版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
标准合同模板范本甲方:XXX乙方:XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方:XXX乙方:XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL
2024年家居地面找平专业劳务分包协议本合同目录一览第一条:合同主体及定义1.1分包方名称1.2分包方地址1.3总包方名称1.4总包方地址第二条:合同范围及工作内容2.1分包工作范围2.2分包工作内容2.3分包工作标准和要求第三条:合同价格及支付条款3.1合同总价3.2支付方式3.3支付时间及条件第四条:工期及进度4.1合同工期4.2工程进度要求4.3工期延误的处理第五条:质量及验收5.1工程质量标准5.2验收程序及标准5.3质量问题的处理第六条:材料及设备6.1分包方提供的材料及设备6.2总包方提供的材料及设备6.3材料及设备质量要求第七条:责任及义务7.1分包方的责任及义务7.2总包方的责任及义务第八条:违约责任及赔偿8.1分包方违约责任8.2总包方违约责任8.3违约赔偿金额及方式第九条:争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决地点及法院第十条:合同的变更和解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件第十一条:合同的转让11.1合同转让条件11.2合同转让程序第十二条:保密条款12.1保密信息范围12.2保密义务及期限第十三条:法律适用及争议解决13.1法律适用13.2争议解决方式第十四条:其他条款14.1不可抗力14.2合同的生效、变更和解除14.3附件说明第一部分:合同如下:第一条:合同主体及定义1.1分包方名称:X家居找平劳务有限公司1.2分包方地址:市区路号1.3总包方名称:X建筑工程有限公司1.4总包方地址:市区路号第二条:合同范围及工作内容2.1分包工作范围:本合同所述的家居地面找平专业劳务分包工程,包括但不限于地面清理、找平、验收等工序。2.2分包工作内容:分包方应按照总包方的要求,完成分包工作范围内的所有工作,并确保工程质量符合合同约定的标准。2.3分包工作标准和要求:分包方应严格按照总包方提供的技术要求和施工方案进行施工,确保工程质量、安全、进度等满足合同约定。第三条:合同价格及支付条款3.1合同总价:人民币万元整(大写:人民币玖拾玖万元整)3.2支付方式:银行转账3.3支付时间及条件:总包方应在分包方完成分包工作范围内的所有工作,并经总包方验收合格后支付合同总价。第四条:工期及进度4.1合同工期:自分包方入场之日起至分包工作范围内的所有工作完成之日止,共计天。4.2工程进度要求:分包方应按照总包方提供的施工计划和进度要求进行施工,确保工程按时完成。4.3工期延误的处理:如分包方原因导致工期延误,分包方应按照合同约定向总包方支付违约金;如非分包方原因导致工期延误,双方协商解决。第五条:质量及验收5.1工程质量标准:分包方完成的分包工作范围内的工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和总包方的要求。5.2验收程序及标准:分包方完成分包工作范围内的所有工作后,总包方进行验收。验收合格的,双方签字确认;验收不合格的,分包方应在总包方指定期限内按照要求整改,并重新验收。5.3质量问题的处理:如分包方完成的分包工作范围内的工程质量不符合合同约定,分包方应承担修复、返工等费用,并按照合同约定向总包方支付违约金。第六条:材料及设备6.1分包方提供的材料及设备:分包方应按照总包方的要求,提供合格的材料及设备,并确保其质量、安全、环保等符合国家相关法律法规和行业标准。6.2总包方提供的材料及设备:总包方应按照分包工作的需要,提供合格的材料及设备,并确保其质量、安全、环保等符合国家相关法律法规和行业标准。6.3材料及设备质量要求:分包方和总包方提供的材料及设备质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。第七条:责任及义务7.1分包方的责任及义务:分包方应按照合同约定完成分包工作范围内的所有工作,并确保工程质量、安全、进度等满足合同约定。分包方应对其施工过程中发生的安全事故、质量问题等承担责任,并按照合同约定向总包方支付违约金。7.2总包方的责任及义务:总包方应按照合同约定提供合格的材料及设备,并确保分包方的施工条件。总包方应对分包方的施工过程进行监督和管理,确保工程质量、安全、进度等满足合同约定。总包方应对分包方施工过程中发生的安全事故、质量问题等承担连带责任。第八条:违约责任及赔偿8.1分包方违约责任:分包方未按照合同约定完成分包工作范围内的所有工作,或工程质量不符合合同约定,或未按照合同约定支付违约金的,应承担违约责任。8.2总包方违约责任:总包方未按照合同约定提供合格的材料及设备,或未按照合同约定支付合同总价,或未按照合同约定提供施工条件的,应承担违约责任。8.3违约赔偿金额及方式:违约方应按照合同约定向守约方支付违约金。违约金的计算方式为:违约金额×违约天数×违约金比例。违约金的比例双方协商确定,最高不超过合同总价款的10%。第九条:争议解决9.1争议解决方式:双方发生合同争议的,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决地点及法院:争议解决地点为合同签订地,双方均同意接受合同签订地人民法院的管辖。第十条:合同的变更和解除10.1合同变更条件:合同变更应由双方协商一致,并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的附件,具有同等法律效力。10.2合同解除条件:任何一方未履行合同义务的,对方均有权解除合同。合同解除后,双方应按照合同约定承担相应的责任。第十一条:合同的转让11.1合同转让条件:未经对方书面同意,任何一方不得将其在本合同项下的全部或部分权利和义务转让给第三方。11.2合同转让程序:合同转让应由转让方与受让方签订书面转让协议,并提交给对方书面确认。未经对方确认的转让无效。第十二条:保密条款12.1保密信息范围:双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.2保密义务及期限:双方应对保密信息予以保密,未经对方书面同意,不得向第三方披露。保密义务自合同签订之日起生效,至合同解除或终止之日起三年内有效。第十三条:法律适用及争议解决13.1法律适用:本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决方式:如双方在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条:其他条款14.1不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,受影响的一方应立即通知对方,并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力情况,协商调整合同履行期限或部分免除违约责任。14.2合同的生效、变更和解除:本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同的变更和解除应依照本合同第十条、第十一条、第十二条、第十三条等条款的约定进行。14.3附件说明:本合同附件包括合同变更协议、合同转让协议等,附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:合同变更协议附件二:合同转让协议附件一:合同变更协议本协议作为主合同的补充,用于记录合同履行过程中双方对主合同的变更事项。变更事项包括但不限于工程范围、工程进度、质量标准、合同价格等方面的修改。变更协议应由双方签字或盖章,并注明变更日期,作为合同附件与主合同具有同等法律效力。附件二:合同转让协议本协议用于记录合同履行过程中双方对合同权利义务的转让。转让应由转让方与受让方签订,并提交给对方书面确认。未经对方确认的转让无效。转让协议应注明转让日期,并作为合同附件与主合同具有同等法律效力。说明二:违约行为及责任认定:1.分包方未按照合同约定完成分包工作范围内的所有工作。2.分包方提供的材料及设备质量不符合合同约定。3.分包方未按照合同约定支付违约金。4.总包方未按照合同约定提供合格的材料及设备。5.总包方未按照合同约定支付合同总价。6.总包方未按照合同约定提供施工条件。违约责任认定标准:1.违约方应按照合同约定向守约方支付违约金。2.违约金的计算方式为:违约金额×违约天数×违约金比例。3.违约金的比例双方协商确定,最高不超过合同总价款的10%。示例说明:说明三:法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。2.商业秘密:指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。3.技术秘密:指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息。4.违约金:指一方不履行合同义务或履行
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论