私人车库买卖合同（34篇）

私人车库买卖合同（34篇）私人车库买卖合同（精选34篇）私人车库买卖合同篇1甲方：身份证号：乙方：身份证号：甲乙双方就车库买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款：乙方自愿购买坐落在吉林省柳河县金达莱小区B17栋楼南侧4号车库。双方议定上述车库为每平方米陆仟元（6000元）人民币出售。乙方在签订本合同时，支付甲方定金人民币贰万元整，余款将定于20__年4月1日前支付，在20__年4月1日前甲方不得更改此车库出售价格。本合同签订后，如甲方违反本合同条款。该方应向对方加倍赔偿违约金。本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。甲方（卖方）：身份证号：电话：20__年_月_日乙方（买方）：身份证号：电话：20__年_月_日证明人：私人车库买卖合同篇2祖坊(车库卖家):电话:乙方(车库买方):电话:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国拍卖法》、《中华人民共和国道路交通安全法》及相关法律法规，甲乙双方在平等自愿的基础上，就车库买卖达成如下协议:一、乙方通过公开拍卖方式竞得__小区车库，属于结构物。二、乙方应按规定付清成交金额(大写:)和拍卖佣金(大写:)。三、甲方统一办理产权证，车库面积以产权部门登记为准，手续费由乙方支付四、甲方按照住宅物业管理费标准，即每平方建筑面积__元，向乙方临时收取车库物业管理费。物业管理费标准如有调整，将按新标准收取。五、甲方应对车库设施进行有偿维护和维修。乙方使用车库时，应遵守以下规定:1、车库不得用于商业用途；2、不得将车库出售、出租或以其他方式转让给__小区以外的住户或单位使用；3、购买车库后，乙方应在物业管理公司统一登记停放车辆的号牌、车主姓名和车库编号；4、禁止将车辆停放在车库前、后等公共场所外；5、严禁存放易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有刺激性的物品，做到防火、防爆、防污染，对居民不产生不良影响；6、文明驾驶，安全行车。在小区内慢行，注意行人和车辆，对交通事故负责；禁止在小区内鸣笛，以免影响小区内居民；7、严格遵守物业管理规定和物管公司关于小区管理的相关规定，自觉服从管理人员的管理。六、乙方应与住宅物业管理公司签订车库物业管理委托合同。甲方授权的'物业管理公司有权对违反上述规定的行为进行制止或处理。七、本合同一式两份，双方签字。本合同未尽事宜，由双方协商解决。乙方:__省房地产公司；代表:日期:日期:私人车库买卖合同篇3甲方(出卖人)：住址：身份证号：乙方(买受人)：住址：身份证号：经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖柴房一事达成如下协议：一、甲方自愿将其名下梅庭雅苑41号柴房(实测建筑面积12平方米)，出售给乙方。乙方所买上述柴房仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币九车库买卖合同范本千元整(9000元)。三、因该柴房甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本柴房与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责;乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方所有)，办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该柴房产权及使用权。四、本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。五、本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。甲方(出卖人)：乙方(买受人)：年月日私人车库买卖合同篇4甲方（出卖人）：________乙方（买受人）：________身份证号码：__________身份证号码：__________联系电话：____________联系电话：____________根据《中华人民共和国民法典》寄其他法律法规，经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖地下车库一事达成如下合同：第一条、甲方自愿将其名下位于________小区________楼________号车库，建筑面积为________平方的地下车库，出售给乙方。第二条、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币________元整，乙方于本合同签订之日一次性付清全款，上述车库的出售价格自甲乙双方签订合同书之日起不得变更。第三条、在甲乙双方签订本合同书后，甲方先交付车库钥匙，由乙方检查电动升降器及内部设施无异后，支付相应款项，甲方出具车库权属证明和收据后，车库所有权归乙方。第四条、乙方在购得车库后，对本车库享有所有权。本合同签订之日之前所产生的一切事项，仍由甲方负责，与乙方无关；本合同签订之日后所产生的一切事项，由乙方负责，与甲方无关。但因房产证抵押贷款所引起的一切事项仍由甲方负责，与乙方无关。第五条、因车库没有单独办理房产证，今后乙方需办理相关产权证明需甲方协助的，甲方应及时告知乙方并提供相关协助。第六条、此合同收以甲方先交付车库钥匙，出具车库权属证明和收据，乙方付款为条件，一方不履行合同，对方可以要回款项或要回有关钥匙和权属证明，并解除合同。甲乙双方均应严格信守本合同，不得违约，如有违约，违约方应向守约方赔偿_____元人民币。第七条、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明和征得对方同意后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。第八条、因本合同而引起的纠纷，经协商或调解不能解决的，甲乙任何一方均有权在甲方注册地提起仲裁或者诉讼。风险告知：关于争议解决方式的`约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。第九条、本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充合同。补充条款或补充合同以及本合同的附件均为本合同不可分割的部分。第十条、本合同自甲乙双方签订之起生效。第十一条、合同的任何修改或补充，只有在双方授权代表签字后生效，并成为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。第十二条、本合同一式_______份，甲乙双方各持_______份，自双方签字盖章之日起生效。第十三条、除非遇到不可抗力因素导致本合同不能履行，未经甲、乙双方一致书面同意，任何单方无权变更合同内容。甲方签字：___________乙方签字_____________日期：私人车库买卖合同篇5甲方（车库卖方）：乙方（车库买方）：甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖车库达成如下协议：买方所购车库的基本情况：车库位置：____车库编号：____建筑面积：____平方米，总价：____元。有关事项：一、经甲乙双方共同协商，甲方自愿将位于车库壹间出售给乙方。二、上述车库的出售价格自甲乙双方签订协议书之日起不得变更。三、付款方式：一次性结清。在甲乙方双方签订本协议书后，由乙方支付相应款项，甲方出具收据后交付车库所有权。四、因车库未单独办理产权证，今后乙方如需办理相关产权证明需甲方协助的，甲方应及时告知乙方并提供相关协助。五、乙方在购得车库后，乙方对本车库享有所有权，今后与本车库所发生的一切事项由乙方负责，与甲方无关。六、甲、乙双方均应严格信守本协议，不得违约，如有违约，违约方应向守约方赔偿一切经济损失。七、本协议一式两份，双方各执一份，协议自双方签字之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。甲方签字：乙方签字：签订日期：___________年____月____日私人车库买卖合同篇6甲方(出卖人)：____________身份证号：____________住址：____________乙方(买受人)：____________身份证号：____________住址：____________经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车库一事达成如下协议：一、甲方自愿将其名下位于____________楼下的第____号车库，(实测建筑面积平方米)，出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用。二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币万元整(元)。乙方在___年___月___日首付万元(元),余款于年月日结清。三、甲方在___年___月___日前将上述车库交付乙方使用。四、该车库如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方所有)，办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该车库产权及使用权。五、本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。六、本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。七、补充条款：_____________________________________________________________________________________________________甲方(出卖人)：_____________乙方(买受人)：________________年___月___日私人车库买卖合同篇7甲方：乙方：经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车库一事达成如下协议：一、甲方自愿将其名下位于普洱市澜沧县，出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币元整，(大写元整)。乙方在20__年月日前一次性付清。三、甲方在20__年月日前将上述车库交付乙方使用。四、本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。五、本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。甲方：20__年月日乙方：20__年月日私人车库买卖合同篇8出卖人(以下简称甲方)姓名：身份证号：姓名：身份证号：买受人(以下简称乙方)姓名：身份证号：姓名：身份证号：经甲、乙双方协商，甲方决定把位于怡景花园的10栋15号车库卖给乙方，现就有关事项协商如下，共同信守。一、甲方出售房屋情况1、甲方出售的车库属本人直接从开发商手中购买的物业，未到县房管部门办理产权证，车库内的水、电已单独立户，并装有独立的水电表。2、乙方同意购买甲方现有车库及其物业现状，并以本合同形式加以规定。二、房屋价格及付款形式、交房方式1、甲方出售此车库的价格为人民币万仟佰拾元整，签本合同时，乙方付给甲方定金元，余款于日之内交房时付清。2、甲方交房时，应把从开发商手中购买房屋的原始发票，合同文本及车库钥匙及水电开户凭据一并交给乙方。3、甲方收取定金后，应及时清理原来的各种费用，结清之前该房发生的物业管理费、水电费等及其相关的各种费用。4、甲方售房时，应为乙方办理除房产证、土地证等外的相关过户手续，若以后乙方要办房产证、土地证，甲方要积极配合。三、违约责任1、甲方应确保上述房屋属本人私产，无产权债务纠纷。自本合同签字之日前，该房屋若发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权纠纷概由甲方负责，本合同签定之后所发生的债权债务由乙方负责。2、本合同签定后，乙方中途悔约的，应及时通知甲方，购房定金归甲方所有;若甲方悔约，应及时通知乙方，并双倍返还定金给乙方。3、甲方售房后若悔约要收回房屋或因产权债权纠纷造成乙方无法拥有或使用该房屋，除了双倍返还本金给乙方外，甲方还要自收乙方购房款之日起至乙方退房时止，按1.5分月息复利计算付给乙方。四、本合同一式份，各方各执1份。五、未尽事宜，协商解决。甲方签字：电话：甲方配偶签字：电话：乙方签字：电话：乙方配偶签字：电话：附：甲方身份证、结婚证的复印件1份。年月日私人车库买卖合同篇9卖方：(以下简称甲方)买方：(以下简称乙方)甲方所有的四川省大竹县镇建设路花园苑、期工程(一楼)号车库一间，建筑面积为20平方米。现甲方决定卖给乙方，乙方明确表示愿意购买。为了明确双方的权利义务关系，甲乙双方根据《中华人民共和国物权法》和《中华人民共和国合同法》等有关规定，订立以下合同条款：一、车库的基本情况1、室内地面为沙浆找平，室内墙面为搓沙，室外正立面为瓷砖贴面。2、电动卷闸门已安装，费用已包含在价款中。3、电已经接通，费用已包含在价款中。二、甲乙双方约定车库总价款(包括定金在内)，人民币壹拾贰万元整(小写RMB元)。买卖双方的税收由甲乙双方各自承担。三、乙方于____年____月____日支付给甲方人民币伍仟元整作为定金。在____年____月____日前甲方将车库的房屋产权和国有土地使用证两证用以及用电户头过户到乙方户头上。乙方一次性付清全部价款。四、甲方必须保证所卖的车库没有转让给其他单位和个人和没有设定抵押、保证不被第三方追偿及其他影响买方的利益。如因产权纠纷给买方造成的损失，由卖方赔偿给买方，并且甲方同时承担违约责任。五、任何一方不得毁约，如有违约，违约方支付守约方违约金人民币两万元整。六、本协议一式贰份，自双方签字之日起并到大竹县公证处公证后生效。甲乙双方各执一份，贰份具有同等法律效力。甲方：乙方：日期：私人车库买卖合同篇10甲方：乙方：经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车库一事达成如下协议：一、甲方自愿将其名下位于普洱市澜沧县《康宁家园》28平方米)，出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币98000元整，(大写玖万捌千元整)。乙方在车年月7日前一次性付清。三、甲方在年月日前将上述车库交付乙方使用。四、本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。五、本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。甲方：年月日乙方：年月日私人车库买卖合同篇11合同编号______出卖人：____注册地址：____营业执照注册号：____企业资格证书：_____法定代表人：____买受人姓名：____联系电话：____身份证：_____地址：______根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下车库买卖合同书。买受人所购车库的基本情况：一、本人系____小区__幢__单元__的业主，购买__号车库，属__结构，价款_____。二、车库单独办理产权证，面积以产权部门登记面积为准。三、甲方暂按小区物管费收费标准向乙方收取车库物管费，即每平方建筑面积__元。如遇调整物管费标准则按新标准收取。四、甲方对车库设施提供有偿维护修理。五、乙方在使用车库时必须遵守以下规定：1、不准将车库以经营用途使用;2、不准将车库出售、租赁或以其他方式转让给本小区以外的住户或单位使用;3、乙方在购得车库后，应将停放的车辆牌照、车主姓名、车库编号在物管公司做统一登记;4、严谨存放易燃易爆、有毒和腐蚀性、刺激性物品，防火、防爆、防污染，不对小区住户产生不良影响;5、文明驾驶，安全行车。在小区内应慢行，如发生交通意外自行负责;小区内禁止鸣号，以免影响小区住户;6、对违反以上规定行为，甲方授权的物业管理公司有权制止或处理。7、本车库买卖合同书范本一式两份，双方签字生效，未尽事宜双方协商解决。甲方：___乙方：______________年__________月__________日私人车库买卖合同篇12甲方(车库出卖人)：__省____房地产公司电话：乙方(车库买受人)：电话：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国拍卖法》、《中华人民共和国道路交通安全法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就买卖车库达成如下协议：一、乙方通过公开拍卖竞得__小区幢号车库，属结构。二、乙方按规定付清成交款(大写：)，拍卖佣金(大写：)。三、甲方统一办理《产权证》，车库面积以产权部门登记为准，办理费用由乙方支付。四、甲方暂按小区物管费收费标准向乙方收取车库物管费，即每平方建筑面积__元。如遇调整物管费标准则按新标准收取。五、甲方对车库设施提供有偿维护、修理。六、乙方在使用车库时，须遵守以下规定：1、不准将车库以经营用途使用;2、不准将车库出售、租赁或以其它方式转让给__小区以外的住户或单位使用;3、乙方在购得车库后，应将停放的车辆牌照、车主姓名、车库编号在物管公司做统一登记;4、禁止将车辆停放在车库以外的楼前、楼后及其他公共场地;5、严禁存放易燃易爆、有毒和腐蚀性、刺激性物品，防火、防爆、防污染，不对小区住户产生不良影响;6、文明驾驶，安全行车。在小区内应缓行，并注意行人车辆，如发生交通意外自行负责;小区内禁止鸣号，以免影响小区住户;7、严格遵守物业管理条例及物管公司对小区管理的相关规定，自觉服从管理人员的管理。乙方须与小区物管公司签订《车库物业管理委托合同》。对违反以上规定行为，甲方授权的物业管理公司有权制止或处理。七、本合同一式贰份，双方签字生效。未尽事宜双方协商解决。甲方：__省房地产公司乙方：代表：日期：私人车库买卖合同篇13甲方(出卖人)：住址：身份证号：乙方(买受人)：住址：身份证号：经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车库一事达成如下协议：一、甲方自愿将其名下位于_号车库(实测建筑面积_平方米)，出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币_万元整(_元)。乙方在20__年__月__日前一次性付清。三、甲方在_年_月_日前将上述车库交付乙方使用。四、因该车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车库与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责;乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方所有)，办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该车库产权及使用权。五、本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。六、本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。甲方(出卖人)：乙方(买受人)：20__年__月__日私人车库买卖合同篇14甲方(车库出卖人)：_省__房地产公司电话：乙方(车库买受人)：电话：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国拍卖法》、《中华人民共和国道路交通安全法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就买卖车库达成如下协议：一、乙方通过公开拍卖竞得_小区幢号车库，属结构。二、乙方按规定付清成交款(大写：)，拍卖佣金(大写：)。三、甲方统一办理《产权证》，车库面积以产权部门登记为准，办理费用由乙方支付。四、甲方暂按小区物管费收费标准向乙方收取车库物管费，即每平方建筑面积_元。如遇调整物管费标准则按新标准收取。五、甲方对车库设施提供有偿维护、修理。六、乙方在使用车库时，须遵守以下规定：1、不准将车库以经营用途使用;2、不准将车库出售、租赁或以其它方式转让给_小区以外的住户或单位使用;3、乙方在购得车库后，应将停放的车辆牌照、车主姓名、车库编号在物管公司做统一登记;4、禁止将车辆停放在车库以外的楼前、楼后及其他公共场地;5、严禁存放易燃易爆、有毒和腐蚀性、刺激性物品，防火、防爆、防污染，不对小区住户产生不良影响;6、文明驾驶，安全行车。在小区内应缓行，并注意行人车辆，如发生交通意外自行负责;小区内禁止鸣号，以免影响小区住户;7、严格遵守物业管理条例及物管公司对小区管理的相关规定，自觉服从管理人员的管理。乙方须与小区物管公司签订《车库物业管理委托合同》。对违反以上规定行为，甲方授权的物业管理公司有权制止或处理。七、本合同一式贰份，双方签字生效。未尽事宜双方协商解决。甲方：_省房地产公司乙方：代表：日期：日期：车位买卖合同协议书转让方(以下简称“甲方”)甲方:受让方(以下简称“乙方”)乙方:根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方转让地下停车位的相关事项，达成如下协议:一、标的本次转让的车位位于广东省清远市清城区__，编号为_号地下停车位，车位面积以现有的房产证为准。该车位为划线分隔，无隔断墙、无封闭，并由小区开发商划好车位分隔线;甲方保证对以上车位享有合法的所有权，甲方确保上述车位产权清晰，没有经济和民事纠纷。二、使用期限甲方同意将上述车位所有权转让给乙方，乙方享有与该车位土地证同等年限的所有权;转让期限自本协议生效之日起至该小区地下停车位土地使用权期限届满时止，若国家法律政策对地下车位使用权年限作出具体规定，乙方所享有的地下车库使用年限按国家法律政策的规定处理。三、付款方式及责任1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币.00元(大写:壹拾伍万捌仟元整)，乙方付款方式为，预付款79000.00元，余款79000.00元待车位房产证过户手续完成当天一次性付清，乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。(此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费，转让后的物管费由乙方承担，即:乙方需另外支付甲方已交付的车位物管费，该笔费用以该小区物管确认金额为准)2、甲方收到乙方车位转让金后，原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益(占有、使用、收益、处分的权利)已经全部转移到乙方，甲方无权另行处臵该车库。3、转让后，甲乙双方须到小区所在的物业公司备案，就车位物业管理费缴存办理移交手续。四、该协议签署后甲方需配合乙方办理过户手续，直至所有手续移交完成为止，过户过程中产生的所有费用由乙方承担。甲乙双方在房产局办理车位房产证过户手续当天，甲方移交停车卡。五、使用管理1、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用及法律责任均由乙方自行承担。2、乙方使用该停车位，须服从和遵守小区所在物业公司的统一管理，并交纳相应的车位物业管理服务费用。六、生效条件本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，均具有同等效力，合同自签署之日起生效。甲、乙双方对本协议未尽事项应协商解决，发生争议由甲方所在地基层人民法院管辖。本协议自甲、乙双方签字后生效，合同附件与本协议具有同等法律效力。附:一、双方的有效身份证复印件;二、车位明细图的有效复印件;三、购车位的有效发票复印件;甲方签字:乙方签字:身份证号码:身份证号码:签约日期:签约日期:私人车库买卖合同篇15甲方（出卖人）：地址：电话：乙方（买受人）：住址：电话：身份证号码：根据《民法典》及其他有关法律、法规之规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。一、乙方所购车位（库）位于小区地下车库第号位（具体位置见合同附车位图）。二、该车位使用权期限与小区的房屋所有年限一致。三、乙方所认购车位单价为万仟佰元整。四、付款方式买受人须在签定本合同时一次性付清合同中车位使用权的全部价款。五、交付期限出卖人应当在买受人入住后六个月内，按合同有关规定，将出卖人验收合格的车位交付买受人使用。六、出卖人违约责任出卖人未能按规定时间交付车位使用，按以下方式处理：1、逾期时间，分别处理（不作累加）（1）逾期不超过____日，自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之的违约金，合同继续履行（2）逾期超过____日，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人在____日内退还全部已付款，并按总价款的百分之向买受人支付违约金。七、买受人义务1、车位（库）达到使用条件后，出卖人应当通知买受人办理交付手续。2、买受人在接到交车位通知____日内办理交接手续，否则拖延天数按日向出卖人支付总车位款万分之的违约金及看管费。逾期____日，出买人有权因买受人违约而解除合同，而买受人应向出卖人从购车位之日起到解除合同之日止按天数支付每日总车位款万分之的.违约金。3、出卖人交付给买受人的车位（库）是能正常使用的车位（库），买受人无须装修即可正常使用。买受人在使用期间不得擅自改变该车位（库）的建筑主体结构、承重结构和用途。出卖人不得擅自改变该车位（库）有关联的公共部位和设施的使用性质。如违反本条约定，买受人应当负责恢复原状，并承担因此而造成的全部损失。八、其他约定1、在合同有效期内，属于大修理范围的维修费用，应由买受人筹集。2、买受人应遵照物业公司的管理规定缴纳停车位管理费。如买受人拖欠停车位管理费，物业公司有权采取适当之措施催缴。3、买受人停泊在停车场内的任何车辆因任何原因而导致损毁、被盗，出卖人及物业管理公司不承担赔偿责任。4、买受人如损坏停车场内的设施和结构，将负一切赔偿责任。若因不遵守停车场使用规定而引起任何其他之赔偿责任，亦须由买受人负责。5、买受人所购停车位，只可停泊买受人指定的一部车辆。如买受人需停泊不同牌号之其他车辆，应事先知会物业公司并登记备案。物业公司在没有得到事先知会的情况下，有权拒绝与买受人车牌号码不符之车辆进入停车场。6、买受人同意遵守该停车场的一切使用守则。如有违反，物业管理公司有权通知有关部门采取锁车或将车辆拖至合适地方等处理措施、并知会买受人。九、争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决协商不成的，可向有管辖权的人民提起诉讼。十、本合同一式贰份，具有同等法律效力。出卖人持贰份，买受人持壹份。十一、本合同自双方签订之日起生效。十二、附件：车位（库）平面图出卖人（签章）：买受人（签章）：法定代表人：代表人：签于________年____月____日签于________年____月____日私人车库买卖合同篇16出卖人：买受人：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。一、买受人所购的基本情况：乙方所购车库位于“____________________”第_____号单位。该车库套内面积约为________平方米。二、计价方式与价款双方约定按套计算该车库总价款为(人民币)__________________元整。三、付款方式买受人须在签定本合同时一次性付清全部价款，即人民币____________________元整。四、交付期限出卖人应当在______年____月____日前，按有关规定，该车库经验收合格，并符合本合同规定的条件，交付买受人使用。如遇下列特殊原因，除双方同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起之十日内告之买受人的，如地震、水灾等;2、遭遇非技术所能解决的问题，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;3、遭遇不能克服的客观原因，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;4、经规划部门批准或设计单位同意的变更导致延期，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的.;五、出卖人延期交库的违约责任除本合同第四条规定的特殊情况外，出卖人未能按规定时间交付使用，按以下方式处理;1、逾期时间，分别处理(不作累加)(1)逾期不超过三十日，自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金，合同继续履行;(2)逾期超过三十日，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人在三十天内退还全部已付款，并按百分之二的总价款向买受人支付违约金;买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金。六、车库交接车库达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。买受人在接到交房通知七日内办理结算和交房手续，否则按拖延天数按日向出卖人支付总房款万分之二的违约金和看管费。逾期三十天，出卖人有权按买受人违约而终止合同，买受人按房款的百分之二向出卖人支付违约金，该房另行出售。七、其他规定买受人使用期间不得擅自改变该车库的建筑主体结构、承重结构和用途。出卖人不得擅自改变与该车库有关联的公共部位和设施的使用性质。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下述第1种方式解决：1、提交______仲裁委员会仲裁。2、向人民法院起诉。九、合同生效本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同一式肆份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：出卖人贰份，买受人贰份。本合同自双方签订之日起生效。甲方：乙方：私人车库买卖合同篇17甲方(出卖人)：住址：身份证号：乙方(买受人)：住址：身份证号：经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车库一事达成如下协议：一、甲方自愿将其名下位于号车库(实测建筑面积平方米)，出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币万元整(元)。然后乙方在年月日前一次性付清。三、甲方在年月日前将上述车库交付乙方使用。四、因该车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车库与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责;乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。然后如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方所有)，办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该车库产权及使用权。五、本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。六、本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。甲方(出卖人)：乙方(买受人)：年月日私人车库买卖合同篇18甲方：乙方：经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车库一事达成如下协议：一、甲方自愿将其名下位于普洱市澜沧县《康宁家园》28平方米)，出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币元整，(大写元整)。乙方在车库买卖合同范本年月日前一次性付清。三、甲方在年月日前将上述车库交付乙方使用。四、本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。五、本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。甲方：年月日乙方：年月日私人车库买卖合同篇19甲方(出售方)：地址：电话：传真：乙方(购买方)：地址：电话：身份证号码：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。一、买受人所购的基本情况：乙方所购车位(库)位于名流时代广场第号单位。该车库套内面积约为平方米。二、计价方式与价款双方约定按套计算该车位(库)总价款为(人民币)万佰_____元整。三、付款方式买受人须在签定本合同时一次性付清全部价款，即人民币拾仟佰_____元整。四、交付期限出卖人应当在月日前，按有关规定，该车库经验收合格，并符合本合同规定的条件，交付买受人使用。如遇下列特殊原因，除双方同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起之____日内告之买受人的，如地震、水灾等;2、遭遇非技术所能解决的问题，且出卖人在发生之日起之三____日内告之买受人的;3、遭遇不能克服的客观原因，且出卖人在发生之日起之三____日内告之买受人的;4、经规划部门批准或设计单位同意的变更导致延期，且出卖人在发生之日起之三____日内告之买受人的;五、出卖人延期交房的违约责任除本合同第四条规定的特殊情况外，出卖人未能按规定时间交付使用，按以下方式处理;1、逾期时间，分别处理(不作累加)(1)逾期不超过三____日，自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金，合同继续履行;(2)逾期超过三____日，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人在三十天内退还全部已付款，并按百分之二的总价款向买受人支付违约金;买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金。六、交接车库达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。买受人在接到交房通知____日内办理结算和交房手续，否则按拖延天数按日向出卖人支付总房款万分之二的违约金和看管费。逾期三十天，出卖人有权按买受人违约而终止合同，买受人按房款的百分之二向出卖人支付违约金，该房另行出售。七、其他买受人使用期间不得擅自改变该车位(库)的建筑主体结构、承重结构和用途。出卖人不得擅自改变与该车位(库)有关联的公共部位和设施的使用性质。八、争议本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下述第种方式解决：1、提交____市仲裁委员会仲裁。2、向人民起诉。九、本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。十、本合同一式肆份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：出卖人贰份，买受人贰份。十一、本合同自双方签订之日起生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日私人车库买卖合同篇20甲方(出卖人)：身份证号码：乙方(买受人)：身份证号码：经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖车库一事达成如下协议：一、甲方自愿将其名下位于小区楼号车库(建筑面积平方米)，出售给乙方。二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币元整，乙方于本协议签订之日一次性付清全款。三、甲方于签订协议之日，将该车库交付乙方使用。四、乙方在购得车库后，对本车库享有所有权。本协议签订之日之前所产生的一切事项，仍由甲方负责，与乙方无关;本协议签订之日后所产生的一切事项，由乙方负责，与甲方无关。但因房产证抵押贷款所引起的一切事项仍由甲方负责，与乙方无关。五、因车库没有单独办理房产证，今后乙方需办理相关产权证明需甲方协助的，甲方应及时告知乙方并提供相关协助。六、甲、乙双方均应信守本协议，不得违约，若有违约，违约方向守约方赔偿一切经济损失。七、本协议一式两份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方签字乙方签字证明人签字年月日年月日私人车库买卖合同篇21卖方：_______________________________(以下简称甲方)买方：_______________________________(以下简称乙方)根据国家有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就买卖车库达成如下协议：一，甲方自愿将__________________小区____幢_____号车库卖给乙方所有;甲方出卖车库的同时转让该车库的《房屋所有权证》,证号为____________________。二，甲、乙双方商定成交价格为人民币________元，(大写)_____佰_____拾_____万_____仟_____佰_____拾元整。三，付款方式：合同签定时，乙方应付甲方_________元整(人民币)为预付款;余款________元整(人民币)于该车库过户手续办理完成同时付清;四，甲方卖给乙方的车库,在办理过户手续期间,如不能完成交易的,甲方退还乙方预付款;五，双方愿按国家规定交纳税、费及办理有关手续。未尽事宜，双方愿按国家有关规定办理。甲方的房屋如存在产权纠纷，由甲方承担全部责任。六，本合同书一式两份,甲,乙双方各一份.七，本合同经双方签章后生效，对双方都具有约束力，应严格履行。如有违约，违约方愿承担违约责任，并赔偿损失，支付违约费用。八，双方约定的其它事项：甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日私人车库买卖合同篇22出卖方：（以下简称甲方）买受方：(以下简称乙方）甲乙双方在平等自愿、诚实守信的基础上，甲方将云梦县建新龙岗毛坯车库出售给乙方，经友好协商，双方达成如下一致协议：一、甲方所车库位于云梦县建新龙岗。二、乙方所购车库是甲方所建的东单元西套。三、房屋总价款：包干价：。四、付款方式：1、本合同签订时，乙方向甲方付购车库定金2、交付车库钥匙时付清余款元。六、车库交付后，甲方负责土建保修一年，屋面修一年。因乙方造成故障，由乙方负责自行维修。七、乙方接收车库后，不得擅自扩建和改建，如乙方擅自改建，造成事故和损失，由乙方承担全部责任。八、车库标准1、该车库内墙粉刷混合砂浆抹灰;2、楼地面刮糙;3、车库门为大卷闸门、水、电接头子。4、窗为塑钢。九、甲、乙双方车库交接后，乙方必须按甲方的要求接受房屋。十、违约责任：如双方任一方违约，赔偿违约金贰万元整。十一、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，一份存办证机关存档，合同自签字后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日私人车库买卖合同篇23甲方（人）：________________电话：________________乙方（买受人）：________________电话：________________根据《一、乙方通过公开拍卖竞得______小区______幢______号，属______结构。二、乙方按规定付清成交款______（大写：______），拍卖佣金______（大写：______）。三、甲方统一办理《产权证》，面积以产权部门登记为准，办理费用由乙方支付。四、甲方暂按小区物管费收费标准向乙方收取物管费，即每平方建筑面积______元。如遇调整物管费标准则按新标准收取。五、甲方对设施提供有偿维护、修理。六、乙方在使用时，须遵守以下规定：1、不准将以经营用途使用；2、不准将出售、租赁或以其它方式转让给______小区以外的住户或单位使用；3、乙方在购得后，应将停放的车辆牌照、车主姓名、编号在物管做统一登记；4、禁止将车辆停放在以外的'楼前、楼后及其他公共场地；5、严禁存放易燃易爆、有毒和腐蚀性、性物品，防火、防爆、防污染，不对小区住户产生不良影响；6、文明驾驶，安全行车。在小区内应缓行，并注意行人车辆，如发生交通意外自行负责；小区内禁止鸣号，以免影响小区住户；7、严格遵守物业管理条例及物管对小区管理的相关规定，自觉服从管理人员的管理。乙方须与小区物管签订《物业管理委托合同》。对违反以上规定行为，甲方授权的物业管理有权制止或处理。七、本合同一式贰份，双方签字生效。未尽事宜双方协商解决。甲方：____________乙方：____________日期：___________年______月______日日期：___________年______月______日私人车库买卖合同篇24甲方（卖方）：____身份证号：____乙方（买方）：____身份证号：____根据有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就转让汽车车位达成如下协议：一、乙方自愿向甲方购买____汽车车位。甲方确保上述车位产权清晰，没有经济和民事纠纷。二、甲、乙双方同意将第一条商定的汽车车位一次性定价为人民币____（大写：____整）。（此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费）。三、乙方在签订本合约一天内一次性付清汽车位使用费共计人民币____元。甲方收到乙方车位转让金后，原小区开发商向甲方转让该车位而来的'相关权益（占有、使用、收益、处分的权利）已经全部转移到乙方，甲方无权另行处置该车库。四、在国家政策允许的情况下，乙方对所受让的车位拥有法律法规规定的权利和使用年限。五、本协议在履行中发生的任何争议，双方均应通过协商解决，协商不成，提交法院裁决。因解决本协议争议产生的费用，包括但不限于保全费、诉讼费、律师费，由败诉方承担。六、本合约经双方签字盖章后立即生效。本合约一式两份，甲方一份，乙方一份，效力等同。七、本协议更改无效。甲方：____乙方：____联系电话：____联系电话：________年____月____日____年____月____日私人车库买卖合同篇25甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）关于乙方向甲方购买车库事宜，双方经协商，达成如下协议：一、甲方将其拥有独立产权的位于共青南湖大道财富广场5楼。三单元一层第九号车库（车库购买合同编号，使用面积___㎡），以人民币____元整转让出售给乙方，乙方愿意以上述的价格向甲方认购车库。二、甲方向乙方承诺，提供符合要求的车库资料以备查核、提供，保证时出售车库的拥有独立产权的购买合同及保证此车库没有出售其他第三方，保证没有其他任何产权和其他纠纷，在办理产权过户时甲方将购买该车库的购买合同及发票等手续的原件交给乙方，并办理车库转让公证。三、乙方一次性付清甲方的车库款___，计人民币___元，开具收据给乙方。四、违约责任：甲方违约拒绝将车库交给乙方，应向乙方支付给甲方购买车库款等额的赔偿款，如乙方违约责任等。本协议一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字按手印生效，双方不得违约，具有法律效力。甲方签字：乙方签字：___年___月__日私人车库买卖合同篇26卖方：____________买方：____________经买卖双方平等协商，在真实意愿的基础上，就车库买卖事宜达成一致，特签订本合同，双方共同遵守，并作为所有权归属的凭证。一、双方买卖的车库位于，面积平方米，卖方获得时间，所有权证明资料名称，资料编码。二、车库的买卖价格为人民币元整，于本合同签订之日由买方交付卖方;车库及车库钥匙由卖方交付买方。三、卖方应保证对出卖的车库拥有所有权，有权处置该车库，卖方及第三人没有在该车库上设定抵押，等机关没有对该车库采取查封扣押等措施。若存在上述情形并给买方造成损失，卖方对买方的损失应当予以赔偿。四、合同生效后，车库所有权归买方所有，买方拥有完全使用权、租赁权和转让权，使用、租赁、转让的时间、价格与卖方无关，但在同等条件下，卖方可以享有优先权。五、目前，____市房管部门不对车库确权登记;若____市房管部门能够对车库买卖进行登记时，卖方应当配合买方(或者第三方)办理车库过户登记手续。六、为使服务于本小区的物业管理公司知晓并对本买卖合同予以证明，物业管理公司应在本合同上盖章并填写相应的物权转让登记备案资料。七、本合同一式两份，买卖双方各执一份，自双方签字后生效。卖方(手印)：________买方(手印)：________身份证号:____________身份证号：____________卖方(手印)：________身份证号:____年____月____日物业公司(盖章)：____年____月____日私人车库买卖合同篇27甲方(车库出卖人)：__省_房地产公司电话：乙方(车库买受人)：电话：根据《民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国拍卖法》、《中华人民共和国道路交通安全法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就买卖车库达成如下协议：一、乙方通过公开拍卖竞得__小区幢号车库，属结构。二、乙方按规定付清成交款(大写：)，拍卖佣金(大写：)。三、甲方统一办理《产权证》，车库面积以产权部门登记为准，办理费用由乙方支付。四、甲方暂按小区物管费收费标准向乙方收取车库物管费，即每平方建筑面积__元。如遇调整物管费标准则按新标准收取。五、甲方对车库设施提供有偿维护、修理。六、乙方在使用车库时，须遵守以下规定：1、不准将车库以经营用途使用;2、不准将车库出售、租赁或以其它方式转让给__小区以外的住户或单位使用;3、乙方在购得车库后，应将停放的车辆牌照、车主姓名、车库编号在物管公司做统一登记;4、禁止将车辆停放在车库以外的楼前、楼后及其他公共场地;5、严禁存放易燃易爆、有毒和腐蚀性、刺激性物品，防火、防爆、防污染，不对小区住户产生不良影响;6、文明驾驶，安全行车。在小区内应缓行，并注意行人车辆，如发生交通意外自行负责;小区内禁止鸣号，以免影响小区住户;7、严格遵守物业管理条例及物管公司对小区管理的相关规定，自觉服从管理人员的管理。乙方须与小区物管公司签订《车库物业管理委托合同》。对违反以上规定行为，甲方授权的物业管理公司有权制止或处理。七、本合同一式贰份，双方签字生效。未尽事宜双方协商解决。甲方：乙方：代表：日期：日期：私人车库买卖合同篇28卖方：_______________________________(以下简称甲方)买方：_______________________________(以下简称乙方)根据国家有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就买卖车库一事达成如下协议：一、甲方自愿将其名下位于__________________小区____幢_____号车库(实测建筑面积平方米)，出售给乙方。甲方保证所出售车库产权无争议纠纷。二、乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。二、甲、乙双方商定车库出售价格为人民币万元整。乙方在年月日前一次性付清。三、甲方已在年月日将上述车库及有关手续移交给乙方。四、乙方购买上述车库后，与车库有关的所有权利、义务均由乙方享有或承担，与甲方无关。五、因该车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车库与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责;乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方所有)，办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该车库产权及使用权。本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，公证机构留存备案一份。甲方(出卖人)：乙方(买受人)：年月日私人车库买卖合同篇29卖方：____，女，汉族，住____省____市____区_________路_____。身份证号(以下简称甲方)。(郑某妻子)。电话：___________买方：____，女，汉族，住____省____市____区_________路______。身份证号(以下简称乙方)。(郑某妻子)。电话：___________甲方在大竹县竹阳镇建设路______花园______苑___期工程(一楼)______号车库(房屋产权证标明的设计用途是仓储)一间，建筑面积为18.44平方米。现对外公开出售，乙方经现场查看后，决定购买其车库，为了明确双方的权利义务关系，特根据《中华人民共和国物权法》和《中华人民共和国合同法》等有关规定，订立以下合同条款：一、车库的基本情况1、室内地面为沙浆找平，室内墙面为搓沙，室外正立面为瓷砖贴面。2、电动卷闸门已安装，费用已包含在价款中。3、电已经接通，费用已包含在价款中。用电户头由唐某某过户到郑某户头上。二、买方与卖方约定车库总价款(包括定金在内)，人民币____万元整(小写rmb______元)。三、买方于_____年_____月_____日支付人民币贰仟元整作为定金。在_____年_____月_____日前甲方必须将车库的房屋产权和国有土地使用证两证过户到乙方后，乙方一次性付清全部价款(包括定金在内)。四、卖方保证所卖的车库没有转让和设定抵押、不被第三方追偿及其他影响买方的利益。如因产权纠纷给买方造成的损失，由卖方赔偿给买方。五、任何一方不得毁约，如有违约，违约方支付守约方违约金人民币伍万元整。六、本协议一式四份，自双方签字之日起生效。买方与卖方各执一份，办理过户手续时，提交相关部门一份，四份具有同等法律效力。甲方：______乙方：__________________年______月______日私人车库买卖合同篇30甲方（买方）：__________________________乙方（卖方）：__________________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律的规定，甲乙双方协商签订如下二手设备买卖合同：第一条合同标的要求甲方同意从乙方购买，乙方同意出售附件所列系统设备。产地：详见附件。质量标准：（一）按原厂质量标准，即以说明书为准。（二）其他：____________技术标准：乙方提供的设备为原厂行货，符合原厂行货的技术标准。其他要求：________________________第二条合同价款及支付方式本合同所列各项目的总价款为人民币：￥__________________支付方式：双方约定按以下第______种方式支付：甲方在货到并安装验收合格后______个工作日内一次性支付所有款项。第一期付款：合同签订后______个工作日内支付合同总价款的______%。第二期付款：货到验收合格后______个工作日内支付合同总价款的______%。第三期付款：________________________其他：______________________________付款信息乙方单位名称：________________________开户银行：______________________________帐号：______________________________乙方负责开具相关发票。第三条交货时间、地点和包装交货时间：按以下第______种方式确定交货时间交货地点：乙方负责将货物运至甲方指定的地点并卸货。甲方指定地点：_____________接货人：__________________电话：__________________乙方负责包装货物，包装标准：原厂包装标准并适于运输需要;其他：________________________由于包装不良所发生的损失，由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何货物锈损或丢失，乙方应负责赔偿由此而产生的一切损失。设备的运输费、包装费由乙方负责。第四条设备的安装与验收甲方在全部设备签收后______个工作日内验收完毕。甲方在验收中，如果发现产品不合规定，应在______天内向乙方提出书面异议;乙方在接到书面异议后，应在______个工作日内负责处理。第五条保修服务与培训乙方保证提供给甲方的设备为全新、无损坏的设备，符合本合同、要求适合合同目的的设备。其他：________________________第六条二手设备买卖合同的违约责任合同生效后，乙方保证在______日内按合同交货地点交货。逾期一天，乙方按未提供产品总价值的______%交纳违约金，违约金最高不超过合同总金额的20%。违约期计算时应扣除因不可抗力导致的`延误时间。第七条不可抗力合同签订后，签约双方任何一方，由于火灾、旱灾、地震、战争和双方同意的其他不可抗力的事故影响本合同履行时，可延长履行合同的期限;这一期限相当于事故所影响的时间，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。第八条争议的解决履行合同过程中发生争议，双方应本着友好协商的态度解决，协商不能解决的，可向甲方所在地人民法院起诉。第九条其他本合同所涉及的各款项均以______方式结算，本合同所涉及付款日期均以______日期为准。本合同自双方授权代表签字之日起生效，除服务条款外有效期至合同执行完毕。本合同共有附件1份及相关资料，为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等效力。本二手设备买卖合同一式四份，甲方二份，乙方二份。甲方（签章）：乙方（签章）：地址：地址：法定代表人：法定代表人：____________委托代表人：___________