2024版建设工程内部承包施工合同

2024版建设工程内部承包施工合同合同目录第一章：合同总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同的法律依据第二章：合同双方2.1甲方权利与义务2.2乙方权利与义务2.3双方的共同责任第三章：工程概况3.1工程名称及地点3.2工程规模与特点3.3工程质量要求第四章：合同价款与支付4.1合同价款的确定4.2预付款及进度款的支付4.3工程结算及最终支付第五章：工程进度与工期5.1工程进度计划5.2工期的调整5.3延误责任第六章：工程质量与验收6.1工程质量标准6.2施工过程中的质量控制6.3工程竣工验收第七章：安全生产与环境保护7.1安全生产责任7.2环境保护措施7.3事故处理第八章：合同变更与解除8.1合同变更的条件与程序8.2合同解除的条件8.3变更与解除后的责任第九章：违约责任9.1违约的界定9.2违约责任的承担9.3违约金的计算与支付第十章：争议解决10.1争议的协商解决10.2仲裁或诉讼第十一章：附则11.1合同的生效条件11.2合同的解释权11.3其他约定第十二章：签字栏12.1甲方代表签字12.2乙方代表签字12.3签订时间12.4签订地点合同编号_______第一章：合同总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程内部承包施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，达到双方约定的质量标准。1.2合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方进行的建设工程内部承包施工项目，包括但不限于施工、安装、调试等。1.3合同的法律依据本合同的订立、解释、履行、变更、解除和争议解决等均适用中华人民共和国相关法律法规。第二章：合同双方2.1甲方权利与义务甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督，确保工程符合约定标准。甲方有义务按照合同约定支付工程款项。2.2乙方权利与义务乙方有权按照合同约定获得工程款项。乙方有义务按照合同约定的施工标准和进度完成工程。2.3双方的共同责任甲乙双方应共同遵守合同条款，相互协作，确保工程顺利进行。第三章：工程概况3.1工程名称及地点工程名称：；工程地点：。3.2工程规模与特点工程规模：；工程特点：。3.3工程质量要求工程质量应符合国家及行业相关标准，具体要求如下：3.3.1主体结构质量要求：______。3.3.2装修及设备安装质量要求：______。第四章：合同价款与支付4.1合同价款的确定合同总价款为人民币（大写）：元整（￥）。4.2预付款及进度款的支付甲方应在合同签订后____天内支付乙方预付款，金额为合同总价款的____%。4.3工程结算及最终支付工程竣工验收合格后，甲方应在____天内支付乙方剩余款项。第五章：工程进度与工期5.1工程进度计划乙方应根据甲方提供的工程进度计划进行施工，具体进度计划如下：5.1.1开工日期：______。5.1.2各阶段完成日期：______。5.2工期的调整如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，双方应协商调整工期。5.3延误责任因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应的违约责任。第六章：工程质量与验收6.1工程质量标准工程质量应符合国家及行业相关标准。6.2施工过程中的质量控制乙方应建立完善的质量控制体系，确保施工质量。6.3工程竣工验收工程竣工后，甲方应在____天内组织验收，验收合格后双方签署验收报告。第七章：安全生产与环境保护7.1安全生产责任乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工安全。7.2环境保护措施乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响。7.3事故处理如发生安全事故，乙方应立即采取措施并报告甲方，双方应共同处理。第八章：合同变更与解除8.1合同变更的条件与程序合同变更应经双方协商一致，并以书面形式确认。8.2合同解除的条件如一方严重违约，另一方有权解除合同。8.3变更与解除后的责任合同变更或解除后，双方应根据实际情况协商处理相关责任。第九章：违约责任9.1违约的界定违反合同条款的行为视为违约。9.2违约责任的承担违约方应承担由此给对方造成的损失。9.3违约金的计算与支付违约金的计算方法为：______。第十章：争议解决10.1争议的协商解决双方应首先通过协商解决争议。10.2仲裁或诉讼协商不成时，可提交至______仲裁委员会仲裁或向______人民法院提起诉讼。第十一章：附则11.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的解释权本合同的解释权归甲方所有。11.3其他约定______。第十二章：签字栏甲方代表签字：______日期：______乙方代表签字：______日期：______签订地点：______第十二章：签字栏12.1甲方代表签字：______日期：______12.2乙方代表签字：______日期：______12.3签订时间：______地点：______第十三章：合同附件13.1工程图纸及相关技术文件13.1.1施工图纸：______。13.1.2技术规范：______。13.2工程进度计划表13.2.1施工进度详细计划：______。13.3其他相关文件13.3.1安全生产许可证：______。13.3.2环保审批文件：______。第十四章：合同生效与终止14.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项后终止。14.2合同终止合同终止后，双方应按照合同约定完成所有未尽事宜。14.3合同终止后的责任合同终止后，双方仍需履行合同中约定的保密义务及其他相关责任。第十五章：保密条款15.1保密义务甲乙双方应对合同内容及施工过程中获得的商业秘密和技术秘密负有保密义务。15.2保密期限保密期限为合同终止后____年。15.3违约责任违反保密义务的一方应承担由此给对方造成的损失。第十六章：知识产权16.1知识产权归属施工过程中产生的知识产权归甲方所有，乙方不得擅自使用或转让。16.2知识产权的保护乙方应协助甲方完成知识产权的申请和保护工作。16.3知识产权的转让未经甲方书面同意，乙方不得将知识产权转让给第三方。第十七章：不可抗力17.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。17.2不可抗力的处理如遇不可抗力，双方应及时通知对方，并协商解决。17.3不可抗力的责任因不可抗力导致的合同不能履行，双方互不承担违约责任。第十八章：合同的修改与补充18.1合同的修改合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自修改。18.2合同的补充双方可根据实际情况，协商一致后对合同进行补充。18.3修改与补充的效力合同的修改与补充应以书面形式确认，并与原合同具有同等法律效力。第十九章：特别约定19.1特别约定事项双方可根据实际情况，对合同进行特别约定。19.2特别约定的效力特别约定事项应以书面形式确认，并与合同具有同等法律效力。19.3特别约定的变更特别约定事项的变更应经双方协商一致，并以书面形式确认。第二十章：附加条款20.1附加条款的制定双方可根据具体情况，制定附加条款。20.2附加条款的效力附加条款应以书面形式确认，并与合同具有同等法律效力。20.3附加条款的变更附加条款的变更应经双方协商一致，并以书面形式确认。第二十一章：通知与送达21.1通知方式双方应以书面形式进行通知。21.2送达地址甲方送达地址：；乙方送达地址：。21.3通知的效力通知一经送达，即视为对方已收到。第二十二章：合同备案22.1合同备案的义务甲方应负责将合同备案至相关管理部门。22.2备案的程序合同备