水电站施工合同水电站施工合同(2024版)

水电站施工合同水电站施工合同(2024版)合同编号：__________水电站施工合同（2024版）甲方（发包方）：乙方（承包方）：鉴于甲方为水电站项目的业主，拥有水电站项目的所有权和决策权；乙方为具备相应资质和能力的施工单位，愿意承担水电站项目的施工任务。为了明确双方的权利和义务，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条合同范围与内容1.1本合同范围内的工程为：水电站主体工程，包括但不限于大坝、溢洪道、发电机组安装、输电线路等。1.2乙方应按照甲方的要求，完成上述范围内的施工任务，并保证工程质量、安全、进度和投资控制符合甲方要求。第二条合同价格与支付2.1本合同的价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付合同价款。具体付款进度和比例，由双方在专用条款中约定。2.3乙方完成合同约定的工程内容后，甲方应进行验收。验收合格的，甲方应在验收合格后__日内向乙方支付剩余合同价款。第三条工期3.1乙方应在本合同约定的工期内完成施工任务。工期自合同签订之日起计算，至工程验收合格之日止。3.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担因此产生的违约责任。3.3甲方如因特殊原因导致工程延期，应与乙方协商，并合理调整工期。第四条工程质量与标准4.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求，保证工程质量。4.2工程质量的检验和验收，按照双方约定的标准进行。验收不合格的，乙方应负责返工、整改，并承担相应费用。第五条安全生产与环保5.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工过程中的安全生产。5.2乙方应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。5.3乙方应在施工过程中，确保工程质量和安全，防止事故的发生。如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求采取相应措施。第六条违约责任6.1乙方如未按照约定完成施工任务，应承担违约责任，向甲方支付违约金。6.2甲方如未按照约定支付合同价款，应承担违约责任，向乙方支付违约金。6.3双方如违反合同约定的其他条款，应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。8.3本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.水电站施工合同（2024版）2.乙方资质证明文件3.安全生产许可证4.环保许可证5.工程设计文件6.施工图纸7.工程量清单8.材料供应合同9.设备租赁合同10.劳动力供应合同11.保险合同12.质量检测报告13.安全评估报告14.环保评估报告15.工程验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成施工任务，视为违约。2.甲方未按照约定支付合同价款，视为违约。3.乙方工程质量不符合约定标准，视为违约。4.乙方未按照约定工期完成工程，视为违约。5.甲方未按照约定提供施工条件，导致乙方无法正常施工，视为违约。6.双方违反合同约定的其他条款，视为违约。三、法律名词及解释：1.发包方：水电站项目的业主，拥有水电站项目的所有权和决策权。2.承包方：具备相应资质和能力的施工单位，承担水电站项目的施工任务。3.合同价款：双方约定的工程总价款。4.工期：自合同签订之日起计算，至工程验收合格之日止。5.工程质量：符合国家标准、行业标准和甲方要求的工程质量。6.违约金：违反合同约定的一方应支付给守约方的赔偿金。7.安全生产：在施工过程中，遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。8.环保：在施工过程中，采取有效措施，防止对环境造成污染。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的进度计划，并采取措施确保工程进度。2.工程质量问题：乙方应立即整改，并承担整改费用。3.合同价款支付纠纷：双方应协商解决，必要时可寻求法律途径。4.安全事故发生：乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求采取相应措施。5.法律法规变化：双方应遵循新的法律法规，调整合同相关条款。6.不可抗力因素：双方应根据不可抗力因素的影响，协商调整工期和合同价款。五、所有应用