版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
监理工程师考试真题及答案
监理工程师考试真题及答案「篇一」
监理工程师《建设工程合同管理》模拟试题(三)
41.施工合同示范文本通用条款规定,承包人对()的保修期限应为5年。
A.地基基础工程
B.屋面防水工程
C.设备安装工程
D.排水管道工程
42.施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中,约定违约金是2.0万元,
但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是2.2万元,施工企业应要求供应商支
付O。
A、4.2万元
B、2.2万元
C、2.0万元
D、0.2万元
43.材料采购合同履行中,供货方提前将订购的材料发运到工程所在地,且交
付数量远多于合同约定,采购方应该Oo
A、提取全部材料,按实际交付数量付款
B、按合同订购的数量提货,也按合同订购数量付款
C、拒绝提前提货,拒付货款
D、提取全部材料,按订购数量付
44.FIDIC《施工合同条件》为了合理地分担风险责任,定义投标截止日期前第
28天为基准日.从此日期起至()止的期间内,有经验承包商在投标阶段不能合理
预见的风险归业主承担。
A.开标日
B.工程师发布开工令日
C.工程师颁发工程接收证书日
D.工程师颁发履约证书日
45.依据FIDIC《施工合同条件》,动员预付款的扣还应当()。
A在首次支付工程进度款时起扣
B.自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10%那个月起扣
C.自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10%那个
月起扣
D.自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣
46.某采用FIDIC《施工合同条件》的工程,未经竣工检验,业主提前占用工
程。工程师应及时颁发工程接收证书,但应当()。
A以颁发工程接收证书日为竣工日,承包商不再对工程质量缺陷承担责任
B.以颁发工程接收证书日为竣工日,承包商对工程质量缺陷仍承担责任
C.以业主占用日为竣工日,承包商不再对工程质量缺陷承担责任
D.以业主占用日为竣工日,承包商对工程质量缺陷仍承担责任
47.某采用FIDIC《施工合同条件》的合同中,约定的工程竣工时间为5月1
日,承包商在4月15日就完成了施工,并提前通知了工程师,要求在该日期进行
竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求,直到5月15日工程师才
发出竣工检验的通知。经过3天试验后表明质量合格,到5月18日有关各方在验
收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为()。
A.4月15日
B.5月1日
C.5月15日
D.5月18
48.FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中,业主对分包合同的管理主要表现
为Oo
A.对分包商发布指令
B.对分包工程的批准
C.向分包商支付工程款
D.审查分包商的资质
49.工程师直接向分包人发布了错误指令,分包人经承包人确认后实施,但该
错误指令导致分包工程返工,为此分包人向承包人提出费用索赔,承包人()。
A.以不属于自己的原因拒绝索赔要求
B.认为要求合理,先行支付后再向业主索赔
C.不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告
D.不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告
50.依据FIDIC《施工合同条件》,工程师审查承包商的索赔报告时,对因
()提出的索赔,不应计入利润损失补偿。
A.延误移交施工现场
B.设计图错误返工
C.施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作
D.业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失
二、多项选择题(共30题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上
符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5
分)
51.在《担保法》规定的担保方式中,不能作为抵押的财产包括()。
A土地使用权
B.社会团体的教育设施
C.土地所有权
D.抵押人所有的交通工具
E.依法被监管的财产
52.建筑工程一切险规定保险公司承担保险责任的范围包括()的损失。
A.外力引起的电气装备
B.地震导致施工建筑物
C.台风摧毁施工现场内的临时工程
D.水灾导致被保险人在工地上原有建筑物
E.气温变化造成精密仪表
53.依据《合同法》的规定,当合同履行地点约定不明确,且又不能达成补充
协议时()履行。
A.交付不动产的,在不动产所在地
B.给付货币的,在给付货币一方所在地
C.交付动产的,在接受动产一方所在地
D.设备米购,在米购方所在地
E.材料采购,在供货方所在地
54.甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司,依据《合同法》的规
定Oo
A合同主体不变仍为甲乙两公司
B.甲公司无需征得乙公司同意,但应通知对方
C,丙公司可以对乙公司行使抗辩权
D.丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任
E.丙公司直接对乙公司承担合同义务
55.根据《合同法》的规定,由于一方严重违约对方解除合同后,合同中约定
的()条款仍然有效。
A.质量
B.结算
C.仲裁
D.标的
E担保
56.按照《合同法》规定,与合同转让中的债权转让比较,由第三人向债权人
履行债务的主要特点表现为()。
A合同当事人没有改变;
B.第三人可以向债权人行使抗辩权
C.第三人可以与债权人重新协商合同条款
D.第三人履行债务前,债务人需首先征得债权人同意
E.第三人履行债务后,由债务人与债权人办理结算手续
57.按照《招投标法》的规定,()可以不进行招标,采用直接发包的方式委
托建设任务。A施工单项合同估算价150万元人民币
B.重要设备的采购,单项合同估算价150万元人民币。
C.监理合同,单项合同估算价150万元人民币
D.项目总投资4000万元,监理合同单项合同估算价30万元人民币
E.项目总投资20xx万元,监理合同单项合同估算价30万元人民币
58.招标方式中,邀请招标与公开招标比较,其缺点主要有()等。
A.选择面窄,排斥了某些有竞争实力的潜在投标人
B.竞争的激烈程度相对较差
C.招标时间长
D.招标费用高
E.评标工作量较大
59.《招投标法》规定,投标文件()的投标人应确定为中标人。
A.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求
B.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准
C.满足招标文件各项要求,并且报价最低
D.满足招标文件各项要求,并且经评审的价格最低
E.满足招标文件各项要求,并且经评审价格最高
60.施工招标中采用综合评分法评标,评定报价部分得分高低的评分标准可以
米用()O
A.最高报价衡量法
B.标底衡量法
C.复合标底衡量法
D.无标底衡量法
E.成本价衡量法
答案:
41.B42.B43.D44.D45.C
46.D47A48.B49.C50.C
多项选择题答案
51.BCE52.ABC53.AE54.CDE55.BC
56.AE57.AE58.AB59.BD60.BCD
监理工程师考试真题及答案「篇二」
20xx年监理工程师建设工程合同管理真题及答案
一、单项选择题(共50题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题
意)
1.委托监理合同法律关系的客体是()。
A.监理工程
B.监理服务
C.监理规划
D.监理投标方案
答案:B
解析:P5合同法律关系客体包括物、行为和智力成果。法律意义上的行为是
指人的有意识的活动。在合同法律关系中,行为多表现为完成一定的工作。监理合
同中监理服务是监理单位应完成的工作,属于法律关系的客体。
2.我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定,建筑工程一切险的投保人
应当是()。
A.施工合同的发包人
B.施工合同的承包人
C.施工合同发包人和承包人
D.工程项目的代建方和施工合同的发包人
答案:A
解析:P14在国外,建筑工程一切险投保人一般是承包人。我国的《建设工程
施工合同(示范文本)》规定,工程开工前,发包人应当为建设工程办理保险,支
付保险费用。
3.建设工程合同的公证和鉴证,在法律上的相同之处是()。
A.性质相同,都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查
B.效力相同,即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实
的依据
C.适用范围相同,即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式
D.申请原则相同,都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证
答案:D
解析:P20合同公证与鉴证的相同点:合同公证与鉴证,除另有规定外,都实
行自愿申请原则。故选项D正确。
选项A错误,合同公证与鉴证的性质不同:合同鉴证是工商行政管理机关依据
《合同鉴证办法》行使的行政管理行为。而合同公证则是司法行政管理机关领导下
的公证机关依据《公证暂行条例》行使公证权所作出的司法行政行为。
选项B错误,合同公证与鉴证的效力不同:经过公证的合同其法律效力高于经
过鉴证的合同。选项C错误,合同公证与鉴证的法律效力的适用范围不同:公证作
为司法行政行为,按照国际惯例,在我国域内和域外都有法律效力。而鉴证作为行
政管理行为,其效力只能限于我国国内。
4.某小型施工项目,甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后,因甲方拖欠
乙方工程款而发生纠纷,应当认定该合同()。
A.未成立
B.补签后成立
C.成立
D.备案登记后成立
答案:C
解析:P25《合同法》规定的合同形式的不要式原则的一个重要体现在于,即
使法律、行政法规规定或当事人约定采用书面形式订立合同,当事人未采用书面形
式,但一方已经履行了主要义务,对方接受的,该合同成立。
5.依据《合同法》的规定,下列文件中,属于要约的是()。
A.招标公告
B.投标书
C.寄送的价目表
D.招股说明书
答案:B
解析:P27要约是希望和他人订立合同的意思表示。要约必须是对相对人发出
的行为,必须由相对人承诺,虽然相对人的人数可能为不特定的多数人。另外,要
约必须具备合同的一般条款。
要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。要约邀请并不是合同成立过
程中的必经过程,它是当事人订立合同的预备行为,在法律上无须承担责任。这种
意思表示的内容往往不确定,不含有合同得以成立的主要内容.也不含相对人同意
后受其约束的表示。比如价目表的寄送、招标公告、商业广告、招股说明书等,即
是要约邀请。
6.甲将工程机械借给乙使用,乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同
法》的规定,乙丙之间买卖工程机械合同的效力是()。
A.有效
B.无效
C.效力待定
D.可变更或撤销
答案:C
解析:P33该题情况属于无处分权人处分他人财产订立的合同,属于效力待定
的合同的一种,一般情况下是无效的。但是,在下列两种情况下合同有效:(1)
无处分权人处分他人财产,经权利人追认,订立的合同有效;(2)无处分权人通
过订立合同取得处分权的合同有效。
7.下列有关合同履行中行使代位权的说法,正确的是()。
A.债权人必须以债务人的名义行使代位权
B.债权人代位权的行使必须取得债务人的同意
C.代位权行使的费用由债权人自行承担
D.债权人代位权的行使必须通过诉讼程序,且范围以其债权为限
答案:D
解析:P39代位权是合同不当履行中的保全措施中的一种,是指因债务人怠于
行使其到期债权,对债权人造成损害,债权人可以向人民法院请求以自己的名义
(选项A错误)代位行使债务人的债权(选项B错误)。但该债权专属于债务人时
不能行使代位权。代位权的行使范围以债权人债权为限(选项D正确),其发生的
费用由债务人承担(选项C错误)。
8.乙订立合同,规定甲应于20xx年8月1日交货,乙应于同年8月7日付
款。月底,甲发现乙财产状况恶化,已没有支付货款的能力,并有确切证据,遂提
出终止合同,但乙未允。基于上述情况,甲于8月1日未按约定交货。依照《合同
法》的原则,下列关于甲行为的论述中,正确的是()。
A.甲必须按合同约定交货,但可以要求乙提供相应的担保
B.甲有权不按合同约定交货,除非乙提供了相应的担保
C.甲必须按合同约定交货,但可以仅先交付部分货物
D.甲应按合同约定交货,如乙不支付货款可追究其违约责任
答案:B
解析:P39本题中甲的做法属于的范畴。先履行抗辩权又称不安抗辩权,是指
合同中约定了履行的顺序,合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的
情况,应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前权拒绝先为履行。本题甲
属于应当先履行合同一方,其发现乙财产状况恶化,已没有支付货款的能力,并有
确切证据,因此甲在乙未履行或者提供担保前权拒绝先为履行。
9.某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款,承包人按照合同的约定及时调
整了施进度,放慢施工速度。依照《合同法》的规定,承包人行使的是()。
A.不安抗辩权
B.先履行抗辩权
C.同时履行抗辩权
D.后履行抗辩权
答案:C
解析:P38本题属于同时履行抗辩权的使用。同时履行抗辩权是指当事人互负
债务,没有先后履行顺序的,应当同时履行。同时履行抗辩权包括:①一方在对方
履行之前有权拒绝其履行要求;②一方在对方履行债务不符合约定时,有权拒绝其
相应的履行要求。该题中发包人拖欠工程进度款,承包人可以放慢施工速度,甚至
停止施工。所产生的后果,由违约方承担。
10.某工程招标中,投标文件的内容未完全响应招标文件,但仍属于有效投标
文件的情况是()。
A.联合体投标没有提交联合体协议书
B.投标工期长于招标文件中要求的工期
C.投标保函金额少于招标文件的要求
D.未详细说明使用专利施工的技术细节
答案:D
解析:P58-59在开标时,如果发现投标文件出现下列情形之一,应当作为无
效投标文件,不再进入评标:
(1)投标文件未按照招标文件的要求予以密封;
(2)投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章,或者
企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)及委托代理人印章;
(3)投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认;
(4)投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函;(选项
C)
(5)组成联合体投标的,投标文件未附联合体各方共同投标协议。(选项
A)因此,选项A、C属于在开标时就视为无效的投标。
在评标时,所有存在重大偏差的投标文件都属于初评阶段应该淘汰的投标书。
未作实质性响应的重大偏差包括:
(1)没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵;
(2)没有按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章;
(3)投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限;(选
项B)
(4)明显不符合技术规格、技术标准的要求;
(5)投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要
求;
(6)投标附有招标人不能接受的条件;
(7)不符合招标文件中规定的其他实质性要求。因此,选项B属于在初评时
视为无效的投标。
11.根据《合同法》对违约责任的规定,既具有对合同守约方给予补偿,又具
有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是()。
A.罚金
B.利息
C.赔偿金
D.违约金
答案:D
解析:P46承担违约责任的方式包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支
付违约金、定金罚则五种。本题中A、B、C选项的提法均不属于《合同法》对违约
责任的规定中承担违约责任的方式。(注:本题在20xx年曾经考过。)
12.甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同。合同约
定的违约金为货款总值的10%。同时,甲公司向乙公司给付定金5000元,后乙公
司违约,给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付()。
A.2万元
B.2.5万元
C.3万元
D.3.5万元
答案:A
解析:P46合同法规定承担违约责任的方式包括继续履行、采取补救措施、赔
偿损失、支付违约金、定金罚则五种。本题实际考核应采取赔偿损失、支付违约
金、定金罚则三种中的哪一种。
在赔偿损失方式中规定,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,这种方
式是承担违约责任的主要方式。(根据此种方式本题应赔偿2万元)
在支付违约金方式中规定,违约金与赔偿损失不能同时采用,如果当事人约定
了违约金,则应当按照支付违约金承担违约责任。(根据此种方式本题应赔偿
20X10%-2万元)
在定金罚则中规定,当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方
可以选择适用违约金或定金条款。但是,这两种责任不能合并使用。(本题定金
5000元少于造成损失)
综上,本题应采取支付违约金方式承担违约责任,乙公司应依法向甲公司支付
违约金2万元。
13.建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为()。
A.工程项目投资人所在地
B.工程项目承包人所在地
C.工程项目发包方所在地
D.工程项目所在地
答案:D
解析:P50建设工程合同纠纷的管辖,既涉及地域管辖,也涉及级别管辖。地
域管辖是指同级人民法院在受理第一审建设工程合同纠纷的权限分工。对于建设工
程合同一般都适用不动产所在地的专属管辖,由工程所在地人民法院管辖。
14.依据《招标投标法》,项目公开招标的资格预审阶段,在“资格预审须
知”文件中,可以()。
A.要求投标人必须组成联合体投标
B.要求严格的专业资质等级
C.要求必须使用某种品牌的建筑材料
D.对本行业外的投标人提出特别要求
答案:B
解析:P54在对投标人资格审查文件的核查中:
(1)不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人;
(2)不得对潜在投标人实行歧视待遇;
(3)不得强制投标人组成联合体投标。因此选项A、C、D均错误。
P57在资格预审须知中明确列出投标人必需满足的最基本条件,可分为必要合
格条件和附加合格条件两类。其中附加合格条件中,招标人可以针对工程所需的特
别措施或工艺的专长;专业工程施工资质;环境保护方针和保证体系;同类工程施
工经历;项目经理资质要求;安全文明施工要求等方面设立附加合格条件。因此选
项B正确。
15.与邀请招标相比,公开招标的特点是()。
A.竞争程度低
B.评标量小
C.招标时间长
D.费用低
答案:C
解析:P55公开招标的优点是招标人可以在较广的范围内选择中标人,投标竞
争激烈(选项A错误),有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有
竞争性的报价。其缺点是由于申请投标人较多,一般要设置资格预审程序,而且评
标的工作量也较大(选项B错误),所需招标时间长(选项C正确)、费用高(选
项D错误)。
16.某工程项目招标过程中,甲投标人研究招标文件后,以书面形式提出质疑
问题。招标人对此问题
给予了书面解答,则该解答()。
A.只对甲投标人有效
B.对全体投标人有效,但无须发送给其他投标人
C.应发送给全体投标人,并说明问题来源.
D.应发送给全体投标人,但不说明问题来源
答案:D
解析:P58招标人对任何一位投标人所提问题的回答,必须发送给每一位投标
人,保证招标的公开和公平,但不必说明问题的来源。
17.在评标委员会成员中,不能包括()。
A.招标人代表
B.招标人上级主管代表
C.技术专家
D.经济专家
答案:B
解析:P58-59评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组
成,成员人数为5人以上单数,其中招标人以外的专家不得少于成员总数的2/
3o不能包括招标人上级主管代表。
18.某建设项目开标后,评标委员会发现某投标人的工程量清单中,总价金额
和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时,投标授权人经核算
后,认为总价、单价都有错误,遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以
()为准。
A.原总价
B.原单价与工程量乘积之和
C.新总价
D.新单价与工程量乘积之和
答案:D
解析:P59投标文体中总价金额与单价金额不一致的,以单价金额为准,属于
细微偏差,由评标委员会对投标书中的错误加以修正后请该标书的投标授权人予以
签字确认,作为详评比较的依据。
19.招标过程中,由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中
标人。下列对投标保函的处理,正确的是()。
A.返还所有投标人的投标保函
B.要求所有投标人延长投标保函有效期
C.要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期
D.要求评标报告中推荐候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期
答案:B
解析:由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人,说明
在原定投标有效期内未能完成评标工作,显然投标有效期未到,而有可能银行的投
标保证有效期已到,招标人可以要求投标人延长投标保函有效期,投标人根据具体
情况有三种选择:其一拒绝延长,收回保函,放弃投标;其二,同意延长,到银行
办理延期手续,交纳手续费;其三,同意延长,并办理了延期手续,但同时致函业
主保留调整投标报价的权利。
20.下列招标项目中,不能采用评标价法评标的是()。
A.施工招标
B.材料招标
C.设备招标
D.设计招标
答案:D
解析:P66设计招标与施工、材料、设备招标等不同,其特点表现为承包任务
是投标人通过自己的智力劳动将招标人对建设项目的设想变为可实施的蓝图。设计
招标文件对投标人所提出的要求不那么明确具
监理工程师考试真题及答案「篇三」
一、单项选择题(共50题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合
题意)
1.监理公司取得法人资格的时间为()日。
A.注册资金到位B.公司成立C.工商行政管理机关核准登记D.建设行政
主管部门颁发资质证书
2.项目总监理工程师是监理单位的代理人,这种代理是()。
A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.转代理
3.施工企业提交的履约保函,属于《担保法》规定的()担保。
A.留置B.保证C.定金D.质押
4.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后,由于资金链断裂无力还款,
至依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金。拍
卖房产得款400万元,拍卖费用10万元,则施工企业欠银行的债务()。
A.全部消灭B.还有100万元C.还有150万元D.还有180万元
5.下列文件中,属于订立合同要约文件的是()。
A.招标公告B.资格预审合格通知书C.投标书D.中标通知书
6.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定,而且双方又未能达成补
充协议。依据《合同法》,应按()的市场价格履行。
A.订立合同时订立地B.履行合同时订立地C.订立合同时履行地
D.履行合同时履行地
7.执行政府指导价的合同,当事人一方逾期交付标的物,遇到政府指导价上
涨时,交付标的物后的结算应按照()执行。
A.原价格B.新价格C.市场价D.双方协商的价格
8.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为,债权人可以
()撤销。
A.自行B.请求主管部门C.请求人民法院D.请求工商行政管理部门
9.下列有关无效合同的说法中,错误的是()。
A.无效合同从订立时起就没有法律效力
B.建设主管部门有权确认合同无效
C.一方当事人无权确认合同无效
D.合同被确认无效后,履行中的合同应终止履行
10.按照《合同法》规定,要约人撤销要约的通知应在()到达受要约人,
才能取消该项要约。
A.要约到达受要约入之前B.受要约人发出承诺通知之前
C.承诺通知到达要约人之前D.受要约人发出承诺通知之后
()目。
A.要约生效B.承诺生效C.附生效条件的合同条件具备D.附生效期限的
合同期限届至
12.下列关于“缔约过失责任”的说法中,正确的是()。
A.当事人按照合同约定履行义务时,给第三人造成损失的,应承担赔偿责任
B.当事人履行义务不符合合同约定,给对方当事人造成损失的,应承担赔偿
责任
C.订立合同时,当事人因判断失误对自身受到的损失应自负
D.订立合同时,一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的,应承担赔偿责
任
13.依据《合同法》,债权人决定将合同中的权利转让给第三人时,转让行为
()O
A.必须征得对方同意B.无须征得对方同意,但应提供担保
C.无须征得对方同意,但要通知对方D.无须征得对方同意,也无须通知对
方
14.因施工企业破产导致发包人解除合同后,合同的()条款仍对双方具有
约束力。
A.质量B.工期C.解决争议D.结算
15.依据《合同法》,下列有关处理合同纠纷的表述中,错误的是()。
A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决
B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决
C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁
D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖
16.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中,正确的是()。
A.发布招标公告、开标、审查投标人资格
B.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格
C.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件
D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件
17.下列关于招标阶段现场考察的说法中,正确的是()。
A.由招标人组织,费用也由招标入承担B.由招标人组织,费用由投标人承
C.由投标人组织,费用也由投标人承担D.由投标人组织,费用由招标人承
18.招标项目开标时,检查投标文件密封情况的应当是()。
A.投标人B.招标人C.招标代理机构人员D.招标单位的纪检部门人员
19.招标项目的中标人确定后,招标人对未中标投标人应做的工作是()。
A.通知中标结果并退还投标保证金B.通知中标结果,但不退还投标保证金
C.不通知中标结果,也不退还投标保证金D.不通知中标结果,但退还投标
保证金
20.某施工项目招标,四家投标人的报价和评标价分别为:甲,1800万元、
1870万元;乙,1850万元、1890万元;丙,1880万元、1820万元;丁,1990
万元、1880万元,则中标候选人中排序第一的'应为()。
A.甲B.乙C.丙D.丁
A.确定中标价B.确定合同价C.衡量各投标书优劣的依据
D.确定投标人实现各种指标的依据
22.按照监理合同示范文本的规定,下列关于有异议的监理酬金支付的说法
中,正确的是()。
A.按监理人要求的金额支付,异议部分与监理人协商后在下次支付中扣回
B.无异议部分的酬金按时支付,有异议部分暂不支付
C.本次不支付,监理人修改后并入下一次支付
D.将支付通知书退回监理人,修改重新提交后再支付
23.依据监理合同示范文本规定,监理业务暂停期限超过半年以上时,监理人
解除合同的程序为()。
A.发出终止合同通知,通知到达后的第14天合同终止
B.发出终止合同通知,如果14天内未得到答复,合同终止
C.发出终止合同通知,如果14天内未得到答复,发出第二份终止合同通
知,第二份通知发出后35天内没有答复,合同终止
D.发出终止合同通知,如果14天内未得到答复,发出第二份终止合同通
知,第二份通知发出后42天内没有答复,合同终止
24.依据监理合同示范文本规定,下列监理工作中,属于附加监理工作的是
()O
A.因施工单位原因导致工程暂停施工,其后恢复施工时监理人的准备工作
B.合同专用条款内约定的监理人工作
C.因施工单位原因导致工程拖期,由此引起的监理人额外增加了工作时间所
做的正作
D.因业主原因造成工程终止,合同终止后监理人参与善后处理的工作
25.某设计合同履行过程中,发包人要对部分设计进行变更。由于原设计人不
具备相应的设计资质,发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计
人,则()。
A.原设计人对变更的设计不承担责任B.该部分设计成果需经原设计人审查
批准
C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任
D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任
26.按照设计合同示范文本规定,当设计工作超过一半时,因发包人原因要求
解除合同,发包人应()。
A.允许设计人没收定金B.将设计费的50%支付给设计人
C.将全部设计费支付给设计人D.按实际完成的工作量支付设计费
27.依据设计合同示范文本规定,下列有关设计错误后果责任的说法中,不正
确的是()。
A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费B.损失严重的应
向发包人支付赔偿金
C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额
D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算
A.协议书B.通用条款C.专用条款D.技术文件
29.某工程开工前,承包人已办理运输手续的主要施工机械,由于铁路部门集
中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地,影响了工程按时开工。承包商在合同约
定开工日期前7天,向工程师提交了申请延期开工报告,提出顺延合同工期和费用
补偿的要求。工程师对延期开工报告的处理,正确的是()。
A.同意延期开工,并顺延合同工期,但不批准费用补偿
B.同意延期开工,但不批准顺延工期和费用补偿要求
C.同意延期开工报告中的要求D.不同意延期开工报告的要求
30.按照施工合同示范文本规定,下列事项中,属于发包人应承担的义务是
()O
A.提供监理单位施工现场办公房屋B.提供夜间施工使用的照明设施
C.提供施工现场的工程地质资料D.提供工程进度计划
31.对于施工合同约定由发包人提供的图纸,如果承包人要求增加图纸套数,
则下列关于图纸的复制人和复制费用承担的说法中,正确的是()。
A.应由承包人自行复制,复制费用自行承担
B.应由承包人自行复制,复制费用由发包人承担
C.应由发包人复制,复制费用由发包人承担
D.应由发包人复制,复制费用由承包人承担
32.按照施工合同示范文本规定,下列关于发包人供应的材料设备运至施工现
场后的保管及保管费用的说法中,正确的是()。
A.应当由发包人保管并承担保管费用B.应当由发包人保管,但保管费用由
承包人承担C.应当由承包人保管并承担保管费用D.应当由承包人保管,但保管
费用由发包人承担
33.某施工合同履行中,工程师进行了合同约定外的检查试验,影响了施工进
度。如检查结果表明该部分的施工质量不合格,则()。
A.检查试验的费用由承包人承担,工期不予顺延
B.检查试验的费用由承包人承担,工期给予顺延
C.检查试验的费用由发包人承担,工期给予顺延
D.检查试验的费用由发包人承担,工期不予顺延
34.施工合同履行中,发包人另行发包的设备安装工程开始施工,合同中没有
规定二建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土
建施工指示,导致土建承包人的损失,由()。
A.发包人承担,批准顺延工期B.发包人承担,不批准顺延工期
C.承包人承担,可以顺延工期D.承包人承担,工期不可顺延
35.施工合同履行中,由于设计变更需要确定变更价款,而报价单中没有适用
于变更工作的单价,则计算变更合同的价款应()计算。
C.按设计单位提出的单价D.参照报价单内类似工作的单价
36.设备安装工程竣工前的单机无负荷试车,应由()组织。
A.发包人B.承包人C.设备供应商D.质量监管部门
37.施工工程竣工验收通过后,确定承包人的实际竣工日应为()。
A.承包人送交竣工验收报告日B.发包人组织竣工验收日
C.开始进行竣工检验日D.验收组通过竣工验收日
38.赶工合同履行过程中,若合同文件约定不一致时,正确的解释顺序应为
()O
A.中标通知书、工程量清单、标准B.施工合同通用条款、施工合同专用条
款、图纸
C.投标书、施工合同通用条款、工程量清单D.中标通知书、工程报价单、
投标书
39.按照FIDIC《施工合同条件》规定,在()后,业主应将保留金全部返
还给承包商。
A.颁发工程接收证书B.颁发履约证书C.签发最终支付证书
D.承包商提交结清单
40.FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是()。
A.工程师有权根据施工实际情况控制使用
B.承包商有权根据施工实际需要自主使用
C.承包商应于工程竣工前使用完毕D.可用于支付承包商的索赔
41.按照FIDIC《施工合同条件》规定,承包商施工期的截止时间为()。
A.颁发工程接收证书日B.工程接收证书注明的竣工日
C.颁发履约证书日D.协议书中约定的竣工日
42.按照FIDIC《施工合同条件》规定,合同有效期的结束时间为()。
A.签发工程接收证书日B.颁发履约证书日C.结清单生效曰
D.签发最终支付证书日
43.按照FIDIC《施工合同条件》规定,施工中遇到()不属于业主应承担
的风险。
A.不利的外界自然条件B.不利的气候条件C.招标文件未提供的地质条件
D.图纸未标明的地下障碍物
44.按照FIDIC《施工合同条件》规定,下列有关风险责任划分的说法
中,错误的是()。
A.以投标截止日期作为风险划分时间点
B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿
C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿,成本减少由
业主获得好处
D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算,则业主应承担汇率变动带来的损
失
45.按照FIDIC《施工合同条件》规定,由于业主原因使分包商受到损失,分
包商向承包商提出索赔时,承包商()。
监理工程师考试真题及答案「篇四」
监理工程师《建设工程合同管理》模拟试题(四)
61.按照委托监理合同示范文本的规定,委托人招标选择监理人签订合同后,
对双方有约束力的合同文件包括()o
A.中标函
B.投标保函
C.监理合同标准条件
D.监理委托函
E.标准、规范
62.依据委托监理合同示范文本规定,委托人的义务包括()。
A.负责合同的协调管理工作
B.外部关系协调。
C.免费提供监理工作需要的资料
D.更换委托人代表需要经监理人同意
E.将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人
63.委托监理合同示范文本中,监理人的权利包括()。
A.设计标准认定权
B.工程款支付的签认权
C.工程设计变更的审批权
D.施工技术方案的审核权
E.工程建设有关协作单位组织协调主持权
64.依据委托监理合同示范文本规定,()属于额外的监理工作。
A.合同内约定由委托人承担的义务,经协商改由监理人承担的工作
B.由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作
C.由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作
D.应委托人要求更改服务内容而增加的工作
E.出现不应由监理人负责,致使暂停监理任务后的恢复工作
65.设计合同示范文本规定,发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料包
括()。
A.经批准的可行性研究报告
B.设计依据的标准
C.城市规划许可文件
D.限额设计要求
E.工程勘察资料
66.按照设计合同示范文本有关违约责任规定,下列描述中不正确的是O。
A.发包人延误支付设计费,设计人可暂停下一阶段设计工作
B.设计完成后,所设计的合同项目停建,发包人应支付全部设计费
C.合同生效后,设计人刚刚开始工作,发包人即宣布解除合同,此时违约处理
限于定金不退还
D.设计人原因延误提交设计文件,每延续一天减收该项目2%设计费
E.设计工作完成超过合同约定一半时,发包人要求解除合同,应该支付该阶段
的全部设计费
67.设计合同示范文本中,适用于民用建设工程设计的合同,其主要条款包括
()0
A委托设计任务的范围和内容
B.发包人应提供的有关资料和文件
C.项目投资要求
D.双方的责任
E.工程用地规划
68.按照设计合同示范文本的规定,()属于发包人的责任。
A.提供设计依据资料
B.提供设计预算资料
C.向施工单位进行设计交底
D.对设计成果组织鉴定和验收
E.提供设计人员需要的工作和生活条件
69.依照施工合同示范文本通用条款的规定,()属于发包人应当完成的工
作。
A、办理施工许可证
B.提供工程进度计划
C.确定坐标控制点
D.做好施工现场地下管线的保护工作
E.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作
70.依照施工合同示范文本通用条款的规定,施工中发生不可抗力事件后,由
此导致的损失及工期延误责任承担方式为()。
A.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失,由发包人承担
B.承包人的人员伤亡损失,由发包人承担
C.发包人的人员伤亡损失,由承包人承担
D.工程所需清理、修复费用,由发包人承担
E.延误的工期相应顺延。
71.依照施工合同示范文本通用条款的规定,如果施工任务没有在合同约定的
期限内完成,则迟延履行合同期间发生的风险事件,()o
A.不免除迟延履行方的相应责任
B.双方的风险责任均不免除
C.如果是发包人办理的工程险,承包人获得工期顺延时,发包人应办理保险的
延续
D.如果是发包人办理的工程险,因承包人原因不能按期竣工,承包人自费办理
保险的延续手续E.保险公司的赔偿不能弥补损失,由发包人和承包人平均分担
72.依据施工合同示范文本通用条款规定;进行竣工检查试验后,竣工检验的
工作程序和双方责任还包括()。
A.发包人在检验后14天内给予认可或提出修改意见。
B.需要修改施工缺陷的部分,承包人应当修改并承担修改费用
C.需要修改因设计原因造成的缺陷,承包人修改后费用由发包人承担
D.发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验,视为竣工检验报告未被认
可
E.检验后14天内不提出修改意见,视为竣工检验报告被认可
73.依照施工合同示范文本通用条款规定,施工合同履行中,发包人收到竣工
结算报告及结算资料后56天内仍不支付,承包人有权()。
A.留置该工程
B.与发包人协议将该工程折价
C.直接委托拍卖公司拍卖该工程
D.申请人民法院将该工程依法拍卖
E.就该工程折价或拍卖的价款优先受偿
74.依照施工合同示范文本通用条款规定,施工合同履行中,如果发包人出于
某种考虑要求提前竣工。
则发包人应()o
A.负责修改施工进度计划
B.向承包人直接发出提前竣工的指令
C.与承包人协商并签订提前竣工协议
D.为承包人提供赶工的便利条件
E.减少对工程质量的检测试验
75.设备制造阶段的监理工作包括()o
A.原材料和元器件的进厂检验
B.部件的加工检验和试验
C.出厂前的预组装检验
D.包装检验
E.施工现场的到货开箱检验
76.FIDIC《施工合同条件》规定,解决合同争议的方法包括()。
A.由工程师确定
B.提交争端裁决委员会决定
C.双方协商
D.提交仲裁机构裁决
E.通过诉讼解决
77.采用FIDIC《施工合同条件》的工程,进度计划的内容一般包括()等。
A、施工工程的计划进度
B、分包商在施工阶段的安排
C.重要检查检验的次序和时间
D.保证计划实施的说明文件
E.滞后于进度计划的责任
78.采用FIDIC《施工合同条件》的工程,工程师发布变更指令的范围应限于
()等方面。A对合同中任何工程量的改变
B.工程任何部分标高的改变
C.改变已认可的承包商施工时间和顺序安排
D.删减部分约定的承包工作交给其他人完成
E.改变违约责任的承担方式
79.按索赔的合同依据进行分类,索赔可以分为()。
A.工程加速索赔
B.工程变更索赔
C.合同中明示的索赔
D.合同中默示的索赔
E.合同外的索赔
80.在FIDIC《施工合同条件》中,承包商可以同时提出工期和费用索赔的事
件包括()等。A不可预见的外界条件
B.施工中遇到文物和古迹
C.异常不利的气候条件
D.业主或其他承包人的干扰
E.后续法规的调整
答案:
61.AC62.BCE63.BDE64.CE65.ACDE
66.ACD67.ABD68.AD69.ACE70.ADE
71.ACD72.ABCE73.BDE74.CD75.ABCD
76.ABCD77.ACD78.ABC79.CD80.ABE
监理工程师考试真题及答案「篇五」
监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题(2)
二、多选题(40题/40分)
1、合同标的是双方当事人权利义务所指的对象,一般包括()
A.建筑物
B.工资表
C.劳务行为
D.建设资金
E.工程量
F.构筑物
2、代理人接受委托与第三方签定经济合同过程中,应()
A.以自己的名义签定合同
B.与第三方商签过程中独立地表示自己的意志
C.在授权范围内单独与第三方谈判合同
D.在与第三方签定的合同内规定代理人的权利和义务
E.在合同内约定委托人和第三方的权利义务
3、法人的行为能力由()行使
A.法定代表人
B.法人代表
C.法人领导机构
D.厂长、经理
E.董事会
4、采用质押方式作为合同担保时,主要特点表现为()
A.担保财产需转移给债权人
B.担保财产不需转移给债权人
C.担保财产在担保期内债权人仍可使用
D.担保财产在担保期内债权人无权使用
E.不履行债务时,债权人可依法处置担保财产
5、有资格代理招标的机构应满足的条件包括()
A.必须是法人组织
B.不得与行政机关有隶属关系
C.有从事招标代理义务的场所
D.有编制招标文件的能力
E.有自己的评标专家库
6、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括()
A.批准招标申请
B.审核招标文件
C.负责编制标底
D.参加开标会议
E.监督评标过程
7、监理招标评审投标书中的实施监理工作计划时,主要比较()等方面内容
A.监理工作目标设置的合理性
B.项目监理班子组织机构的完备性
C.工作计划的可行性
D.承诺保证提前竣工时间的长短
E.提交的方案是否有创新性
8、进行施工招标应满足的条件包括()
A.工程已批准立项
B.有能满足施工需要的技术资料和图纸
C.已选择了监理单位
D.建设资金来源已落实
E.建设用地的征用工作已完成
9、开标时,投标书(),招标人应在公正员监督下,当场宣布为废标
A.未密封
B.无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴
C.未按规定格式填写
D.内容不全、字迹辨认不清
E.同标底吻合
F.与标底相差甚远
10、按照FIDIC合同条件的规定,在()期限内承包商都有权提出索赔
A.合同签字日到发布开工令日
B.开工令日到颁发工程移交证书日
C.颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日
D.颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日
E.结清单生效日之后到提出合同争议日
答案:
1、ACD2、BCE3、AC4、ADE5、BCDE
6、ABDE7、ABCE8、ABDE9、ABCD10、ABCD
监理工程师考试真题及答案「篇六」
20xx年度全国监理工程师执业资格考试《建设工程合同管理》试卷
一、单项选择题(共50题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合
题意)
1.监理公司取得法人资格的时间为日。
A.注册资金到位B.公司成立C.工
商行政管理机关核准登记D.建设行
政主管部门颁发资质证书
2.项目总监理工程师是监理单位的代理人,这种代理是
A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.转代理
3.施工企业提交的履约保函,属于《担保法》规定的担保。
A.留置
B.保证
C.定金
D.质押
4.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后,由于资金链断裂无力还款,
至依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金。拍
卖房产得款400万元,拍卖费用10万元,则施工企业欠银行的债务
A.全部消灭
B.还有100万元
C.还有150万元
D.还有180万元
5.下列文件中,属于订立合同要约文件的是
A.招标公告B.资格预审
合格通知书C.投标书
D.中标通知书
6.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定,而且双方又未能达成补充
协议。依据《合同法》,应按的市场价格履行。
A.订立合同时订立地
B.履行合同时订立地
C.订立合同时履行地
D.履行合同时履行地
7.执行政府指导价的合同,当事人一方逾期交付标的物,遇到政府指导价上涨
时,交付标的物后的结算应按照执行。
A.原价格
B.新价格
C.市场价
D.双方协商的价格
8.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为,债权人可以撤
销。
A.自行B.请求主
管部门C.请求人
民法院
D.请求工商行政管理部门
9.下列有关无效合同的说法中,错误的是
A.无效合同从订立时起就没有法律效力B.建设主
管部门有权确认合同无效C.一方当事人无权确认
合同无效D.合同被确认无效后,履行中的合同应
终止履行
10.按照《合同法》规定,要约人撤销要约的通知应在到达受要约人,才
能取消该项要约。
A.要约到达受要约入之前B.受
要约人发出承诺通知之前C.承
诺通知到达要约人之前
D.受要约人发出承诺通知之后
11.在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时,则合同成立的
时间为目。
A.要约生效
B.承诺生效C.附生效条件的合
同条件具备D.附生效期限的合
同期限届至
12.下列关于“缔约过失责任”的说法中,正确的是A.当事人按照合同约定履
行义务时,给第三人造成损失的,应承担赔偿责任B.当事人履行义务不符合合同
约定,给对方当事人造成损失的,应承担赔偿责任C.订立合同时,当事人因判断
失误对自身受到的损失应自负D.订立合同时,一方当事人的不诚信行为给对方造
成损失的,应承担赔偿责任
A.必须征得对方同意
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年个人留学贷款合同汇编
- 旅游公司线路活动策划合同
- 2024年二手商铺买卖合同模板
- 2024年多功能会议室出租合同
- 2024年PPP项目合作合同:规范化协议模板
- 2024年专用房屋整修协议
- 2024年人力资源管理承包合同
- 2024年城市形象宣传片合同
- 2024年全面工作合同:雇员与雇主间的义务界定
- 2024年供需挂钩协议书
- 建设银行员工劳动合同
- 浙江大学学生社团手册(08)
- 水利水电工程专业毕业设计(共98页)
- 医院医用气体管路的设计计算(2014)
- 人教版统编高中语文“文学阅读与写作”学习任务群编写简介
- SQE质量月报参考格式
- 初中物理实验室课程表
- CTQ-2型支线接触网故障智能切除装置概述
- 砂石料取样试验标准与规范
- 运营管理已完毕第七讲库存
- 罗马数字对照表
评论
0/150
提交评论