2024版110KV配电工程供电施工合同_第1页
2024版110KV配电工程供电施工合同_第2页
2024版110KV配电工程供电施工合同_第3页
2024版110KV配电工程供电施工合同_第4页
2024版110KV配电工程供电施工合同_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2024版110KV配电工程供电施工合同合同编号:__________甲方(供电方):__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________乙方(施工方):__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________一、工程概述1.1工程名称:110KV配电工程1.2工程地点:__________1.3工程内容:包括但不限于电力线路、变电站、配电室等设施的施工、安装、调试及验收。二、合同范围及工期2.1乙方应按照甲方的要求,完成工程的设计、施工、设备供应、调试、验收等工作。2.2工期:本工程计划开工日期为____年__月__日,计划竣工日期为____年__月__日。三、合同价格及支付方式3.1双方确认,本工程的合同总额为人民币(大写):____元整(小写):_____元。3.2甲方分期支付乙方工程款项,具体支付方式如下:(1)工程开工前,甲方支付乙方合同总额的30%;(2)工程进度达到50%时,甲方支付乙方合同总额的30%;(3)工程验收合格后,甲方支付乙方合同总额的20%;(4)剩余的20%作为质保金,质保期结束后支付。四、工程质量及验收4.1乙方应按照电力行业标准和甲方的要求进行施工,确保工程质量。4.2工程验收分为初步验收和最终验收,验收不合格的,乙方应负责整改,直到验收合格为止。五、违约责任5.1乙方未按照约定时间完成工程的,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金为合同总额的0.5%。5.2甲方未按照约定时间支付工程款项的,应按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金为应付款项的0.5%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程验收合格之日止。甲方(供电方):__________乙方(施工方):__________签订日期:____年__月__日多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方应保证供电设施的正常运行,确保乙方的施工需求得到满足。说明:甲方作为电力供应方,有责任保证供电设施的稳定性,以确保乙方施工过程中能正常使用电力。1.2甲方应对乙方的施工进度和质量进行监督,并提出合理建议和整改要求。说明:甲方作为项目的主导方,有权对乙方的施工过程进行监督,以确保工程按计划进行并达到质量要求。1.3甲方应协调解决乙方在施工过程中遇到的问题,提供必要的支持和服务。说明:甲方作为项目的主导方,有责任协助乙方解决施工过程中可能遇到的问题,确保工程的顺利进行。二、乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方应按照甲方的要求进行施工,确保工程质量符合电力行业标准和甲方的要求。说明:乙方作为施工方,有责任按照甲方的要求进行施工,保证工程质量,以满足电力行业标准和甲方的期望。2.2乙方应按时完成施工进度,确保工程按计划进行。说明:乙方作为施工方,有责任按照合同约定的时间节点完成施工进度,以确保整个工程能按计划进行。2.3乙方应对施工过程中的安全负责,采取必要的措施确保人员和设备的安全。说明:乙方作为施工方,有责任确保施工过程中的安全,采取必要的措施保护施工人员和设备的安全。三、第三方中介时的附加条款及说明3.1甲方和乙方应将与第三方中介的合同及补充协议副本提交给对方审查。说明:为了保证双方的权益,甲方和乙方在与第三方中介签订合同或补充协议时,应将副本提交给对方审查,以确保合同内容符合双方的要求。3.2甲方和乙方应将第三方中介的付款、履约等情况及时通知对方。说明:甲方和乙方应将第三方中介的付款、履约等情况及时通知对方,以便双方了解第三方中介的履行情况,并采取相应的措施。3.3若甲方和乙方与第三方中介发生纠纷,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。说明:当甲方和乙方与第三方中介发生纠纷时,应通过友好协商解决,以维护项目的顺利进行。如果协商不成,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼,以保护双方的合法权益。一、附件列表:1.工程设计图纸2.施工方案和施工进度计划3.设备供应清单4.工程验收标准和方法5.质保金支付凭证6.违约金计算公式7.争议解决方式的相关法律文件二、违约行为及认定:1.乙方未按约定时间完成工程的,属于违约行为。2.甲方未按约定时间支付工程款项的,属于违约行为。3.乙方工程质量不符合约定的,属于违约行为。4.甲方提供的施工条件不符合约定的,属于违约行为。5.双方未履行合同约定的其他义务的,属于违约行为。三、法律名词及解释:1.供电方:指提供电力供应的一方。2.施工方:指负责电力工程施工的一方。3.工程验收:指对工程质量、安全、进度等方面的检查和评定。4.违约金:指一方违约时向另一方支付的赔偿金。5.质保金:指作为工程质量保证的一部分,保留在支付款项中的一部分资金。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:乙方应采取措施加快施工进度,并向甲方支付违约金。2.工程质量问题:乙方应按照甲方的要求进行整改,直至达到验收标准。3.支付款项纠纷:双方应协商解决支付款项问题,必要时可寻求法律途径。4.争议解决:当双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.甲方为电力供应方,乙方为电力施工方,双方就

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论