建设工程劳务分包施工合同范本(2024版)

建设工程劳务分包施工合同范本(2024版)合同目录第一章：总则1.1合同目的和原则1.2合同适用范围1.3合同定义和解释第二章：合同主体2.1甲方（总承包商）信息2.2乙方（劳务分包商）信息2.3双方的资质和能力第三章：劳务分包内容3.1分包工程的范围和内容3.2分包工程的技术要求3.3分包工程的质量标准第四章：合同价款与支付4.1劳务费用的确定4.2支付方式和时间节点4.3价格调整和变更第五章：施工进度与工期5.1施工进度计划5.2工期延误的处理5.3提前或延期的奖励与处罚第六章：质量与安全6.1质量保证体系6.2安全生产责任6.3质量事故和安全事故的处理第七章：合同变更、续签与解除7.1合同变更的条件和程序7.2合同续签的规定7.3合同解除的条件和后果第八章：违约责任8.1违约行为的认定8.2违约责任的承担8.3赔偿范围和计算方法第九章：争议解决9.1争议解决的方式9.2争议解决的程序9.3法律适用和管辖第十章：签字与生效10.1签字栏10.2签订时间和地点10.3合同的生效条件第十一章：附加条款11.1保密协议11.2知识产权保护11.3其他特殊约定第十二章：附则12.1合同份数和保存12.2补充条款和说明12.3本合同的最终解释权合同编号______第一章：总则1.1合同目的和原则本合同旨在明确甲乙双方在建设工程劳务分包项目中的权利、义务和责任，确保工程顺利完成。1.2合同适用范围本合同适用于甲方将部分建设工程劳务作业分包给乙方的施工活动。1.3合同定义和解释合同中使用的特定术语和定义，详见附件一《术语解释》。第二章：合同主体2.1甲方（总承包商）信息甲方名称：；地址：；法定代表人：______。2.2乙方（劳务分包商）信息乙方名称：；地址：；法定代表人：______。2.3双方的资质和能力甲乙双方应具备相应的资质和能力，以满足合同要求。第三章：劳务分包内容3.1分包工程的范围和内容详细列明乙方承担的劳务分包工程的具体范围和内容。3.2分包工程的技术要求乙方应遵守的技术规范和标准。3.3分包工程的质量标准乙方应达到的质量要求和验收标准。3.4分包工程的施工方案乙方提交的施工方案和甲方的审批流程。第四章：合同价款与支付4.1劳务费用的确定明确保包工程的计价方式和费用总额。4.2支付方式和时间节点规定甲方支付乙方劳务费用的方式和具体时间节点。4.3价格调整和变更若因市场变化或其他因素需要调整价格，应说明调整的条件和方法。4.4费用的结算和支付程序明确费用结算的程序和甲方支付的具体步骤。第五章：施工进度与工期5.1施工进度计划乙方应提交的施工进度计划和甲方的审批。5.2工期延误的处理工期延误的责任归属和处理方法。5.3提前或延期的奖励与处罚对于提前完成或延期完成的奖励与处罚规定。5.4施工进度的监控和调整甲方对施工进度的监控和在必要时的调整权利。第六章：质量与安全6.1质量保证体系乙方应建立的质量保证体系和甲方的监督检查。6.2安全生产责任乙方的安全生产责任和甲方的安全管理。6.3质量事故和安全事故的处理发生质量事故和安全事故时的处理程序和责任追究。6.4质量监督和安全培训甲方对乙方的质量监督和安全培训要求。第七章：合同变更、续签与解除7.1合同变更的条件和程序合同在执行过程中如需变更，应由提出方提出书面申请，经双方协商一致后进行。7.2合同续签的规定合同期满前，任何一方均有权提出续签请求，经双方协商一致后可续签合同。7.3合同解除的条件和后果明确合同解除的条件，如严重违约、不可抗力等，以及解除合同的程序和后果。7.4合同变更、续签与解除的书面记录所有合同变更、续签与解除均应以书面形式记录，并由双方签字确认。第八章：违约责任8.1违约行为的认定明确违约行为的类型和认定标准。8.2违约责任的承担违约方应承担的责任和后果，包括但不限于违约金、赔偿损失等。8.3赔偿范围和计算方法违约赔偿的范围、计算方法和支付方式。8.4违约通知和补救违约方的通知义务和采取的补救措施。第九章：争议解决9.1争议解决的方式首选协商解决，协商不成时可提交至约定的仲裁委员会进行仲裁。9.2争议解决的程序明确争议解决的具体步骤，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。9.3法律适用和管辖争议解决适用的法律为中华人民共和国法律，管辖法院为合同签订地的人民法院。9.4争议期间的权利行使在争议解决期间，除争议事项外，各方应继续履行合同其他条款。第十章：签字与生效10.1签字栏本合同由甲乙双方授权代表在签字栏签字，并加盖各自单位公章。10.2签订时间和地点合同签订时间为______，签订地点为______。10.3合同的生效条件合同自签字盖章之日起生效，除非合同中另有规定。10.4合同备案甲方应在合同签订后______天内，按照相关法律规定完成合同备案。第十一章：附加条款11.1保密协议合同各方应对合同内容及合作过程中知悉的商业秘密予以保密。11.2知识产权保护合作过程中产生的知识产权归属，按照相关法律规定或双方约定处理。11.3其他特殊约定双方可就特定事项进行特殊约定，作为本合同的补充。11.4附加条款的效力附加条款与本合同具有同等法律效力，对双方均有约束力。第十二章：附则12.1合同份数和保存本合同一式______份，甲乙双方各执