房屋翻新补充契约:施工期限及质量保障_第1页
房屋翻新补充契约:施工期限及质量保障_第2页
房屋翻新补充契约:施工期限及质量保障_第3页
房屋翻新补充契约:施工期限及质量保障_第4页
房屋翻新补充契约:施工期限及质量保障_第5页
已阅读5页,还剩7页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

标准合同模板范本甲方:XXX乙方:XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方:XXX乙方:XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

房屋翻新补充契约:施工期限及质量保障本合同目录一览第一条施工期限1.1施工开始日期1.2施工结束日期1.3施工延期及调整第二条质量保障2.1工程质量标准2.2材料质量标准2.3施工工艺标准第三条施工进度及验收3.1施工进度计划3.2施工验收程序3.3验收不合格的处理第四条施工单位责任4.1施工单位的施工责任4.2施工单位的保修责任4.3施工单位的安全责任第五条业主责任5.1业主的配合责任5.2业主的变更责任5.3业主的支付责任第六条施工变更6.1变更的条件6.2变更的程序6.3变更的费用及时间调整第七条工程保修7.1保修期限7.2保修范围7.3保修程序第八条违约责任8.1施工单位的违约责任8.2业主的违约责任8.3违约赔偿方式第九条争议解决9.1争议的解决方式9.2争议的诉讼管辖9.3争议的调解机构第十条合同的解除10.1合同解除的条件10.2合同解除的程序10.3合同解除后的处理第十一条法律适用及合同效力11.1法律适用11.2合同效力11.3合同的附件第十二条其他约定12.1环境保护及噪音控制12.2施工现场的管理12.3双方的联系方式第十三条合同的签订与生效13.1合同的签订日期13.2合同的生效日期13.3合同的续签及修改第十四条双方声明及承诺14.1施工单位的声明及承诺14.2业主的声明及承诺14.3双方的共同声明及承诺第一部分:合同如下:第一条施工期限1.1施工开始日期:双方约定,施工单位应在本合同签订后的十个工作日内开始进行施工。1.2施工结束日期:双方约定,施工单位应在合同约定的施工期限内完成所有施工工作,并交付业主验收。具体施工结束日期见本合同附件一《施工进度计划》。1.3施工延期及调整:(1)如因施工单位原因导致施工进度延误,施工单位应承担相应的违约责任。具体违约责任见本合同第八条。(2)如因不可抗力或其他客观原因导致施工进度延误,双方应协商一致,可适当调整施工期限。第二条质量保障2.1工程质量标准:施工单位应按照国家和行业的相关标准及规范进行施工,确保工程质量符合规定的标准。具体质量标准见本合同附件二《工程质量标准》。2.2材料质量标准:施工单位应按照合同约定的标准选购原材料,并提供相关材料合格证明。具体材料质量标准见本合同附件三《材料质量标准》。2.3施工工艺标准:施工单位应采用合理的施工工艺,确保施工过程中的安全和工程质量。具体施工工艺标准见本合同附件四《施工工艺标准》。第三条施工进度及验收3.1施工进度计划:施工单位应制定详细的施工进度计划,并提交给业主审核。施工进度计划应包括施工各阶段的时间安排及关键节点。具体施工进度计划见本合同附件一《施工进度计划》。3.2施工验收程序:施工完成后,施工单位应组织业主、监理等进行验收。验收合格的,业主应在验收单上签字确认,施工单位方可交付工程。验收不合格的,施工单位应按照合同约定进行整改,并重新组织验收。具体验收程序见本合同附件五《施工验收程序》。3.3验收不合格的处理:如施工单位在整改后仍未能通过验收,业主有权要求施工单位支付违约金,并按照合同约定承担其他违约责任。第四条施工单位责任4.1施工单位的施工责任:施工单位应按照合同约定及施工图纸、施工规范等进行施工,确保工程质量、安全及进度。4.2施工单位的保修责任:施工单位应对施工过程中出现的质量问题承担保修责任。保修期限、保修范围及保修程序见本合同第七条。4.3施工单位的安全责任:施工单位应做好施工现场的安全防护工作,确保施工过程中人员及财产的安全。第五条业主责任5.1业主的配合责任:业主应按照合同约定提供施工场地、相关资料及配合施工单位进行施工。5.2业主的变更责任:如业主需对施工内容进行变更,应提前与施工单位协商一致,并按照合同约定承担变更产生的费用。5.3业主的支付责任:业主应按照合同约定的付款方式和时间支付工程款。具体付款方式和时间见本合同附件六《付款方式及时间表》。第六条施工变更6.1变更的条件:施工过程中,如因业主需求、设计变更等原因需要对施工内容进行变更,双方应签订书面变更协议。6.2变更的程序:变更协议应明确变更内容、变更费用及工期调整等事项,并由双方签字确认。6.3变更的费用及时间调整:变更费用及工期调整按照双方协商一致的结果执行。如变更导致施工单位损失的,业主应给予相应的赔偿。第八条违约责任8.1施工单位的违约责任:如施工单位未能按照合同约定完成施工任务,应承担违约金及赔偿业主因此产生的损失。具体违约金及赔偿标准见本合同附件七《违约金及赔偿标准》。8.2业主的违约责任:如业主未能按照合同约定支付工程款,应承担违约金及赔偿施工单位因此产生的损失。具体违约金及赔偿标准见本合同附件七《违约金及赔偿标准》。8.3违约赔偿方式:违约方应按照合同约定及附件七《违约金及赔偿标准》承担赔偿责任。双方因违约产生的纠纷,应通过协商解决;协商不成的,可向合同约定的法院提起诉讼。第九条争议解决9.1争议的解决方式:双方因合同履行产生的争议,应通过协商解决;协商不成的,可向合同约定的法院提起诉讼。9.2争议的诉讼管辖:双方约定,本合同争议的诉讼管辖地为合同签订地人民法院。9.3争议的调解机构:双方可以约定向合同签订地的人民调解委员会申请调解。第十条合同的解除10.1合同解除的条件:双方协商一致,可以解除本合同。10.2合同解除的程序:双方签订书面解除协议,明确解除合同的事由、解除日期及后续处理事项。10.3合同解除后的处理:合同解除后,施工单位应按照合同约定及附件五《施工验收程序》进行施工成果的交接和保修。第十一条法律适用及合同效力11.1法律适用:本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2合同效力:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,双方各执一份。11.3合同的附件:本合同的附件为合同的有效组成部分,与合同具有同等法律效力。附件包括《施工进度计划》、《工程质量标准》、《材料质量标准》、《施工工艺标准》、《施工验收程序》、《付款方式及时间表》、《违约金及赔偿标准》等。第十二条其他约定12.1环境保护及噪音控制:施工单位应按照相关法律法规进行施工现场的环境保护及噪音控制,确保施工活动不对周边环境及居民造成影响。12.2施工现场的管理:施工单位应做好施工现场的管理工作,确保施工安全、有序进行。12.3双方的联系方式:双方应保持畅通的沟通渠道,如有联系方式变更,应及时通知对方。第十三条合同的签订与生效13.1合同的签订日期:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。13.2合同的生效日期:本合同的生效日期见本合同第一条。13.3合同的续签及修改:合同期满前,双方如需续签,应签订书面续签协议;如需修改,应签订书面修改协议。第十四条双方声明及承诺14.1施工单位的声明及承诺:施工单位声明具有履行合同的能力,承诺按照合同约定进行施工,确保工程质量、安全及进度。14.2业主的声明及承诺:业主声明具有履行合同的能力,承诺按照合同约定支付工程款,并配合施工单位进行施工。14.3双方的共同声明及承诺:双方声明在签订合同时具有完全民事行为能力,不存在任何影响合同履行的情况,并承诺按照合同约定履行各自的权利和义务。第二部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:《施工进度计划》详细要求和说明:本附件应详细列出施工的各阶段以及各阶段的时间安排和关键节点,包括施工开始日期、施工结束日期等。附件二:《工程质量标准》详细要求和说明:本附件应详细列出本工程应达到的质量标准,包括材料要求、工艺要求等。附件三:《材料质量标准》详细要求和说明:本附件应详细列出施工所需各种材料的质量标准和要求。附件四:《施工工艺标准》详细要求和说明:本附件应详细列出施工过程中的各项工艺标准和要求。附件五:《施工验收程序》详细要求和说明:本附件应详细列出施工验收的程序和标准,包括验收的时间、验收的机构、验收的要求等。附件六:《付款方式及时间表》详细要求和说明:本附件应详细列出付款的方式和时间,包括首付款、进度款、尾款等。附件七:《违约金及赔偿标准》详细要求和说明:本附件应详细列出违约金的比例和计算方式,以及违约造成的损失的赔偿标准。说明二:违约行为及责任认定:1.施工单位违约:(1)未能按照合同约定的时间完成施工任务的,应按照附件七《违约金及赔偿标准》支付违约金。示例说明:如施工单位由于自身原因导致施工进度延误,超过了合同约定的施工结束日期,应按照附件七的约定支付违约金。(2)未能按照合同约定的质量标准完成施工的,应承担返工的费用,并按照附件七《违约金及赔偿标准》进行赔偿。示例说明:如施工单位完成的施工质量不符合附件二《工程质量标准》的要求,应承担返工的费用,并按照附件七的约定进行赔偿。2.业主违约:(1)未能按照合同约定的时间支付工程款的,应按照附件七《违约金及赔偿标准》支付违约金。示例说明:如业主未能按照合同约定的时间支付进度款,应按照附件七的约定支付违约金。(2)未能按照合同约定的提供施工场地的,应承担由此产生的费用,并按照附件七《违约金及赔偿标准》进行赔偿。示例说明:如业主未能按照合同约定提供施工场地,导致施工单位无法正常施工,业主应承担由此产生的费用,并按照附件七的约定进行赔偿。说明三:法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。在本合同中的应用:如因不可抗力导致施工进度延误,双方应协商一致,可适当调整施工期限。2.违约金:指一方违反合同约定,应支付给对方的一种经济赔偿。在本合同中的应用:如一方违约,应按照附件七《违约金及赔偿标准》支付违约金。3.保修:指施工单位对施工过程中出现的质量问题承担修复责

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论