建筑工程项目施工合同框架协议

建筑工程项目施工合同框架协议合同编号：__________建筑工程项目施工合同框架协议甲方：__________乙方：__________鉴于甲方为项目业主，具备项目开发、建设、管理的权利和能力；乙方为具备相应资质和能力的施工单位，愿意承担本项目的施工任务。双方为明确双方的权利、义务和责任，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，订立本合同。一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________1.6工程工期：__________二、合同条款2.1合同类型：本合同为固定总价合同。2.2合同价款：本合同总价款为__________元（大写：__________元整），包括工程设计、施工、设备采购、安装、调试、验收等全部费用。2.3付款方式：（1）双方签订合同后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为进度款；（3）工程验收合格并交付使用后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为尾款。2.4工期延误：（1）如乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款的__________%作为违约金；（2）如甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方支付延长工期的相应费用。2.5质量标准：乙方应按照国家标准、行业标准和甲方要求进行施工，确保工程质量达到__________等级。2.6材料供应：甲方负责提供工程所需的主要材料，乙方负责提供施工辅助材料。甲方应保证材料质量、数量和供应时间满足施工需求。2.7施工安全：乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求进行施工，确保施工过程中的人员安全和工程安全。2.8文物保护：乙方在施工过程中应遵守文物保护法规，对发现的文物古迹应立即停止施工，并及时报告甲方及有关部门。2.9争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。三、合同的生效、变更和解除3.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。3.2在合同有效期内，除非双方达成书面一致意见，否则任何一方不得单方面变更或解除本合同。3.3合同终止后，乙方应按照甲方的要求对工程进行验收、移交和相关资料的归档。四、其他约定4.1双方应遵守国家相关法律法规，履行合同义务，共同维护合同的合法权益。4.2本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。4.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术要求2.工程预算明细表3.施工计划和进度表4.材料供应清单5.文物保护措施方案6.安全生产措施方案7.合同履行过程中产生的相关凭证和文件二、违约行为及认定：1.工期延误：未按照合同约定的工期完成工程。2.工程质量不符合约定：工程质量未达到合同约定的标准。3.材料供应不符合要求：甲方提供的材料质量、数量和供应时间不符合合同约定。4.施工安全不符合规定：未按照合同约定的安全生产要求进行施工。5.文物保护不符合规定：未按照合同约定的文物保护措施进行施工。6.未经同意的变更或解除合同：未经双方书面一致意见，单方面变更或解除合同。三、法律名词及解释：1.固定总价合同：合同总价款在签订合同时已确定，不因工程量的增减而改变。2.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。3.工期延误：未按照合同约定的时间完成工程。4.工程质量：工程符合国家标准、行业标准和甲方要求的状态。5.文物保护：对发现的文物古迹进行保护，防止破坏。6.安全生产：在施工过程中，确保人员安全和工程安全。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：提前制定合理的施工计划，确保按期完成工程。如有延误，双方协商解决或根据合同约定支付违约金。2.工程质量问题：加强质量监管，确保施工过程中质量符合要求。发现问题及时整改，必要时重新施工。3.材料供应问题：甲方确保材料质量、数量和供应时间满足施工需求。如出现问题，及时与供应商沟通，协商解决。4.施工安全问题：严格遵守国家安全生产法律法规，加强安全培训和现场安全管理。发生安全事故，立即采取措施，并及时报告甲方及有关部门。5.文物保护问题：在施工过程中发现文物古迹，立即停止施工，并及时报告甲方及有关部门。按照文物保护规定采取措施，确保文物安全。6.合同变更或解除：任何一方不得单方面变更或解除合同。如需变更或解除，必须经双方书面一致意见。五、所有应用场景：1.适用于建筑工程项目施工的合同框架协议。2.适