建筑工程分包增补合同模板2024年版

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

建筑工程分包增补合同模板2024年版本合同目录一览1.分包工程概述1.1分包工程的范围与内容1.2分包工程的地点与工期1.3分包工程的工程量与质量标准2.分包合同的金额与支付2.1分包合同的总金额2.2分包合同的支付方式与支付时间表2.3分包合同的预付款与进度款的支付比例3.分包工程的设计与技术要求3.1分包工程的施工图纸与设计文件3.2分包工程的施工技术标准与规范3.3分包工程的变更设计与技术调整4.分包工程的施工管理与协调4.1分包工程的施工组织与管理结构4.2分包工程的施工进度与计划4.3分包工程的质量控制与验收标准5.分包工程的安全管理与环境保护5.1分包工程的安全措施与安全要求5.2分包工程的环境保护与污染防治5.3分包工程的事故处理与责任追究6.分包工程的违约责任与争议解决6.1分包工程的违约行为与违约责任6.2分包工程的争议解决方式与程序6.3分包工程的赔偿责任与赔偿限额7.分包工程的权利与义务7.1分包人的权利与义务7.2发包人的权利与义务7.3监理人的权利与义务8.分包工程的验收与交付8.1分包工程的验收标准与验收程序8.2分包工程的交付时间与交付方式8.3分包工程的保修与售后服务9.分包合同的变更与解除9.1分包合同的变更条件与程序9.2分包合同的解除条件与程序9.3分包合同的变更与解除的法律后果10.分包合同的解除与终止10.1分包合同的解除条件与程序10.2分包合同的终止条件与程序10.3分包合同的解除与终止的法律后果11.分包合同的保密条款11.1分包合同的保密内容与保密期限11.2分包合同的保密义务与违约责任11.3分包合同的保密条款的解除与终止12.分包合同的适用法律与争议解决12.1分包合同的适用法律12.2分包合同的争议解决方式与程序12.3分包合同的诉讼管辖与仲裁条款13.分包合同的附件与补充协议13.1分包合同的附件清单13.2分包合同的补充协议与修改条款13.3分包合同的附件与补充协议的生效条件14.分包合同的签署与生效14.1分包合同的签署时间与地点14.2分包合同的签署主体与签署人14.3分包合同的生效条件与生效时间第一部分：合同如下：第一条：分包工程概述1.1分包工程的范围与内容分包工程包括但不限于：土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程、市政工程等相关工程。具体工程内容以附件一《分包工程明细表》为准。1.2分包工程的地点与工期分包工程位于____省____市____区（县）____路____号，工期自____年____月____日起至____年____月____日止。具体施工进度以附件二《施工进度计划》为准。1.3分包工程的工程量与质量标准分包工程的工程量以附件三《工程量清单》为准。质量标准应符合国家及行业现行有关标准、规范、规定，具体要求以附件四《质量标准》为准。第二条：分包合同的金额与支付2.1分包合同的总金额分包合同的总金额为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。2.2分包合同的支付方式与支付时间表分包合同的支付方式为银行转账。支付时间表如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付分包合同总金额的30%；（2）完成分包工程进度达到50%时，支付分包合同总金额的30%；（3）分包工程验收合格后，支付分包合同总金额的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，在分包工程保修期满后无息返还。2.3分包合同的预付款与进度款的支付比例预付款的比例为分包合同总金额的10%，进度款的支付比例为分包合同总金额的60%。第三条：分包工程的设计与技术要求3.1分包工程的施工图纸与设计文件分包工程的施工图纸与设计文件由发包人提供，分包人应按照施工图纸与设计文件进行施工。3.2分包工程的施工技术标准与规范分包工程的施工技术标准与规范应符合国家及行业现行有关标准、规范、规定。3.3分包工程的变更设计与技术调整如发包人要求对分包工程进行变更设计与技术调整，分包人应按照发包人的要求进行施工。变更设计与技术调整的费用按照附件五《变更费用计算方式》进行计算。第四条：分包工程的施工管理与协调4.1分包工程的施工组织与管理结构分包人应建立健全施工组织与管理结构，确保分包工程的顺利进行。4.2分包工程的施工进度与计划分包人应按照附件二《施工进度计划》进行施工，确保按期完成分包工程。4.3分包工程的质量控制与验收标准分包人应按照附件四《质量标准》进行施工，确保分包工程的质量。分包工程验收时，应按照附件六《验收程序》进行。第五条：分包工程的安全管理与环境保护5.1分包工程的安全措施与安全要求分包人应严格按照国家及行业有关安全法规和标准进行施工，确保施工过程中的人员安全。5.2分包工程的环境保护与污染防治分包人应严格按照国家及行业有关环境保护法规和标准进行施工，确保施工过程中的环境保护与污染防治。5.3分包工程的事故处理与责任追究如发生安全事故或环境污染事件，分包人应立即采取措施进行处理，并承担相应责任。第六条：分包工程的违约责任与争议解决6.1分包工程的违约行为与违约责任分包人如违反合同约定，应承担违约责任。具体违约行为与违约责任按照附件七《违约责任》执行。6.2分包工程的争议解决方式与程序如发生合同争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。6.3分包工程的赔偿责任与赔偿限额分包人应承担因违约行为导致的发包人损失，赔偿限额为分包合同总金额的200%。第八条：分包工程的验收与交付8.1分包工程的验收标准与验收程序分包工程验收标准应符合国家及行业现行有关标准、规范、规定。验收程序如下：（1）分包工程完成后，分包人向发包人提出验收申请；（2）发包人组织验收，通知分包人、监理人等相关方参加；（3）验收合格后，发包人向分包人出具验收证书。8.2分包工程的交付时间与交付方式分包工程交付时间为验收合格后五个工作日内。交付方式为发包人指定地点现场交付。8.3分包工程的保修与售后服务分包工程保修期限自验收合格之日起计算，保修期限按照附件八《保修条款》执行。分包人应提供必要的售后服务，确保分包工程在保修期内正常使用。第九条：分包合同的变更与解除9.1分包合同的变更条件与程序分包合同的变更条件如下：（1）因国家政策、法律法规变化导致合同内容不合法；（2）因工程设计变更、工程量增减等原因导致合同内容需要调整。变更程序如下：（1）双方协商一致，签订变更协议；（2）变更协议经双方签字盖章后生效。9.2分包合同的解除条件与程序分包合同的解除条件如下：（1）双方协商一致；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）分包人严重违约，发包人要求解除合同。解除程序如下：（1）双方协商一致，签订解除协议；（2）解除协议经双方签字盖章后生效；（3）解除协议生效后，分包人应按照合同约定承担相应责任。第十条：分包合同的解除与终止10.1分包合同的解除条件与程序分包合同的解除条件与程序参照第九条分包合同的解除条件与程序执行。10.2分包合同的终止条件与程序分包合同的终止条件与程序参照第九条分包合同的解除条件与程序执行。10.3分包合同的解除与终止的法律后果分包合同的解除与终止的法律后果参照第九条分包合同的解除条件与程序执行。第十一条：分包合同的保密条款11.1分包合同的保密内容与保密期限分包合同的保密内容为合同双方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。保密期限自合同签订之日起至合同解除或终止之日起两年。11.2分包合同的保密义务与违约责任分包合同双方均有保密义务，如泄露保密信息，泄露方应承担违约责任。具体违约责任按照附件九《违约责任》执行。11.3分包合同的保密条款的解除与终止分包合同的保密条款在合同解除或终止后继续有效，直至保密期限届满。第十二条：分包合同的适用法律与争议解决12.1分包合同的适用法律分包合同适用中华人民共和国法律。12.2分包合同的争议解决方式与程序如发生合同争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.3分包合同的诉讼管辖与仲裁条款合同签订地人民法院为合同争议的诉讼管辖法院。双方同意放弃仲裁条款，不得申请仲裁。第十三条：分包合同的附件与补充协议13.1分包合同的附件清单分包合同附件包括但不限于：施工图纸、设计文件、工程量清单、质量标准、施工进度计划、违约责任、保修条款等。13.2分包合同的补充协议与修改条款分包合同的补充协议与修改条款应由双方签订，并经双方签字盖章后生效。13.3分包合同的附件与补充协议的生效条件分包合同的附件与补充协议自双方签字盖章之日起生效。第十四条：分包合同的签署与生效14.1分包合同的签署时间与地点分包合同签署时间为____年____月____日，签署地点为____省____市____区（县）____路____号。14.2分包合同的签署主体与签署人分包合同签署主体为发包人和分包人。签署人为第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《分包工程明细表》详细列出分包工程的范围与内容，包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程、市政工程等相关工程的具体项目、工程量和质量标准。附件二：《施工进度计划》详细列出分包工程的施工进度与计划，包括施工起始日期、预计完成日期、各阶段施工内容及其时间安排等。附件三：《工程量清单》详细列出分包工程的工程量，包括各单项工程、单位工程及分部分项工程的工程量。附件四：《质量标准》详细列出分包工程的质量标准，包括材料、构件、结构、安装、装饰等各分部分项的质量要求。附件五：《变更费用计算方式》详细说明分包工程变更设计与技术调整的费用计算方法，包括费用的计算基础、计算比例、计算公式等。附件六：《验收程序》详细说明分包工程验收的标准、程序、方法和要求，包括验收机构的组成、验收文件的提供、验收合格的标准等。附件七：《违约责任》详细列出违约行为及违约责任，包括迟延履行、不适当履行、违反合同约定等违约行为的具体界定和相应的违约责任。附件八：《保修条款》详细列出分包工程保修的内容、保修期限、保修责任、保修费用等。附件九：《违约责任》详细列出违约行为及违约责任，包括迟延履行、不适当履行、违反合同约定等违约行为的具体界定和相应的违约责任。说明二：违约行为及责任认定：1.迟延履行：分包人未能按照合同约定的时间、数量、质量完成分包工程。2.不适当履行：分包人完成的分包工程不符合合同约定的质量标准、技术要求或规范。3.违反合同约定：分包人违反了合同中的任何条款，包括但不限于工程范围、工程进度、质量标准、保密义务等。违约责任认定标准：1.迟延履行：根据附件二《施工进度计划》约定的时间节点，分包人未能按时完成相应工程，应按照附件七《违约责任》的约定承担违约责任。2.不适当履行：根据附件四《质量标准》约定的质量要求，分包人完成的分包工程不符合质量标准，应按照附件七《违约责任》的约定承担违约责任。3.违反合同约定：根据合同的具体条款，分包人违反合同约定，应按照附件七《违约责任》的约定承担违约责任。示例说明：如分包人迟延履行合同，导致工程进度受到影响，发包人可以根据附件七《违约责任》的约定，要求分包人支付违约金或赔偿因工程迟延导致的直接经济损失。说明三：法律名词及解释：1.分包工程：指发包人将主