2024年总包分包工程安全生产合作协议

2024年总包分包工程安全生产合作协议本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1：甲方指代1.2：乙方指代1.3：总包方定义1.4：分包方定义第二条：安全生产责任分配2.1：甲方安全生产责任2.2：乙方安全生产责任2.3：总包方安全生产责任2.4：分包方安全生产责任第三条：安全生产管理3.1：安全生产组织架构3.2：安全生产规章制度3.3：安全生产培训与教育3.4：安全事故应急预案第四条：安全生产措施4.1：施工现场安全管理4.2：施工设备安全管理4.3：施工人员安全管理4.4：环境保护与污染防治第五条：安全生产检查与监督5.1：甲方监督与检查5.2：乙方监督与检查5.3：第三方监督与检查第六条：安全生产费用6.1：安全生产费用预算6.2：安全生产费用使用管理6.3：安全生产费用审计与监督第七条：安全事故处理7.1：安全事故报告7.2：安全事故调查7.3：安全事故责任认定7.4：安全事故赔偿与处理第八条：违约责任8.1：甲方违约责任8.2：乙方违约责任8.3：总包方违约责任8.4：分包方违约责任第九条：争议解决方式9.1：协商解决9.2：调解解决9.3：仲裁解决9.4：法律途径解决第十条：合同的生效、变更与解除10.1：合同生效条件10.2：合同变更条件10.3：合同解除条件第十一条：合同的终止与续签11.1：合同终止条件11.2：合同续签条件第十二条：保密条款12.1：保密内容12.2：保密期限12.3：违约保密条款第十三条：不可抗力13.1：不可抗力定义13.2：不可抗力后果处理第十四条：其他条款14.1：合同的适用法律14.2：合同的解释权归属14.3：合同的附件第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1甲方指代1.2乙方指代1.3总包方定义总包方是指在分包工程中承担总体施工任务，对分包方进行管理和协调，并承担相应合同责任的一方。1.4分包方定义分包方是指在分包工程中承担具体施工任务，向总包方负责，并按照合同约定进行施工的一方。第二条：安全生产责任分配2.1甲方安全生产责任甲方作为工程项目的业主，应对整个项目的安全生产负总责。甲方应确保工程项目的合法合规，提供合格的施工场地和必要的安全生产条件，对乙方和分包方的安全生产进行监督管理。2.2乙方安全生产责任乙方作为总包方，应对整个工程项目的安全生产负总责。乙方应按照甲方的要求，制定并落实安全生产措施，确保施工过程中的安全生产。2.3总包方安全生产责任总包方应对其分包的工程项目的安全生产负责，负责对分包方的安全生产进行监督管理，确保分包方的施工过程中的安全生产。2.4分包方安全生产责任分包方应对其施工的工程项目的安全生产负责，按照甲方的要求，制定并落实安全生产措施，确保施工过程中的安全生产。第三条：安全生产管理3.1安全生产组织架构甲方应设立安全生产委员会，负责对整个工程项目的安全生产进行统一领导和管理。乙方和总包方应设立相应的安全生产管理机构，负责对分包工程项目的安全生产进行监督管理。3.2安全生产规章制度甲方、乙方、总包方和分包方均应制定相应的安全生产规章制度，包括安全生产责任制、安全生产管理制度、安全生产操作规程等，并严格执行。3.3安全生产培训与教育甲方、乙方、总包方和分包方均应对施工现场的所有作业人员进行定期的安全生产培训和教育，提高作业人员的安全生产意识和技能。3.4安全事故应急预案甲方、乙方、总包方和分包方均应制定相应的安全事故应急预案，包括火灾、触电、高处坠落、物体打击等各种可能发生的安全事故的应急预案，并定期组织应急演练。第四条：安全生产措施4.1施工现场安全管理甲方、乙方、总包方和分包方应加强施工现场的安全管理，确保施工现场的安全有序。应做好施工现场的平面布局、通道设置、安全防护设施等工作。4.2施工设备安全管理甲方、乙方、总包方和分包方应对施工设备进行定期检查、维护和保养，确保设备的安全运行。应制定设备操作规程，并对作业人员进行设备操作培训。4.3施工人员安全管理甲方、乙方、总包方和分包方应加强对施工现场作业人员的管理，做好人员的安全帽、安全带、防尘口罩等劳动防护用品的配备和使用工作。4.4环境保护与污染防治甲方、乙方、总包方和分包方应严格执行国家和地方的环境保护法律法规，采取有效措施，防止施工过程中的废水、废气、固体废弃物等对环境造成污染。第五条：安全生产检查与监督5.1甲方监督与检查甲方应定期对施工现场进行安全生产检查和监督，确保施工现场的安全生产。对发现的安全隐患，应责成乙方、总包方和分包方及时整改。5.2乙方监督与检查乙方应定期对分包方的施工过程进行安全生产检查和监督，确保分包方的施工过程中的安全生产。对发现的安全隐患，应责成分包方及时整改。5.3第三方监督与检查甲方、乙方、总包方和分包方应允许政府安全生产监管部门、行业协会等第三方机构对施工现场进行安全生产检查和监督。对第三方机构提出的安全整改意见，各方应认真整改并及时反馈。第六条：安全生产费用6.1安全生产费用预算甲方、乙方、总包方和分包方应根据工程项目的实际情况，编制安全生产费用预算，确保安全生产费用的合理使用。6.2安全生产费用使用管理安全生产费用应用于安全生产相关的各项工作，包括安全生产培训、安全设施购置、安全事故处理等。各方应建立健全安全生产费用使用管理制度，确保费用使用的透明和有效。6.3安全生产费用审计与监督甲方应定期对安全生产费用的使用进行审计与监督，确保费用使用的合规性和有效性。第八条：违约责任8.1甲方违约责任甲方未按照约定提供施工场地、资金、资料等，导致工程延期、质量问题或者安全事故的，应承担相应的违约责任。甲方未按照约定支付安全生产费用的，应按逾期支付天数支付违约金。8.2乙方违约责任乙方未按照约定完成施工任务，导致工程延期、质量问题或者安全事故的，应承担相应的违约责任。乙方未按照约定履行安全生产职责的，应承担相应的违约责任。8.3总包方违约责任总包方未按照约定对分包方进行管理和协调，导致工程延期、质量问题或者安全事故的，应承担相应的违约责任。总包方未按照约定履行安全生产职责的，应承担相应的违约责任。8.4分包方违约责任分包方未按照约定完成施工任务，导致工程延期、质量问题或者安全事故的，应承担相应的违约责任。分包方未按照约定履行安全生产职责的，应承担相应的违约责任。第九条：争议解决方式9.1协商解决双方在合同履行过程中发生的争议，应通过协商解决。双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的附件。9.2调解解决如双方在争议发生后7日内未能协商解决，可向所在地的人民调解委员会申请调解。调解不成的，双方可向人民法院起诉。9.3仲裁解决双方同意将合同争议提交仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.4法律途径解决双方未能在协商、调解、仲裁阶段解决争议的，可依法向所在地人民法院提起诉讼。第十条：合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同的附件与具有同等法律效力。10.2合同变更条件合同履行过程中，如需变更合同内容，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议与本合同具有同等法律效力。10.3合同解除条件合同履行过程中，如发生不可抗力等因素，致使合同无法履行，双方可协商解除合同。合同解除后，各方应按照合同约定承担相应的责任。第十一条：合同的终止与续签11.1合同终止条件本合同在约定的工程完工日期届满时自动终止。11.2合同续签条件合同终止后，如双方同意继续合作，可在终止之日起3个月内，按照原合同条件签订新的合同。第十二条：保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自本合同生效之日起算，至合同终止或解除之日止。12.3违约保密条款如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，违约方应承担相应的违约责任。第十三条：不可抗力13.1不可抗力定义不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力后果处理遭受不可抗力影响的一方应立即通知对方，并在力所能及的范围内采取措施减轻损失。双方应协商调整合同履行期限、方式等。第十四条：其他条款14.1合同的适用法律本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同的解释权归属本合同的解释权归双方共同所有。14.3合同的附件本合同附件包括：安全生产管理制度、安全生产费用使用管理办法、安全事故应急预案等。附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：安全生产管理制度附件二：安全生产费用使用管理办法附件三：安全事故应急预案附件四：施工图纸附件五：工程量清单附件六：安全生产培训资料附件七：施工设备清单附件八：施工人员名单附件九：环境保护与污染防治措施附件十：工程质量标准附件一的详细要求和说明：本附件应详细规定甲方、乙方、总包方和分包方的安全生产管理职责、管理架构、管理流程等内容。包括但不限于安全生产管理组织架构图、安全生产管理制度、安全生产操作规程等。附件二的详细要求和说明：本附件应详细规定安全生产费用的预算、使用、审计与监督等管理流程。包括但不限于安全生产费用的预算编制、审批流程、使用范围、审计与监督机制等。附件三的详细要求和说明：本附件应详细规定安全事故应急预案的编制、审批、演练等流程。包括但不限于安全事故的分类、应急预案的启动条件、应急响应措施、事故处理流程等。附件四的详细要求和说明：本附件应包含施工图纸的相关内容，明确施工图纸的提供时间、质量要求、使用范围等。附件五的详细要求和说明：本附件应详细列出工程量清单，包括工程项目的名称、工程量、工程单价、工程总价等。附件六的详细要求和说明：本附件应包含安全生产培训资料的相关内容，明确培训时间、培训内容、培训对象等。附件七的详细要求和说明：本附件应详细列出施工设备的名称、型号、数量、规格等，并明确设备的使用、维护、保养等要求。附件八的详细要求和说明：本附件应详细列出施工人员的名单、岗位、资格等，并明确施工人员的安全培训、劳动防护等要求。附件九的详细要求和说明：本附件应详细规定环境保护与污染防治措施的内容，包括但不限于废水、废气、固体废弃物的处理方法、处理设施等。附件十的详细要求和说明：本附件应明确工程质量标准，包括工程质量的验收标准、质量保证措施等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定提供施工场地、资金、资料等，导致工程延期、质量问题或者安全事故的。2.甲方未按约定支付安全生产费用的。3.乙方未按约定完成施工任务，导致工程延期、质量问题或者安全事故的。4.乙方未按约定履行安全生产职责的。5.总包方未按约定对分包方进行管理和协调，导致工程延期、质量问题或者安全事故的。6.总包方未按约定履行安全生产职责的。7.分包方未按约定完成施工任务，导致工程延期、质量问题或者安全事故的。8.分包方未按约定履行安全生产职责的。违约责任认定标准：1.按照合同约定的违约责任进行认定。2.按照法律法规的规定进行认定。3.按照双方协商的结果进行认定。示例说明：如果甲方未按约定提供施工场地，导致工程延期，那么甲方应承担工程延期的违约责任。如果乙方未按约定完成施工任务，导致工程质量问题，那么乙方应承担质量问题的违约责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.安全生产：指在生产过程中，为了防止事故的发生，采取的各种措施和方法。3.安全生产管理：指对生产过程中的安全生产进行组织、协调、监督和控制的活动。4.安全生产责任：指在生产过程中，各方对安全生产应承担的义务和责任。5.安全生产费用：指用