单位新建公寓合同范本

单位新建公寓合同范本第一篇范文：合同编号：[合同编号]甲方：__________地址：__________联系方式：__________乙方：__________地址：__________联系方式：__________鉴于甲方为新建公寓项目的开发商，乙方为新建公寓项目的承建商，双方为了确保工程的顺利进行，明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，共同遵照执行：第一条工程概述1.1工程名称：新建公寓项目1.2工程地点：[工程地点]1.3工程内容：根据附件一《新建公寓项目设计方案》进行施工。第二条合同价格2.1双方确认，本合同的签约金额为人民币[合同金额]元整（大写：[合同金额]元整），该金额包括工程设计、施工、设备采购、材料供应、验收、保修等全部费用。2.2乙方应按照甲方要求，保质保量完成本合同约定的工程。第三条合同履行3.1甲方应按照本合同约定，按时支付合同款项。3.2乙方应按照本合同约定，按时完成工程，并保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。3.3乙方应按照附件一《新建公寓项目设计方案》进行施工，如因设计方案变更导致工程量增减，双方应协商确定变更后的工程量和合同价款。3.4工程验收合格后，乙方应按照约定提供保修服务。第四条合同价款的支付4.1甲方支付合同款项的方式如下：（1）合同签订后5个工作日内，甲方支付乙方合同金额的[比例]作为预付款；（2）工程进度达到[比例]时，甲方支付乙方该阶段工程款项；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同款项。4.2甲方支付合同款项时，应扣除乙方应缴纳的税费、罚款等费用。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同金额的[比例]。5.2乙方如未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金为本合同金额的[比例]。第六条争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[年限]。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：[签订日期]附件一：《新建公寓项目设计方案》附件二：《工程量清单》附件三：《材料供应清单》附件四：《保修服务协议》第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方：__________地址：__________联系方式：__________乙方：__________地址：__________联系方式：__________丙方：__________地址：__________联系方式：__________鉴于甲方为新建公寓项目的开发商，乙方为新建公寓项目的承建商，丙方为新建公寓项目的监理方，为了确保工程的顺利进行，明确各方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。第一条工程概述1.1工程名称：新建公寓项目1.2工程地点：[工程地点]1.3工程内容：根据附件一《新建公寓项目设计方案》进行施工。第二条甲方权益保障2.1乙方应按照甲方要求，保质保量完成本合同约定的工程。2.2丙方作为监理方，应全面负责工程的监督、检查和验收工作，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。2.3甲方有权对工程进度、工程质量进行监督检查，如发现不符合约定情况，有权要求乙方及时整改。2.4甲方有权根据工程实际情况，对设计方案进行调整，乙方应根据调整后的设计方案进行施工。2.5甲方有权根据工程进度，按照约定向乙方支付合同款项。第三条乙方义务及限制3.1乙方应按照附件一《新建公寓项目设计方案》进行施工，如因设计方案变更导致工程量增减，双方应协商确定变更后的工程量和合同价款。3.2乙方应按照约定时间完成工程，并保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。3.3乙方应接受丙方的监督、检查和验收，如不符合验收标准，乙方应按照丙方的要求及时整改。3.4乙方应按照约定提供保修服务。3.5乙方不得以任何理由延迟工程进度，如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方违约金，违约金为本合同金额的[比例]。第四条丙方义务及责任4.1丙方应全面负责工程的监督、检查和验收工作，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。4.2丙方应及时向甲方报告工程进度、工程质量等情况，对甲方提出的合理要求，丙方应予以配合。4.3丙方应按照约定时间完成验收工作，如因丙方原因导致验收延误，丙方应支付甲方违约金，违约金为本合同金额的[比例]。第五条合同价款的支付5.1甲方支付合同款项的方式如下：（1）合同签订后5个工作日内，甲方支付乙方合同金额的[比例]作为预付款；（2）工程进度达到[比例]时，甲方支付乙方该阶段工程款项；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同款项。5.2甲方支付合同款项时，应扣除乙方应缴纳的税费、罚款等费用。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同金额的[比例]。6.2乙方如未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金为本合同金额的[比例]。6.3丙方如未按照约定时间完成验收工作，甲方有权按照逾期天数向丙方追讨违约金，违约金为本合同金额的[比例]。第七条争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[年限]。8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：[签订日期]附件一：《新建公寓项目设计方案》附件二：《工程量清单》附件三：《材料供应清单》附件四：《保修服务协议》第三方主体+甲方权益主导的意义和目的：1.通过引入第三方监理方，可以更好地保障甲方的权益，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导甲方：__________地址：__________联系方式：__________乙方：__________地址：__________联系方式：__________丙方：__________地址：__________联系方式：__________鉴于甲方为新建公寓项目的开发商，乙方为新建公寓项目的承建商，丙方为新建公寓项目的监理方，为了确保工程的顺利进行，明确各方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。第一条工程概述1.1工程名称：新建公寓项目1.2工程地点：[工程地点]1.3工程内容：根据附件一《新建公寓项目设计方案》进行施工。第二条乙方权益保障2.1甲方应按照乙方要求，保质保量完成本合同约定的工程。2.2丙方作为监理方，应全面负责工程的监督、检查和验收工作，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。2.3乙方有权对工程进度、工程质量进行监督检查，如发现不符合约定情况，有权要求甲方及时整改。2.4乙方有权根据工程实际情况，对设计方案进行调整，甲方应根据调整后的设计方案进行施工。2.5乙方有权根据工程进度，按照约定向甲方支付合同款项。第三条甲方义务及限制3.1甲方应按照附件一《新建公寓项目设计方案》进行施工，如因设计方案变更导致工程量增减，双方应协商确定变更后的工程量和合同价款。3.2甲方应按照约定时间完成工程，并保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。3.3甲方应接受丙方的监督、检查和验收，如不符合验收标准，甲方应按照丙方的要求及时整改。3.4甲方应按照约定提供保修服务。3.5甲方不得以任何理由延迟工程进度，如因甲方原因导致工程延期，甲方应支付乙方违约金，违约金为本合同金额的[比例]。第四条丙方义务及责任4.1丙方应全面负责工程的监督、检查和验收工作，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。4.2丙方应及时向乙方报告工程进度、工程质量等情况，对乙方提出的合理要求，丙方应予以配合。4.3丙方应按照约定时间完成验收工作，如因丙方原因导致验收延误，丙方应支付乙方违约金，违约金为本合同金额的[比例]。第五条合同价款的支付5.1乙方支付合同款项的方式如下：（1）合同签订后5个工作日内，乙方支付甲方合同金额的[比例]作为预付款；（2）工程进度达到[比例]时，乙方支付甲方该阶段工程款项；（3）工程验收合格后，乙方支付甲方剩余的合同款项。5.2乙方支付合同款项时，应扣除甲方应缴纳的税费、罚款等费用。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同金额的[比例]。6.2甲方如未按照约定时间完成工程，乙方有权按照逾期天数向甲方追讨违约金，违约金为本合同金额的[比例]。6.3丙方如未按照约定时间完成验收工作，乙方有权按照逾期天数向丙方追讨违约金，违约金为本合同金额的[比例]。第七条争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[年限]。8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖