工程承包个人协议模板（2024年修订）

工程承包个人协议模板（2024年修订）本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程内容1.4工程规模1.5工程预算2.承包人信息2.1承包人名称2.2承包人地址2.3承包人联系方式2.4承包人资质3.发包人信息3.1发包人名称3.2发包人地址3.3发包人联系方式3.4发包人代表4.工程期限4.1开工日期4.2竣工日期4.3工程延期5.工程质量5.1质量标准5.2质量监督5.3质量争议处理6.工程造价6.1合同价格6.2价款支付6.3工程变更价款6.4工程结算7.工程变更7.1变更范围7.2变更程序7.3变更价款8.工程保修8.1保修范围8.2保修期限8.3保修责任9.违约责任9.1承包人违约9.2发包人违约9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁地点11.合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同解除12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄露后果13.合同的附件13.1附件列表13.2附件的有效性14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的完整性14.4合同的签署日期第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点：工程具体位置，街道地址，城市，省份，邮编。1.3工程内容：具体包括工程的主要工作内容，工程量等。1.4工程规模：工程的总建设面积，建筑层数等。1.5工程预算：工程的预计总投资额。第二条承包人信息2.1承包人名称：承包人的全称。2.2承包人地址：承包人的注册地址或主要营业地点。2.3承包人联系方式：承包人的电话，邮箱等联系方式。2.4承包人资质：承包人应具备的相关行业资质证书。第三条发包人信息3.1发包人名称：发包人的全称。3.2发包人地址：发包人的注册地址或主要营业地点。3.3发包人联系方式：发包人的电话，邮箱等联系方式。3.4发包人代表：发包人指派的工程项目负责人。第四条工程期限4.1开工日期：工程正式开工的日期。4.2竣工日期：工程预计完成的日期。4.3工程延期：因不可抗力或其他特殊情况导致工程延期的情况和处理办法。第五条工程质量5.1质量标准：工程应达到的质量标准和要求。5.2质量监督：工程质量的监督机构和监督方式。5.3质量争议处理：工程质量出现争议时的处理程序和方式。第六条工程造价6.1合同价格：工程的合同总价。6.2价款支付：工程价款的支付方式和支付时间。6.3工程变更价款：工程变更导致的价款调整方式和标准。6.4工程结算：工程完成后，双方按照约定进行的工程价款结算。第八条工程变更8.1变更范围：工程变更的内容和范围。8.2变更程序：工程变更的申请、审批和实施程序。8.3变更价款：工程变更导致的价款调整方式和标准。第九条工程保修9.1保修范围：承包人应承担保修责任的工程范围。9.2保修期限：工程保修的期限，如一年、两年等。9.3保修责任：承包人对保修范围内工程的维修、更换等责任。第十条违约责任10.1承包人违约：承包人未履行合同义务或履行不符合约定的，应承担的违约责任。10.2发包人违约：发包人未履行合同义务或履行不符合约定的，应承担的违约责任。10.3违约赔偿：因违约行为导致的损失赔偿责任。第十一条争议解决11.1争议解决方式：合同争议的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。11.2争议解决机构：争议解决的机构名称，如仲裁委员会或人民法院等。11.3诉讼或仲裁地点：争议解决的地点，如某市某区。第十二条合同的生效、变更和解除12.1合同生效条件：合同生效的条件，如双方签字盖章、政府批准等。12.2合同变更：合同变更的方式和程序。12.3合同解除：合同解除的条件和程序。第十三条保密条款13.1保密内容：合同双方应保密的信息内容。13.2保密期限：保密信息的保密期限。13.3泄露后果：保密信息泄露后的法律责任和后果。第十四条其他条款14.1不可抗力：不可抗力的定义和处理方式。14.2法律适用：合同适用的法律法规。14.3合同的完整性：合同构成文件的列表和说明。14.4合同的签署日期：合同的签署日期。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸和技术规范附件二：工程量清单和材料规格附件三：工程合同价款明细表附件四：工程质量标准和要求附件五：工程保修条款和保修范围附件六：工程变更申请表附件七：工程延期申请表附件八：工程价款支付申请表附件九：工程结算申请表附件十：争议解决申请表格附件的详细要求和说明：附件一：工程设计图纸和技术规范要求：包含工程的完整设计图纸和详细技术规范，包括建筑、结构、电气、给排水、暖通等专业的图纸和规范。附件二：工程量清单和材料规格要求：详细列出工程所需的各项材料、设备和工程量，包括材料规格、型号、数量等信息。附件三：工程合同价款明细表要求：详细列出工程的合同价款构成，包括工程款、材料款、人工费、税费等各项费用的明细。附件四：工程质量标准和要求要求：明确工程的质量标准和要求，包括工程的质量等级、验收标准等。附件五：工程保修条款和保修范围要求：详细列出工程的保修条款和保修范围，包括保修期限、保修责任等内容。附件六：工程变更申请表要求：用于申请工程变更，包括变更的内容、理由、影响等信息的详细说明。附件七：工程延期申请表要求：用于申请工程延期，包括延期的理由、期限等信息的详细说明。附件八：工程价款支付申请表要求：用于申请工程价款的支付，包括支付的金额、支付日期等信息的详细说明。附件九：工程结算申请表要求：用于申请工程结算，包括结算的金额、结算日期等信息的详细说明。附件十：争议解决申请表格要求：用于申请争议解决，包括争议的性质、争议的解决方式等信息的详细说明。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包人未按照合同约定完成工程；2.发包人未按照合同约定支付工程价款；3.承包人未按照合同约定质量标准完成工程；4.发包人未按照合同约定提供设计图纸、技术规范等；5.承包人未按照合同约定的期限完成工程；6.发包人未按照合同约定的期限支付工程价款；7.双方未按照合同约定履行其他义务。违约责任认定标准：1.违约行为导致工程延期，按照合同约定的违约金比例计算违约金；2.违约行为导致工程质量不符合约定，承包人应承担返工、维修等责任，并支付相应的违约金；3.违约行为导致工程价款支付延迟，按照合同约定的违约金比例计算违约金；4.双方未履行其他合同义务，按照合同约定的方式承担违约责任。示例说明：如果承包人未按照合同约定完成工程，导致工程延期，那么承包人应按照合同约定的违约金比例计算违约金，并支付给发包人。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同解除：指合同双方或单方依法终止合同关系的行为。3.违约金：指违约方按照合同约定支付给对方的一种经济赔偿。4.保修：指承包人对工程在保修期限内出现的质量问题承担修复、更换等责任。5.争议解决：指合同双方在发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的行为。6.合同价款：指合同双方约定的工程总价款。7.工程变更：指在合同履行过程中，对合同约定的工程内容、工程量、质量标准等进行修改的行为。8.工程延期：指工程未能按照合同约定的期限完成的情况。不可抗力：在合同中