合同在履行完毕后自动终止。11.5本合同鼓励当事人自愿进行合同鉴证，以保障双方的合法权益。11.6本合同附件与本合同具有同等法律效力。甲方（签字）：_____乙方（盖章）：_____法定代表人（签字）：_____