2024版建设工程合同论文范文大全

2024版建设工程合同论文范文大全合同编号：__________名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________鉴于甲方为建设工程的需求方，乙方为建设工程的供应方，双方为了明确双方的权利和义务，保证工程的顺利进行，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程总价：____________________二、合同条款2.1乙方向甲方承诺，按照本合同约定的工程内容、工程规模、工程质量和工程进度要求，完成本工程。2.2甲方应按照本合同约定的付款方式和付款时间，向乙方支付工程款。2.3双方应遵守国家相关法律法规，严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。2.4本合同的任何修改、补充均须经双方协商一致，并以书面形式作出。2.5本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同约定的工程竣工验收合格并支付完工程款后失效。三、工程质量3.1乙方应按照国家标准和行业标准进行施工，保证工程的质量和安全。3.2乙方应接受甲方及有关部门的检查和监督，对检查中发现的问题及时整改。3.3工程竣工后，乙方应按照甲方的要求进行验收，验收合格的，甲方支付工程款。四、工程进度4.1乙方应按照本合同约定的工期完成工程，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。4.2乙方应定期向甲方报告工程进度，如有特殊情况影响工程进度，乙方应及时通知甲方。五、工程款支付5.1本工程采用分期付款方式，具体付款时间和付款比例按照本合同约定的付款计划执行。5.2甲方支付工程款时，应扣除乙方应缴纳的税金和其他费用。六、违约责任6.1乙方未按照本合同约定的工程内容、工程规模、工程质量和工程进度要求完成工程的，甲方有权要求乙方承担违约责任。6.2甲方未按照本合同约定的付款方式和付款时间支付工程款的，乙方有权要求甲方承担违约责任。七、争议解决7.1本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。7.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。八、其他8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________签订日期：________________一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程预算书3.施工方案4.材料供应合同5.工程验收标准6.付款凭证7.工程进度报告8.违约责任认定书9.争议解决协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的工程内容、工程规模、工程质量和工程进度要求完成工程的，属于违约行为。2.甲方未按照合同约定的付款方式和付款时间支付工程款的，属于违约行为。3.甲方无正当理由拖延验收工程，导致工程延期交付的，属于违约行为。4.乙方使用不合格材料或施工工艺，导致工程质量不合格的，属于违约行为。5.双方在履行合同过程中发生争议，未能通过友好协商解决的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的需求方，负责委托乙方进行工程建设。2.乙方：指合同中的供应方，负责按照甲方的要求进行工程建设。3.工程质量：指工程满足设计文件、规范标准和合同约定要求的能力。4.工程进度：指工程按照约定的时间节点完成工程的能力。5.违约责任：指一方未履行合同约定的义务，应承担的法律责任。6.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快工程进度，并向甲方说明原因。2.工程质量问题：乙方应立即整改，直至符合合同约定。3.付款争议：双方应提供相关证据，通过协商解决，必要时可寻求法律途径。4.合同变更：双方可签订补充协议，明确变更内容。5.争议解决：首选友好协商，协商不成的，可选择调解、仲裁或诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、装修工程等。2.适用于乙方为施工单位，甲方为项目业主或投资方的情况。3.适用于双方为平