2024年标准涵洞施工劳务分包协议模板

2024年标准涵洞施工劳务分包协议模板本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1：分包商定义1.2：甲方定义1.3：涵洞施工定义第二条：合同范围及工作内容2.1：分包工作范围2.2：分包工作内容2.3：分包工作标准第三条：合同价格及支付方式3.1：合同总价3.2：支付方式3.3：支付时间表第四条：工期及进度4.1：合同工期4.2：施工进度计划4.3：工期延误责任第五条：施工质量管理5.1：质量标准5.2：质量控制5.3：质量问题处理第六条：安全生产管理6.1：安全生产要求6.2：安全事故处理6.3：安全教育培训第七条：材料与设备7.1：分包商提供的材料与设备7.2：甲方提供的材料与设备7.3：材料与设备的管理与维护第八条：变更与调整8.1：合同变更8.2：合同调整8.3：变更与调整的程序第九条：违约责任9.1：分包商违约9.2：甲方违约9.3：违约责任的处理第十条：争议解决10.1：争议解决方式10.2：争议解决程序10.3：诉讼或仲裁地点及适用法律第十一条：解除与终止11.1：合同解除11.2：合同终止11.3：解除与终止后的权利与义务第十二条：保密条款12.1：保密信息定义12.2：保密义务12.3：保密期限第十三条：其他条款13.1：合同的生效、修改与解除13.2：合同的附件13.3：合同的传递与份数第十四条：合同的签署14.1：合同签署日期14.2：合同签署地点14.3：合同签署人第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1：分包商定义分包商是指被甲方指定的，负责按照本合同约定完成涵洞施工工作的法人或其他组织。1.2：甲方定义甲方是指与分包商签订本合同，并按照本合同约定对分包商进行指导和监督的法人或其他组织。1.3：涵洞施工定义涵洞施工是指按照本合同约定的工作内容，在甲方指定的地点进行的一切施工活动，包括但不限于土建施工、安装工程、质量检测等。第二条：合同范围及工作内容2.1：分包工作范围分包工作范围包括甲方指定的涵洞施工区域，以及分包商应承担的所有施工任务。2.2：分包工作内容分包工作内容包括但不限于：（1）按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工；（2）负责施工过程中的材料采购、设备租赁等；（3）负责施工过程中的质量控制和安全管理；（4）按照甲方的要求进行施工进度报告和现场协调。2.3：分包工作标准分包工作标准应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求，保证工程质量、安全、进度等目标的实现。第三条：合同价格及支付方式3.1：合同总价合同总价是指分包商完成本合同约定的工作内容后，甲方应支付给分包商的全部费用，包括施工费、材料费、设备费、人员费等。3.2：支付方式支付方式采用分期支付的方式，具体支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付分包商合同总价的一定比例作为预付款；（2）施工过程中，甲方根据分包商的进度报告和实际完成情况，支付相应的进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付分包商合同总价的剩余部分。3.3：支付时间表甲方应按照本合同约定的支付方式，按时支付分包商相应的款项。具体的支付时间表由甲乙双方在合同附件中约定。第四条：工期及进度4.1：合同工期合同工期是指分包商完成本合同约定的工作内容的期限，具体工期由甲乙双方在合同附件中约定。4.2：施工进度计划分包商应按照甲方提供的施工图纸和技术要求，制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。4.3：工期延误责任分包商应按照合同约定的工期完成施工任务。如因分包商原因导致工期延误，分包商应承担相应的违约责任。第五条：施工质量管理5.1：质量标准分包商应按照国家标准、行业标准和甲方的要求，保证施工质量，确保工程达到设计要求。5.2：质量控制分包商应建立完善的质量管理体系，对施工过程进行质量控制，确保施工质量。5.3：质量问题处理如发现质量问题，分包商应立即停止施工，及时报告甲方，并按照甲方的要求进行整改。第六条：安全生产管理6.1：安全生产要求分包商应严格遵守国家安全生产法律法规，加强施工现场的安全管理，确保施工安全。6.2：安全事故处理如发生安全事故，分包商应立即启动应急预案，及时报告甲方，并按照甲方的要求进行处理。6.3：安全教育培训分包商应定期对施工人员进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识。第八条：变更与调整8.1：合同变更合同变更指在合同履行过程中，因不可抗力、政策调整等原因，导致合同内容发生变化。合同变更应由甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。8.2：合同调整合同调整是指在合同履行过程中，因市场行情、政策调整等原因，导致合同价格、工期等发生变化。合同调整应由甲乙双方协商一致，并签订书面调整协议。8.3：变更与调整的程序合同变更或调整的程序如下：（1）甲乙双方协商一致，确定变更或调整的内容；（2）甲乙双方签订书面变更协议或调整协议；（3）分包商按照变更协议或调整协议的要求，执行相应的变更或调整工作。第九条：违约责任9.1：分包商违约分包商如违反本合同的约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。9.2：甲方违约甲方如违反本合同的约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿分包商损失等。9.3：违约责任的处理违约责任的处理应遵循合同约定和相关法律法规，甲乙双方应友好协商解决。如协商无果，可依法向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十条：争议解决10.1：争议解决方式本合同争议的解决方式包括但不限于友好协商、调解、仲裁和诉讼等。10.2：争议解决程序争议解决的程序应遵循合同约定和相关法律法规，甲乙双方应友好协商解决。如协商无果，可依法向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。10.3：诉讼或仲裁地点及适用法律本合同的诉讼或仲裁地点应按照合同约定确定。如合同未约定，可依法选择合同履行地或被告所在地的人民法院或仲裁机构。本合同适用中华人民共和国法律。第十一条：解除与终止11.1：合同解除合同解除指甲乙双方在合同履行过程中，经协商一致，提前终止合同的权利和义务。11.2：合同终止合同终止指甲乙双方在合同履行期限届满后，合同权利和义务自然终止。11.3：解除与终止后的权利与义务合同解除或终止后，甲乙双方应按照合同约定和相关法律法规，处理合同解除或终止后的剩余事项，包括但不限于工程验收、结算、赔偿等。第十二条：保密条款12.1：保密信息定义保密信息指本合同签订过程中双方披露的、不为公众所知的、具有商业价值的信息。12.2：保密义务甲乙双方在合同履行过程中，应对对方的保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。12.3：保密期限保密信息的保密期限自合同解除或终止之日起计算，为期五年。第十三条：其他条款13.1：合同的生效、修改与解除本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。合同的修改和解除应遵循合同约定和相关法律法规。13.2：合同的附件本合同的附件包括但不限于合同图纸、技术要求、工程量清单等。附件与合同具有同等法律效力。13.3：合同的传递与份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份。如双方另有约定，从其约定。第十四条：合同的签署14.1：合同签署日期本合同签署日期为2024年。14.2：合同签署地点本合同签署地点为甲方指定的地点。14.3：合同签署人甲方授权代表：_________分包商授权代表：_________第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：涵洞施工图纸附件二：技术要求说明附件三：工程量清单附件四：施工进度计划附件五：安全管理制度附件六：质量管理体系文件附件七：施工人员名单附件八：材料采购清单附件九：设备租赁清单附件十：合同变更协议附件十一：合同调整协议附件详细要求和说明：附件一：涵洞施工图纸本附件应包括涵洞的整体设计图纸、结构图纸、细部图纸等，以便分包商明确施工要求和技术细节。附件二：技术要求说明本附件应详细阐述涵洞施工的技术标准、材料要求、施工工艺等，分包商应根据这些要求进行施工。附件三：工程量清单本附件应列明涵洞施工所需的全部材料、设备、人工等工程量，以便分包商进行成本核算和进度安排。附件四：施工进度计划本附件应包括涵洞施工的详细进度计划，包括各施工阶段的开始时间、结束时间、关键节点等。附件五：安全管理制度本附件应包含甲方制定的施工现场安全管理规章制度，分包商应遵守并严格执行。附件六：质量管理体系文件本附件应包括甲方qualitymanagementsystem的相关文件，分包商应按照这些文件进行施工质量控制。附件七：施工人员名单本附件应列明分包商派遣到现场的施工人员名单，包括姓名、职务、资质等信息。附件八：材料采购清单本附件应列明分包商需要采购的材料名称、规格、数量、质量标准等。附件九：设备租赁清单本附件应列明分包商需要租赁的设备名称、规格、数量、租赁期限等。附件十：合同变更协议本附件应详细记录合同变更的内容、原因、日期等，甲乙双方应签字确认。附件十一：合同调整协议本附件应详细记录合同调整的内容、原因、日期等，甲乙双方应签字确认。说明二：违约行为及责任认定：1.分包商未按照约定的工期完成施工任务。2.分包商未按照约定的质量标准完成施工。3.分包商未按照约定的安全标准进行施工。4.分包商未按照约定的支付条件及时支付款项。5.甲方未按照约定的支付条件及时支付款项。6.甲方未提供完整的技术图纸和施工要求。7.甲方未提供合格的施工场地和施工条件。违约责任认定标准：1.对于分包商的违约行为，甲方有权要求分包商在规定时间内整改并承担违约金。2.对于甲方的违约行为，分包商有权要求甲方支付违约金并赔偿因此造成的损失。示例说明：如果分包商未能在约定的工期内完成施工任务，甲方有权要求分包商在15天内完成整改，并按照合同约定支付违约金。如果分包商的违约行为导致甲方损失了10万元，甲方有权要求分包商赔偿这10万元损失。说明三：法律名词及解释：1.合同：指甲乙双方为明确双方的权利和义务而签订的书面协议。2.分包商：指被甲方指定的，负责按照本合同约定完成涵洞施工工作的法人或其他组织。3.甲方：指与分包商签订本合同，并按照本合同约定对分包商进行指导和监督的法人或其他组织。4.工期：指分包商完成本合同约定的工作内容的期限。5.质量：指施工结果符合国家相关法律法规、行业标