工期完整协议书

2024版工期完整协议书合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为工程项目的业主，乙方为工程项目的施工方，双方为平等主体，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，就乙方向甲方提供工期服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、工期2.1本工程的工期自双方签订合同之日起至__________止。2.2乙方应按合同约定的时间节点完成工程进度，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。三、工程质量3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。3.2乙方应承担工程质量检查、验收及保修责任。四、工程价款及支付4.1双方同意，本工程的价款为__________元（大写：____________________元整）。4.2甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付工程价款。4.3乙方应提供正规发票，甲方依法予以报销。五、违约责任5.1乙方未按照约定时间完成工程进度，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=工程价款×逾期天数×0.05%。5.2乙方未按照约定质量完成工程，甲方有权要求乙方重新施工，直至达到约定质量标准。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方变更甲方在不影响乙方可合理预见的情况下，有权变更工程内容、工程规模、工程预算等。乙方应根据甲方变更通知，按照新的要求进行施工。变更导致的额外费用，甲方应承担相应责任。1.2甲方指令甲方有权对乙方施工过程进行监督和指导，乙方应严格按照甲方的指令执行。如乙方对甲方的指令有异议，应及时提出，由双方协商解决。1.3甲方延期如甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应违约责任。延期导致的乙方额外费用，甲方应承担相应责任。二、乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方质量保障乙方应保证工程质量，如工程出现质量问题，乙方应负责修复，并承担相应责任。乙方应按照约定时间节点完成工程进度，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应违约责任。2.2乙方保密乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等予以保密，未经甲方同意，不得泄露给第三方。2.3乙方知识产权乙方应保证工程涉及的知识产权归属甲方，如因乙方原因导致知识产权纠纷，乙方应承担相应责任。三、第三方中介时的附加条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介负责协调甲方、乙方之间的关系，确保工程顺利进行。第三方中介应公正、中立地处理双方之间的争议。3.2第三方中介费用第三方中介的费用由甲方、乙方共同承担。双方应在合同中明确第三方中介的费用支付方式及标准。3.3第三方中介违约如第三方中介未能履行合同约定的职责，导致工程出现问题，第三方中介应承担相应责任。甲方、乙方均有权解除与第三方中介的合同，并追究其法律责任。一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程预算明细表3.工程进度计划表4.工程质量标准和要求5.施工方案和施工组织设计6.施工合同履行过程中产生的所有往来函件和沟通记录7.工程验收标准和程序8.保修条款和保修范围9.工程变更协议10.知识产权归属证明文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付工程价款未按约定提供施工条件或指令提前终止或解除合同未履行合同约定的其他义务2.乙方违约行为：未按约定时间完成工程进度工程质量不符合约定标准泄露甲方商业秘密或技术资料未履行合同约定的其他义务3.违约行为的认定：违约行为的具体事实和证据违约行为对工程进度、质量、成本的影响违约方应承担的责任和损失赔偿计算三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同订立、履行、变更、解除等法律关系的法律法规体系。2.建筑法：调整建筑工程施工、监理、验收等法律关系的法律法规体系。3.违约金：当事人违反合同约定应支付给对方的一定金额的经济补偿。4.工期延误：因当事人原因导致工程进度延迟。5.工程质量：工程满足设计文件、规范标准及合同约定要求的程度。6.保修：施工方对已交付使用的工程在一定期限内承担质量问题的修复责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：及时沟通，明确延误原因制定补救措施和时间表协商调整合同工期和费用2.工程质量问题：立即停工，排查问题原因严格按照质量标准整改质量合格后继续施工3.合同争议：友好协商，寻求和解调解不成，提交仲裁或诉讼根据仲裁或判决结果执行4.工程变更：