2024年版特定建设项目施工合同管理规定

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年版特定建设项目施工合同管理规定本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条合同标的2.1建设项目名称2.2建设规模2.3建设地点2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式3.4支付进度第四条合同工期4.1工期要求4.2工期延误4.3工期提前第五条质量标准5.1工程质量要求5.2质量保证措施5.3质量检测第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备质量第七条施工许可与合规7.1施工许可申请7.2施工许可批准7.3施工合规第八条安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全事故处理第九条环境保护9.1环境保护要求9.2环境保护措施9.3环保验收第十条变更与调整10.1合同变更条件10.2合同变更程序10.3合同价格调整第十一条违约责任11.1违约行为11.2违约责任认定11.3违约赔偿第十二条争议解决12.1争议解决方式12.2仲裁或诉讼12.3争议解决机构第十三条合同的生效、变更与终止13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同终止条件第十四条其他条款14.1合同的组成部分14.2合同的保密条款14.3合同的修订条款14.4合同的解除条款14.5法律适用与争议解决14.6合同签订日期与地点第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人名称：×××建设单位1.1.2发包人地址：×××地址1.1.3发包人代表：×××（姓名）1.2承包人1.2.1承包人名称：×××施工单位1.2.2承包人地址：×××地址1.2.3承包人代表：×××（姓名）第二条合同标的2.1建设项目名称：×××工程2.2建设规模：×××平方米2.3建设地点：×××地理位置2.4工程内容：包括但不限于土建、安装、装修等工程。第三条合同价格3.1合同总价：人民币×××元整（大写：人民币×××元整）3.2价格调整机制：如遇材料价格波动、政策调整等影响合同价格的因素，双方协商确定调整办法。3.3支付方式：按工程进度分阶段支付。3.4支付进度：具体支付进度按双方约定的工程进度节点进行。第四条合同工期4.1工期要求：工程自开工之日起，×××个月内竣工交付。4.2工期延误：如因承包人原因导致工期延误，每延误一天，承包人应支付违约金人民币×××元。4.3工期提前：如因承包人原因导致工期提前，按提前完成工程量的百分比支付奖励金。第五条质量标准5.1工程质量要求：符合国家现行建筑工程质量标准及行业规范。5.2质量保证措施：承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量。5.3质量检测：工程竣工后，由发包人委托的第三方检测机构进行质量检测，检测费用由承包人承担。第六条材料与设备6.1材料供应：承包人负责供应施工所需的主要材料和设备。6.2设备供应：承包人负责供应施工所需的全部设备。6.3材料与设备质量：承包人应保证供应的材料和设备符合国家现行标准和设计要求。第八条安全生产8.1安全生产责任：承包人应严格按照国家安全生产法律法规和行业标准，加强施工现场安全生产管理，确保施工现场安全。8.2安全生产措施：承包人应制定并落实安全生产措施，配备必要的安全生产设施和器材。8.3安全事故处理：如发生安全事故，承包人应立即报告发包人和相关部门，并按照有关规定进行处理。第九条环境保护9.1环境保护要求：承包人应遵守国家环境保护法律法规，确保施工过程中对环境的影响降至最低。9.2环境保护措施：承包人应采取有效措施，防治施工过程中的废水、废气、固体废物等对环境的污染。9.3环保验收：工程竣工后，由发包人委托的环保部门进行环保验收，验收费用由承包人承担。第十条变更与调整10.1合同变更条件：合同执行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价变动，双方协商确定变更金额。10.2合同变更程序：合同变更需双方签订书面变更协议，并明确变更后的合同价款。10.3合同价格调整：如合同变更导致合同总价增加，承包人应按约定向发包人支付增加部分的价款。第十一条违约责任11.1违约行为：包括但不限于未按合同约定履行义务、延迟履行、擅自变更合同内容等。11.2违约责任认定：双方根据违约行为的性质和程度，认定违约责任。11.3违约赔偿：违约方应承担因违约给守约方造成的直接经济损失的赔偿责任。第十二条争议解决12.1争议解决方式：双方通过友好协商解决合同履行过程中的争议。12.2仲裁或诉讼：如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.3争议解决机构：如选择仲裁，仲裁机构为×××仲裁委员会。第十三条合同的生效、变更与终止13.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同变更程序：合同变更需双方签订书面变更协议，并经双方盖章确认。13.3合同终止条件：合同约定的工程竣工交付后，合同即告终止。第十四条其他条款14.1合同的组成部分：合同协议书、中标通知书、投标文件、专用条款、通用条款等。14.2合同的保密条款：双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密。14.3合同的修订条款：合同修订需双方书面同意，并经双方盖章确认。14.4合同的解除条款：如合同执行过程中发生不可抗力等特殊情况，双方协商解除合同。14.5法律适用与争议解决：本合同适用中华人民共和国法律，如发生争议，按照第十二条约定解决。14.6合同签订日期与地点：本合同于×××年×××月×××日，在×××地点签订。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同协议书附件说明：合同协议书是本合同的核心文件，明确了双方的权利和义务，包括工程概况、合同价格、工期、质量标准、违约责任等内容。2.附件二：中标通知书附件说明：中标通知书是发包人确认承包人中标并提供承包人合同签订的依据。3.附件三：投标文件附件说明：投标文件是承包人参与招标过程所提交的文件，包括施工方案、报价等。4.附件四：专用条款附件说明：专用条款是针对本合同的特定情况制定的条款，包括特殊工艺要求、特定工程要求等。5.附件五：通用条款附件说明：通用条款是适用于大多数建筑施工合同的条款，包括合同的履行、变更、解除等规定。6.附件六：设计文件附件说明：设计文件是工程的设计图纸、技术说明书等，用于指导施工。7.附件七：施工方案附件说明：施工方案是承包人根据设计文件制定的施工方法和步骤，包括施工组织设计、施工进度计划等。8.附件八：材料和设备清单附件说明：材料和设备清单是列出施工所需的主要材料和设备明细表。9.附件九：安全生产方案附件说明：安全生产方案是承包人制定的施工现场安全生产管理措施和应急预案。10.附件十：环境保护方案附件说明：环境保护方案是承包人制定的施工过程中环境保护措施和应急预案。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按合同约定履行义务。责任认定：违约方应承担未履行部分义务的违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。示例说明：如果承包人未按合同约定的工期完成工程，应支付违约金并赔偿发包人因工期延误造成的损失。2.违约行为：延迟履行。责任认定：违约方应按照延迟履行部分的价值支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。示例说明：如果承包人延迟交付工程，应支付违约金并赔偿发包人因工程延期使用的损失。3.违约行为：擅自变更合同内容。责任认定：违约方应承担因擅自变更合同内容而产生的额外费用，并赔偿因此给守约方造成的损失。示例说明：如果承包人未经发包人同意擅自更改设计方案，应承担因此产生的额外费用，并赔偿发包人因此造成的损失。4.违约行为：不履行合同约定的保密义务。责任认定：违约方应承担违约行为给守约方造成的损失，包括但不限于赔偿守约方的商业秘密泄露造成的直接经济损失。示例说明：如果承包人泄露了发包人的商业秘密，应承担相应的赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指发包人与承包人之间关于特定建设项目施工的协议，包括合同协议书、中标通知书、投标文件、专用条款、通用条款等文件。2.发包人：发包人是指委托承包人进行施工的单位或个人，负责提供工程设计文件、支付合同价款等。3.承包人：承包人是指承担施工任务的单位或个人，负责按照设计文件进行施工、保证工程质量等。4.工期：工期是指合同约定的工程开始施工到竣工交付的时间段。5.质量标准：质量标准是指国家现行建筑工程质量标准及行业规范，用于指导工程的施工和验收。6.违约