监理工程师之交通工程目标控制题库检测试卷A卷附答案

监理工程师之交通工程目标控制题库检测试卷A卷附答案

单选题（共60题）1、除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量应按（）计量，总价子目的计量周期按规定的计量支付分解比例确定。A.天B.周C.月D.年【答案】C2、施工中，明水应在距坑顶（）之外修排水沟。A.5mB.6mC.10mD.15m【答案】C3、施工过程中，应对控制网（点）进行不定期的检测和定期复测，定期复测周期不应超过（）个月。A.3B.5C.6D.9【答案】C4、关于先张法预应力钢筋张拉施工的说法，错误的是（）。A.多根钢筋张拉时，其初应力要保持一致B.张拉程序一般为：0→初应力→1.05σcon（持荷）→0.9σcon→σcon（锚固）C.张拉力方向与预应力钢材在一条直线上D.同一构件内断筋数量不得超过1％【答案】D5、竣工验收中，质量监督机构工程质量鉴定得分权值为（）。A.0.5B.0.6C.0.7D.0.8【答案】B6、关于水泥混凝土路面的水泥选用原则，正确的是（）。A.重交通荷载等级的公路面层应采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥B.高温期施工应采用早强型水泥C.低温期施工应采用普通型水泥D.采用滑模摊铺机铺筑时，应选用袋装水泥【答案】A7、对重大风险制定动态监测计划，定期更新监测数据，（）不少于1次，并单独建档。A.每周B.每旬C.每月D.每季度【答案】C8、水泥混凝土面层养护初期，人、畜、车辆不得通行，达到设计弯拉强度的（）后可允许与工程施工有关的行人通行。A.40％B.50％C.75％D.100％【答案】A9、落实监理机构中进度控制的人员、具体任务和职能分工属于进度控制中的（）。A.组织措施B.经济措施C.合同措施D.信息管理措施【答案】A10、关于勘察、设计单位的质量责任和义务的内容，说法错误的是（）。A.勘察、设计单位在其资质等级许可的范围内承揽工程，并不得转包或者违法分包所承揽的工程B.设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计C.勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程最长使用年限【答案】D11、路面基层施工时，石灰稳定材料或石灰粉煤灰稳定材料层宜在当天碾压完成，最长不应超过（）d。A.3B.4C.5D.6【答案】B12、按照《竣工决算报告编制办法》的规定，竣工决算表格分为三部分,第一部分为竣工决算审批表，第二部分为工程概况专用表等表格，第三部分为财务通用表。以下不属于工程概况专用表等表格的是（）A.建设项目竣工财务决算总表B.公路建设项目工程概况表C.内河航运建设项目工程概况表D.港口（码头）建设项目工程概况表【答案】A13、送风式的进风口宜在洞口（）以外。送排风并用式通风的进风口与出风口应错开（）左右。A.20m，20mB.30m，20mC.20m，30mD.30m，30m【答案】B14、下列关于士地使用权出让的期限的说法.中，正确的是()。.A.居住用地70年B.工业用地50年C.教育用地40年D.旅游用地40年E.综合用地50年【答案】A15、明洞拱背回填应在外模拆除、防水层和排水盲管施工完成后进行。人工回填时，拱圈混凝土强度应不小于（）。A.设计强度的60%B.设计强度的75%C.设计强度的80%D.设计强度【答案】B16、宽阔水域和海上桥梁工程的卫星定位测量平面控制网宜分为首级网、首级加密网、一级加密网和二级加密网4个等级，一级和二级加密网宜由（）布设。A.建设单位B.监理单位C.勘察设计单位D.施工单位【答案】D17、施工单位在施工中使用施工起重机械和整体提升式脚手架特种设备前，应当组织有关单位进行验收。验收合格后（）日之内，应当向当地交通运输主管部门登记。A.40B.30C.20D.10【答案】B18、在现场钉桩后（）天内，承包人应将设计和进场复测的土方横断面因连同土方的面积与体积计算表一并提交监理人批准。A.30B.42C.56D.60【答案】C19、大桥和特大桥的每端应至少设置（）个水准点，作为水准网的控制点。A.1B.2C.3D.4【答案】B20、监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同条款约定的估价原则，按合同条款的规定商定或确定变更价格，并报发包人批准。A.7B.14C.28D.42【答案】B21、按矿料级配分类，属于开级配沥青混合料的是（）。A.SMAB.AMC.AC-16D.OGFC【答案】D22、在项目进度监测过程中，一旦发现出现严重的进度偏差时（）必须认真分析产生的原因及对后续工作和总工期的影响，及时督促承包人采取合理的调整措施进行处理，确保进度目标的实现。A.建设主管部门B.发包人C.设计人D.监理工程师【答案】D23、同一层路基的填料应为一种填料，性质不同的填料不得混合填筑。路堤填筑时应从最保处起分层填筑，而且是水平分层、分段铺料、分段整平、分层压实。每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于（）mm。A.100mmB.200mmC.250mmD.500mm【答案】D24、施工噪声应当符合国家规定的施工场界排放标准，昼间为（），夜间为（）。A.80dB（A），55dB（A）B.70dB（A），60dB（A）C.75dB（A），55dB（A）D.60dB（A），50dB（A）【答案】C25、直接经济损失1500万元的安全事故等级是（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】C26、水泥混凝土面层养护初期，人、畜、车辆不得通行，达到设计弯拉强度的（）后可允许与工程施工有关的行人通行。A.40％B.50％C.75％D.100％【答案】A27、填石路堤施工中，路床底面以下（）mm范围内，填料最大粒径不得大于（）mm，其中小于5mm的细料含量应不小于（）%。A.400；150；30B.400；100；40C.500；150；30D.400；100；40【答案】A28、厚度小于（）的软土宜采用浅层置换。置换宜选用强度高的砂砾、碎石士等水稳性和透水性好的材料。施工时，应分层填筑、压实。A.1.00mB.2.00mC.3.00mD.4.00m【答案】C29、现场应急处置方案由施工单位技术负责人组织编写，（）审核，（）审批。A.驻地监理工程师、总监理工程师B.总监理工程师、驻地监理工程师C.驻地监理工程师、建设单位D.总监理工程师、建设单位【答案】A30、下列工作内容中，属于进度监测系统过程的是（）。A.分析产生进度偏差的原因B.定期召开现场会议C.采取进度调整措施D.分析偏差对后续工作和总工期的影响【答案】B31、下列不符合挖孔灌注桩施工的安全要求的是（）。A.施工前应编制专项施工方案，并应对作业人员进行安全技术交底B.桩孔内的作业人员必须戴安全帽、系安全带，人员上下时必须系安全绳C.孔深大于5m时，必须采用导爆索或电雷管引爆D.孔深大于12m时或空气质量不符合要求时，孔内作业必须采取机械强制通风措施【答案】D32、工程施工对生态环境造成的短期影响，主要是指施工期间及其前后（）年的短暂时间内造成的。A.1～2B.2～3C.3～4D.3～5【答案】A33、关于“平安工地”考核评价的说法，错误的是（）。A.考核评价应遵循“分级管理、属地负责”的原则B.考核评价结果分为优秀、合格、不合格三个等级C.考核评价结果纳入企业安全生产信用记录D.施工单位是平安工地建设的实施主体【答案】B34、施工阶段围岩分级，采用围岩坚硬程度、围岩完整程度和地下水状态3项因素进行评定，细分为（）个子因素。A.10B.11C.12D.13【答案】D35、水泥进场时，散装水泥应以每500t为一批，袋装水泥应以每（）为一批，不足500t或200t时，亦按一批计。A.100tB.200tC.300tD.400t【答案】B36、根据有关规定，施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部、分项工程编制专项施工方案，并附具（），经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。A.安全调度方案B.安全实施方案C.安全措施D.安全验算结果【答案】D37、（）是指企业的生产组织领导者必须在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，进行计划、布置、检查、总结、评比安全工作的原则。它要求把安全工作落实到每一个生产组织管理环节中去。这是解决生产管理中安全与生产同一的一项重要原则。A.安全工作的五同时原则B.三管三必须原则C.三同时原则D.安全生产动态管理原则【答案】A38、落实监理机构中进度控制的人员、具体任务和职能分工属于进度控制中的（）。A.组织措施B.经济措施C.合同措施D.信息管理措施【答案】A39、隧道围岩为极硬岩，岩体完整，巨块状或巨厚层状结构，其围岩基本质量指标为大于等于551MPa，该围岩属于（）级。A.ⅠB.ⅡC.ⅢD.Ⅵ【答案】A40、按照工程项目的性质、施工条件的不同和工期要求不同，确定工程项目的施工持续时间的方法不包括（）。A.根据施工单位现有的人工、船机数量以及流水段工作面的大小安排，计算施工过程的作业时间B.根据工期要求确定作业人数和船机台数C.由于采用新技术、新工艺而缺乏定额，或者由于影响施工的因素复杂使得工作时间为不确定时，通常采用三时估计法估计工程项目的持续时间D.根据社会平均生产水平预估工期【答案】D41、关键项目（除机电工程）的合格率不应低于（）。A.80%B.90%C.95%D.100%【答案】C42、隧道开工前，施工单位应编制施工组织设计，并做好施工准备和组织落实工作。监理机构应组织审核，由（）负责审批。A.专业监理工程师B.监理单位技术负责人C.总监理工程师D.监理单位负责人【答案】C43、对于应开展施工安全风险评估的路堑高边坡工程，下列选项错误的是（）。A.高于20m的土质边坡、高于30m的岩质边坡B.高于30m的土质边坡、高于20m的岩质边坡C.黄土开挖形成的不足20m的边坡D.老错落体地段开挖形成的不足20m的边坡【答案】B44、弃土宜分层填筑，分层压实，弃土场的边坡不得陡于（），顶面宜设置不小于（）的排水坡。A.1:1.5；1%B.1:1.2；2%C.1:1.5；2%D.1:1.2；1%【答案】C45、箱梁体需分二次浇筑时，第一次和第二次浇筑的时间应间隔至少（）小时。A.12B.24C.36D.48【答案】B46、当连续五昼夜实测地面沉降小于（），地基固结度已达到设计要求的80%时，经验收，即可终止抽真空。A.0.5mm/dB.0.3mm/dC.0.2mm/dD.0.1mm/d【答案】A47、（）是指路基边坡土体或岩石，沿着一定的滑动面成整体状向下滑动。A.滑塌开裂B.剥落C.碎落D.坍塌【答案】A48、钻孔泥浆应始终高出孔外水位或地下水位（）。A.0.5～1.0mB.1.0～1.5mC.1.5～2.0mD.2.0～2.5m【答案】B49、土石路堤施工时，外观质量标准要求（）不松动。A.大粒径填石B.中粒径填石C.细粒径填石D.粗粒径填石【答案】A50、桥梁顶推施工中，水平千斤顶的实际总顶推力，不应小于计算顶推力的（）。A.1倍B.1.5倍C.2倍D.3倍【答案】C51、直接经济损失为7500万元的特大桥主体结构垮塌，属于（）质量事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】B52、某公路工程项目，直接费为9500万元，定额直接费为8000万元，设备购置费为200万元，措施费为400万元，企业管理费为300万元，利润率按7.42%计取，则该项目的利润为（）万元。A.645.54B.660.38C.756.84D.771.68【答案】A53、下列不属于特种作业人员的是（）。A.建筑电工B.建筑架子工C.建筑起重机械司机D.抹灰工【答案】D54、异常气候是指项目所在地（）年以上一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）。A.10B.20C.30D.40【答案】C55、在隧道施工过程中，洞顶和洞外的排水，多采用（）实施。A.二次衬砌B.复合式衬砌施工工艺C.截水沟、排水沟D.防水混凝土【答案】C56、施工过程中，由于施工人员不遵守操作规程所造成的质量波动为（）。A.环境性波动B.正常波动C.工艺性波动D.异常波动【答案】D57、（）是指路基边坡土体或岩石，沿着一定的滑动面成整体状向下滑动，其规模与危害程度较碎落更为严重，有时滑动体可达数百立方米以上，造成严重的阻车。A.剥落B.碎落C.滑坍D.崩坍【答案】C58、非施工单位责任等因素导致进度拖延，而施工单位放弃权利的，属于（）。A.工程延误B.工程延期C.放弃工期索赔D.放弃工期顺延【答案】A59、钢模板的面板变形为1.5mm，钢棱和柱箍的变形为L/500和B/500。验算抗倾覆稳定性时，抗倾覆稳定系数应不小于（）。A.1.2B.1.3C.1.4D.1.5【答案】B60、对于硬岩，周边炮孔痕迹保存率ε≥（）%。A.90B.80C.70D.60【答案】B多选题（共45题）1、关于滑模摊铺水泥混凝土面层前，架设基准线的说法，正确的有（）。A.高速公路、一级公路时，应采用单向坡双线基准线B.横向连接摊铺时，连接一侧可依托已铺成的路面，另一侧设置单线基准线C.基准线桩纵向间距直线段不宜大于25mD.基层顶面到夹线臂的高度宜为450-750mmE.单根基准线的最大长度不宜大于450m【答案】ABD2、根据监理措施采取的时间进行分类，则费用监理分类包括（）。A.纵向监理B.前馈监理C.过程监理D.反馈监理E.横向监理【答案】BCD3、双重预防机制是指以（）和（）两种手段相结合的生产安全事故预防机制。A.风险识别B.风险分级管控C.风险评估D.风险响应E.隐患排查治理【答案】B4、招标控制价的作用包括（）。A.利于引导投标方投标报价B.是建设工程计价的依据C.增强招标过程的透明度D.可为工程变更新增项目确定单价提供计算依据E.作为评标的参考依据【答案】ACD5、对岩溶地段的边坡处置时，开挖整体稳定性好的硬质岩溶岩石边坡时，宜采用（）。A.光面爆破B.预裂爆破C.药壶爆破D.空气间隔爆破E.特殊爆破法【答案】AB6、《建设工程安全生产管理条例》规定施工单位应当具备安全生产条件。同时，《安全生产许可证条例》进一步明确规定，国家对（）实行安全生产许可制度。上述企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。A.矿山企业B.建筑施工企业C.危险化学品企业D.大型商场E.医疗器械【答案】ABC7、下列属于《公路工程施工监理规范（JTGG10-2016）特有的监理记录的是（）。A.巡视记录B.监理日志C.旁站记录D.抽检记录E.监理指令单【答案】AD8、下列有关施工机械使用费计算的表述中，正确的是（）。A.施工机械使用费=工（机械台班消耗量x机械台班单价）+工程仪器仪表使用费B.机械台班单价由不变费用、可变费用和机上人工费用组成C.工程仪器仪表使用费是指机电工程施工作业所发生的仪器仪表使用费D.可变费用中的台班人工费工日单价与生产工人人工费单价相同E.变费用包括折旧费、检修费、维护费、安拆辅助费等【答案】ACD9、关于机电工程施工中监控系统的外场设备基础施工，说法正确的有（）。A.基坑开挖放坡宽度必须小于土质自然破裂线宽度B.开挖深度1.5m以上，且无条件放坡的，必须设置固壁支撑，固壁支撑应经过安全验算并随挖深增加C.模板必须有足够的强度、刚度和稳定度、无缝隙和孔洞，浇筑混凝土后不得产生变形D.混凝土浇筑倾落高度在5m以上时，应采用漏斗或斜槽的方法浇筑E.混凝土浇筑时必须进行分层次振捣，捣固应密实，不得出现跑模、漏浆等现象。【答案】C10、延期评估应主要从以下哪些方面进行评定？（）A.施工单位提交的申请资料必须真实、齐全，满足评审需要B.申请延期的合同依据必须准确C.申请延期的理由必须正确与充分D.申请延期的主要负责人必须中层管理以上职位E.申请延期天数的计算原则与方法应恰当【答案】ABC11、对建设项目出现（）问题的合同段，整改合格后，合同段工程质量不得评为优良，质量鉴定得分按照整改前的鉴定得分，超出75分的按75分，不足75分的按原得分。A.路基工程的大段落路基沉陷、大面积高边坡失稳B.路面工程车辙深度大于10mm的路段累计长度超过该合同段车道总长度的5％C.特大桥梁主要受力结构需要或进行过加固、补强D.重大质量事故或严重质量缺陷造成历史性缺陷的工程E.路基工程的重要支挡工程严重变形【答案】ABCD12、公路桥涵可以采用的细集料是（）。A.河砂B.人工砂C.海砂D.天然砂E.卵石【答案】ABD13、关于民事诉讼法规定的再审程序，下列说法正确的有：A.再审只能由原审当事人自己提出申请才可能进行B.当事人申请再审应该在原审裁判作出后2年以内提出C.当事人对已经发生法律效力的解除婚姻关系的判决，不得申请再审D.法院的再审是对事实和法律的全面审查【答案】CD14、施工进度计划管理的主要任务是（）。A.努力完成工程任务招揽计划B.确保项目施工按合同工期要求交工及竣工验收C.合理地利用有限的人力、物力和财力，最大限度地挖掘施工中的潜力D.施工计划安排要结合工程任务的多少和工程规模的大小及工地现场分布情况进行统筹计划，使其发挥最大的经济效益E.能保证施工机械和劳动力得到合理和充分利用【答案】ABCD15、下列选项中，关于选民资格案件的说法不正确的是：A.选民资格案件的审判组织可以是独任审判员B.选民资格案件的审理必须在选举日前审结C.选民资格案件可以以调解方式结案D.任何人都可以提起选民资格诉讼【答案】AC16、沉井的组成包括（）。A.井壁B.刃脚C.隔墙D.井孔E.底板【答案】ABCD17、生产配合比设计应包括的技术内容有（）。A.确定料仓供料比例B.确定水泥稳定材料的容许延迟时间C.确定结合料剂量的标定曲线D.确定施工参数E.确定混合料的最佳含水率、最大干密度【答案】ABC18、墩台主要包括的构造物有（）。A.桥墩墩身B.桥墩盖梁（墩帽）C.系梁D.桥台台身E.挡土墙【答案】ABCD19、监理试验室的基本试验工作包括（）A.验证试验B.标准试验C.工艺试验D.抽样试验与验收试验E.隐蔽试验【答案】ABCD20、喷射混凝土施工的关键项目是（）。A.喷射混凝土强度B.喷层厚度C.喷层与围岩接触状况D.喷射面积E.喷射方式【答案】AC21、下列有关双代号网络计划关键节点与关键线路关系的表述中，正确的是（）。A.关键线路上的节点称为关键节点B.关键工作两端的节点必为关键节点C.两端为关键节点的工作不一定是关键工作D.关键节点的最迟时间与最早时间的差值最小E.由关键节点组成的线路一定是关键线路【答案】ABCD22、对于路面基层混合料配合比设计，以下说法正确的有（）。A.采用重型击实试验确定各种混合料的最佳含水率和最佳干密度B.至少做五个不同水泥或石灰剂量混合料的击实试验C.其他剂量混合料的最佳含水率和最大干密度用内插法确定D.按工地预定达到的压实度，分别计算不同结合料剂量时试件应有的干密度E.按最佳含水率和计算得到的干密度制备试件，进行强度试验【答案】CD23、监理工程师控制施工质量的主要手段有（）。A.监理指令文件B.旁站监理C.巡视检查D.平行检验和见证取样E.抽样检测【答案】ABCD24、下列属于土的试验项目的是（）。A.天然含水率试验B.液塑限试验C.击实试验D.抗压强度试验E.相对密度试验【答案】ABC25、建设项目资本金可以用（）、资源开采权作价出资。A.货币出资B.实物C.工业产权D.土地产权E.专利技术【答案】ABC26、桥梁桥头搭板施工质量要求（）。A.钢筋混凝土搭板及枕梁应采用预制B.钢筋混凝土搭板及枕梁应采用现浇C.搭板钢筋与其下的垫层间宜设置垫块并交错布置D.在上下层钢筋之间应设置支撑，保证位置准确E.浇筑搭板混凝土时应按搭板的坡度由高向低处进行【答案】BCD27、关于特殊地域管辖，下列说法错误的有：A.原告就被告是民事诉讼管辖的基本原则，因此所有特殊地域管辖的法律规定都列明被告住所地是有权管辖的法院地之一B.因票据纠纷提起的诉讼，由票据支付地或者被告住所地人民法院管辖，当然，票据载明付款地是票据支付地明确存在的前提C.铁路运输合同纠纷由铁路运输法院管辖，只是涉及铁路运输的一般侵权纠纷则应由一般人民法院管辖D.债权人申请支付令的，由债务人住所地或者应支付财产所在地的基层人民法院管辖【答案】ABCD28、下列属于安全生产考核事故类指标的有（）。A.事故起数B.重伤人数C.培训教育覆盖率D.重大事故隐患整改率E.设备事故率【答案】AB29、根据我国法律的规定，下列案件中不适用调解的有哪些？()A.特别程序B.督促程序C.公示催告程序D.破产程序【答案】ABCD30、隧道发生冰冻的原因包括（）。A.寒冷气温的作用B.季节冻结圈的形成C.围岩的岩性对冻胀的影响D.隧道设计和施工的影响E.防排水设施的不足【答案】ABCD31、发行债券筹资的缺点包括（）。A.固定利息支出会使企业承受一定的风险B.可大大降低自有资金利润率C.筹资成本高，付息压力大D.债券合约的条款，常常对企业的经营管理有较多的限制E.会提高企业负债比率，增加企业风险，降低企业的财务信誉【答案】AD32、关于合同案件的特殊管辖规定，下列说法正确的有：A.被告深圳一家“三来一补”企业接受投资后在广州履行了该补偿贸易合同的主要义务，那么该合同纠纷的管辖法院可以是深圳或者广州的法院B.甲乙的买卖合同约定在上海交货，实际却是在北京交货，那么最后关于这笔买卖合同的纠纷上海的法院如果不是被告住所地法院的话就没有管辖权C.李某与赵某约定在A市履行买卖合同的交货手续，但是李某将货物改卖他人，赵某一气之下告上法庭。李某住在B市而赵某住在A市，因此本案纠纷不能由A市法院审理D.当事人一方是军人或者军队单位，且合同履行地或者标的物所在地在营区内的合同纠纷，当事人书面约定由军事法院管辖，不违反法律关于级别管辖、专属管辖和专门管辖规定的，可以由军事法院管辖【答案】ABD33、隧道围岩分级时，确定岩体基本质量指标BQ值需考虑的因素有（），进行初步分级。A.地下水B.岩石的坚硬程度C.主要软弱结构面D.岩体完整程度E.初始地应力【答案】BD34、A市机械进出口公司向中国A市中级人民法院起诉，要求美国某贸易公司承担其销售不合格机械设备的违约责任。在诉讼过程中，由于美国该贸易公司在中国没有住所，为了诉讼的便利，于是聘请中国陈律师代为进行诉讼。在这种情况下，美国某贸易公司从美国向中国A市中级人民法院寄交的对陈律师的授权委托书，需要履行下列哪种手续才视为有效？()A.经中国驻美国使、领馆证明B.经美国公证机关证明，并经中国驻美国使、领馆认证C.履行中国与美国订立的有关条约中规定的证明手续D.由中国驻美国的爱国华侨团体证明【答案】BC35、施工单位应进行路基填筑试验路段的包括（）。A.二级及二级以上公路的路堤B.填石路堤C.土石路堤D.土方路堤E.特殊填料路堤【答案】ABC36、钻孔灌注桩施工中可以用到的机械有（）。A.振动沉桩机B.冲击钻机C.回旋钻机D.旋挖钻机E.吊机【答案】BCD37、土砂围岩、破碎围岩及膨胀性围岩中稳定掌子面的辅助方法有（）。A.超前管棚B.帷幕注浆C.冻结法D.井点降水E.插钢板支护【答案】A38、悬臂浇筑法设置预拱度时应考虑（）。A.挂篮前端垂直挠度B.各施工阶段的弹、塑性挠度C.1/2静活载挠度D.温度