二建自测附有答案

二建自测下列建设工程项目管理的类型中，属于施工方项目管理的是（）。[单选题]*A.投资方的项目管理B.开发方的项目管理C.分包方的项目管理(正确答案)D.供货方的项目管理影响建设工程项目目标实现的决定性因素是（）。[单选题]*A.组织(正确答案)B.资源C.方法D.工具项目结构图反映的是组成该项目的（）。[单选题]*A.各子系统之间的关系B.各部门的职责分工C.各参与方之间的关系D.所有工作任务(正确答案)能够反映一个组织系统中各工作部门之间指令关系的组织工具是（）。[单选题]*A.组织结构图(正确答案)B.项目结构图C.合同结构图D.工作流程图根据施工组织总设计的编制程序，编制施工总进度计划前应完成的工作是（）。[单选题]*A.施工总平面图设计B.编制资源需求量计划C.编制施工准备工作计划D.拟订施工方案(正确答案)在项目管理中，定期进行项目目标的计划值和实际值的比较，属于项目目标控制中的（）。[单选题]*A.事前控制B.动态控制(正确答案)C.事后控制D.专项控制在对施工成本目标进行动态跟踪和控制过程中，如工程合同价为计划值，则相应的实际值可以是（）。[单选题]*A.工程概算B.工程预算C.投标报价D.施工成本规划值(正确答案)关于建造师与施工项目经理的说法，正确的是（）。[单选题]*A.取得建造师注册证书的人员就是施工项目经理B.建造师是管理岗位，施工项目经理是技术岗位C.施工项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任(正确答案)D.建造师执业资格制度可以替代施工项目经理岗位责任制某施工企业在项目实施过程中，因部分管理人员缺乏施工经验而造成的风险属于（）。[单选题]*A.组织风险(正确答案)B.经济与管理风险C.工程环境风险D.技术风险某招标工程采用单价合同，当投标书中出现明显的总价和单价计算结果不一致时，正确的做法是（）。[单选题]*A.以总价为准调整单价B.同时调整单价和总价C.以单价为准调整总价(正确答案)D.以市场价为依据调整单价某双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），存在的绘图错误是（）[单选题]*A.有多个起点节点(正确答案)B.工作标识不一致C.节点编号不连续D.时间参数有多余某双代号网络计划如下图（时间单位：天），计算工期是（）天。[单选题]*A.10(正确答案)B.8C.9D.11关于成本加酬金合同的说法，正确的是（）。[单选题]*A.对业主来说，成本加酬金合同风险较小B.需等待所有施工图完成后才开始招标和施工C.采用该合同方式对业主的投资控制很不利(正确答案)D.对承包人来说，风险比固定总价合同的高，利润无保证根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》，工程建设单位负责人接到施工质量事故发生报告后，向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告应在（）小时内。[单选题]*A.2B.3C.1(正确答案)D.6某项工作计划最早第15天开始，持续时间位25天，总时差为2天，每天完成的工程量相同，第20天结束，检查发现该关注仅完成20%，关于该项工作进度计划检查与调整的说法，正确的是（）[单选题]*A.实际进度超前，可以适当减缓工作进度B.实际进度和计划保持一致、各时间参散均来发生变化(正确答案)C.实际进度滞后、且影响总工期1天，须果取措施赶工D.实际进度滞后，但对总工期没有影响、加强关注即可在合同环境中，施工质量保证体系的作用是（）[单选题]*A.向项目监理机构证明所完成工程满足设计和验收标准要求B.向业主证明施工单位资质满足完成工程项目的要求C.向项目监理机构证明隐蔽工程质量符合要求D.向业主证明施工单位具有足够的管理和技术上的能力(正确答案)某施工总承包项目实施过程中，因国家消防设计规范变化导致出现费用偏，从偏差产生原因来看属于（）[单选题]*A.客观原因(正确答案)B.设计原因C.施工原因D.业主原因根据《职业健康安全管理体系要求及使用指南》的总体结构，属于运行要求的内容是（）[单选题]*A.应急准备和响应B.持续改进C.事件、不符合的纠正和预防(正确答案)D.绩效测量和监视施工合同变更是指（）由双方当事人依法对合同内容所进行的修改。[单选题]*A.合同成立以后和工程竣工以前B.工程开工以后和履行完毕以前C.合同成立以后和履行完毕以前(正确答案)D.合同签字以后和支付完毕以前关于工程合同价款约定及其内容的说法，正确的是（）。[单选题]*A.可以根据发包人的补充要求调整工程造价B.对安全文明施工费应约定支付计划、使用要求(正确答案)C.应约定质量保证金的总额为工程价款结算总额的5%D.不实行招标的工程应按承包人最低成本价签订合同建设工程项目总进度目标论证的主要工作有：①进行项目结构分析；②确定项目工作编码；③编制总进度计划；④进行进度计划系统的结构分析；⑤编制各层进度计划。正确的工作顺序是（）[单选题]*A.②-①-③-④-⑤B.①-④-②-⑤-③(正确答案)C.②-①-③-⑤-④D.①-④-②-③-⑤下列工程质量事故中，属于技术原因引发的质量事故是（）。[单选题]*A.检测仪器设备管理不善而失准引起的质量事故B.采用了不适宜的施工工艺引发的质量事故(正确答案)C.质量管理措施落实不力引起的质量事故D.设备事故导致连带发生的质量事故关于双代号网络计划关键线路的说法，正确的是（）。[单选题]*A.一个网络计划可能有几条关键线路(正确答案)B.在网络计划执行中，关键线路始终不会改变C.关键线路是总的工作持续时间最短的线路D.关键线路上的工作总时差为零工程质量监督机构对违反有关规定、造成工程质量事故和严重质量问题的单位和个人依法严肃查处，对查实的问题可签发（）。[单选题]*A.吊销企业资质证书通知单B.吊销建造师执业资格证书通知单C.质量问题整改通知单(正确答案)D.质量问题罚款通知单下列施工项目相关的信息中，属于施工记录信息的是（）[单选题]*A.施工合同信息B.施工日志(正确答案)C.自然条件信息D.材料管理信息关于施工文件归档的说法，正确的是（）。[单选题]*A.可以采用纯蓝墨水书写的文件B.根据建设程序和工程特点，归档可分阶段分期进行(正确答案)C.归档图纸可以使用计算机出图的复印件D.利用施工图改绘竣工图，可以不标明变更修改依据，但图面必须清晰整洁关于施工机械设备质量控制的说法，正确的是（）。[单选题]*A.要明确机械操作人员的岗位职责，在使用中严格遵守操作规程(正确答案)B.机械设备选型应首先考虑经济性，其次是适应性和可靠性C.机械设备选择主要是选型，性能参数不作为选择依据D.机械操作人员应持证上岗，可根据工作需要操作同类机械某单代号网络计划中，相邻两项工作的部分时间参数如下图（时间单位：天），此两项工作的间隔时间是（）天[单选题]*A.0B.2C.3D.1(正确答案)下列施工成本管理措施中，属于组织措施的是（）。[单选题]*A.编制成本控制计划，确定合理的工作流程(正确答案)B.确定合理的施工机械、设备使用方案C.对成本管理目标进行风险分析、并制定防范对策D.选择适合于工程规模、性质和特点的合同构模式施工现场用的水泥、白灰、珍珠岩等易飞扬的细颗粒散体材料最适宜的存放方式是（）。[单选题]*A.入库密闭(正确答案)B.表面临时固化C.搭设草帘屏障D.用密目式安全网遮盖对建筑材料密度的测定属于现场质量检查方法中的（）。[单选题]*A.目测法B.实测法(正确答案)C.无损检测法D.试验法采用定额组价方法计算分部分项工程的综合单价时，第一步的工作是（）。[单选题]*A.确定组合定额子目(正确答案)B.测算人、料、机消耗量C.计算定额子目工程量D.确定人、料、机单价下列风险产生的原因中，可能导致合同信用风险的是（）。[单选题]*A.不利的地质条件变化B.物价上涨C.不可抗力Ｄ.承包人层层转包(正确答案)关于施工现场文明施工措施的说法，正确的是（）。[单选题]*A.市区主要路段设置高度不低于2m的封闭围挡B.项目经理任命专职安全员作为现场文明施工第一责任人C.建筑垃圾和生活垃圾集中一起堆放，并及时清运D.现场施工人员均佩戴胸卡，按工种统一编号管理(正确答案)下列施工成本计划的指标中，属于效益指标的是（）。[单选题]*A.责任目标成本计划降低率B.设计预算成本计划降低率C.按子项汇总的计划总成本指标D.责任目标总成本计划降低额(正确答案)根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改，则建设行政主管部门一般采取的处罚是（）。[单选题]*A.降低资质等级B.停业整顿C.限期改正(正确答案)D.处以10万元以上30万元以下的罚款按造价形成划分，脚手架工程费属于建筑安装工程费用构成中的（）。[单选题]*A.规费B.其他项目费C.措施项目费(正确答案)D.分部分项工程费由采购方负责提货的建筑材料，其交货期限应以（）[单选题]*A.采购方收货戳记的日期B.采购方向承运单位提出申请的日期为准。C.供货方发运产品时承运单位签发的日期D.供货方按照合同规定通知的提货日期(正确答案)下列建设工程定额中，分项最细、子目最多的定额是（）[单选题]*A.费用定额B.概算定额C.施工定额(正确答案)D.预算定额某建设工程施工由甲施工单位总承包，甲依法将其中的空调安装工程分能接时完工单位，空调由建设单位采购，因空调安装质量不合格返工导致工程不能时完工给建设单位造成损失，该质量责任及损失应由（）承担。[单选题]*A.建设单位B.空调供应商C.乙施工单位D.甲和乙施工单位(正确答案)工程施工职业健康安全管理工作包括：①确定职业健康安全目标；②识别并评价③持续改进相关措施和绩效：③持续改进相关措施和绩效；④编制并实施项目职业健康安全技术措施计划：⑤职业健康安全技术措施计划实施结果验证。正确的程序是（）[单选题]*A.①-②-④-⑤-③B.①-②-⑤-④-③C.②-①-④-③-⑤D.②-①-④-⑤-③(正确答案)施工企业最基本的安全管理制度是（）。[单选题]*A.安全生产检查制度B.安全生产责任制度(正确答案)C.安全生产许可证制度D.安全生产教育培训制度某施工项目部对工人进行安全用电操作教育，同时对现场的配电箱、用电电路进行防护改造，严禁非专业电工乱接乱拉电线。这体现了施工安全隐患处理原则中的（）。[单选题]*A.直接隐患与间接隐患并治原则B.单项隐患综合处理原则(正确答案)C.重点处理原则D.动态处理原则关于建筑安装工程费用中暂列金额的说法，正确的是（）。[单选题]*A.已签约合同价中的暂列金额由承包人掌握使用B.暂列金额不得用于招标人给出暂估价的材料采购C.发包人按照合同约定做出支付后，如有剩余归发包人所有(正确答案)D.暂列金额不得用于施工可能发生的现场签证费用关于施工进度计划类型的说法，正确的是（）。[单选题]*A.项目施工总进度方案是企业计划，单位工程施工进度计划是项目计划B.施工企业的施工生产计划和工程项目进度计划属于不同项目参与方C.施工企业的施工生产计划和工程项目进度计划都与施工进度有关(正确答案)D.施工企业的施工生产计划和工程项目进度计划是相同系统的计划关于横道图进度计划的说法，正确的是（）。[单选题]*A.每行只能容纳一项工作B.可以表达工作间的逻辑关系(正确答案)C.可以表示工作的时差D.可以直接表达出关键线路根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工单位应当制定本企业的应急预案演练计划，每年至少组织综合应急预案演练（）。[单选题]*A.2B.1(正确答案)C.3D.4关于施工图预算和施工预算区别的说法，正确的是（）。[单选题]*A.施工图预算的编制以施工定额为依据，施工预算的编制以预算定额为依据B.施工图预算只能由造价咨询机构编制，施工预算只能由施工企业编制C.施工图预算和施工预算都可以作为投标报价的主要依据，但施工预算更为详细D.施工图预算适用于发包人和承包人，施工预算适用于施工企业的内部管理(正确答案)编制材料消耗定额时，材料消耗量包括直接使用在工程上的材料净用量和（）。[单选题]*A.在施工现场内运输及保管过程中不可避免的损耗B.在施工现场内运输及操作过程中不可避免的废料和损耗(正确答案)C.从供应地运输到施工现场及操作过程中不可避免的废料和损耗D.从供应地运输到施工现场过程中不可避免的损耗根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应在发出索赔意向通知书后（）天内向监理人正式递交索赔报告。[单选题]*A.7B.28(正确答案)C.14D.21关于投标人正式投标时投标文件和程序要求的说法，正确的是（）。[单选题]*A.提交投标保证金的最后期限为招标人规定的投标截止日B.标书的提交可按投标人的内部控制标准C.投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应(正确答案)D.投标的担保截止日为提交标书最后的期限施工成本管理中最根本和最重要的基础工作是（）。[单选题]*A.科学设计成本核算账册体系B.建立成本管理责任体系(正确答案)C.建立企业内部施工定额并保持其适应性D.建立生产资料市场价格信息的收集网络关于双代号网络图中节点编号的说法，正确的是（）。[单选题]*A.起点节点的编号为0B.箭头节点编号要小于箭尾节点编号C.各节点应连续编号D.每一个节点都必须编号(正确答案)为保证施工质量，在项目开工前，应由（）向分包人进行书面技术交底。[单选题]*A.施工企业技术负责人B.施工项目经理C.总监理工程师D.项目技术负责人(正确答案)特殊施工过程的质量控制中，专业技术人员编制的作业指导书应经（）审批后方可执行。[单选题]*A.企业技术负责人B.项目经理C.监理工程师D.项目技术负责人(正确答案)有框玻璃板隔墙的工艺顺序是（）。[单选题]*A.嵌缝打胶-墙位放线-安装框架-安装玻璃B.墙位放线-安装玻璃-嵌缝打胶-安装框架C.墙位放线-安装框架-安装玻璃-嵌缝打胶(正确答案)D.墙位放线-嵌缝打胶-安装框架-安装玻璃当日平均气温高于30℃时，混凝土的入模温度不应高于（）。[单选题]*A.20℃B.25℃C.30℃D.35℃(正确答案)发包人提出设计变更时，向承包人发出变更指令的是（）。[单选题]*A.监理人(正确答案)B.发包人C.设计人D.承包人下列作业中，属于二级动火作业的是（）。[单选题]*A.危险性较大的登高焊割作业B.一般性登高焊割作业(正确答案)C.有易燃物场所的焊接作业D.有限空间内焊接作业高度超过24m的建筑工程，临时消防竖管的管径不小于（）。[单选题]*A.DN40B.DN50C.DN65D.DN75(正确答案)下列施工作业中，易产生手臂振动职业病的是（）。[单选题]*A.油漆作业B.风钻作业(正确答案)C.电焊作业D.模板作业现场临时用电施工组织设计的组织编制者是（）。[单选题]*A.项目经理B.项目技术负责人C.土建工程技术人员D.电气工程技术人员(正确答案)正三角形边框是黑色，背景为黄色，图形是黑色的标志是（）。[单选题]*A.警告标志(正确答案)B.禁止标志C.指令标志D.提示标志物料提升机安装至31m高度时，保证其整体稳定的方法是（）[单选题]*A.缆风绳B.警报装置C.防护门D.连墙杆做刚性连接(正确答案)下列建筑物需设置避难层的是（）。[单选题]*A.建筑高度120m的酒店(正确答案)B.建筑高度90m的办公楼C.建筑高度80m的医院D.建筑高度60m的住宅楼疏散和安全照明应采用的光源是（）。[单选题]*A.热辐射光源B.瞬时启动光源(正确答案)C.混合光源D.短波辐射光源一般环境中，直接接触土体浇筑的构件，其钢筋的混凝土保护层厚度不应小于（）mm。[单选题]*A.55B.60C.65D.70(正确答案)下列因素中，对梁的斜截面破坏影响较大的是（）。[单选题]*A.截面尺寸B.混凝土强度等级C.配箍率(正确答案)D.荷载形式下列水泥中，水化热最大的是（）。[单选题]*A.硅酸盐水泥(正确答案)B.矿渣水泥C.粉煤灰水泥D.复合水泥在水下环境中使用的砂浆，适宜选用的凝胶材料是（）。[单选题]*A.石灰B.石膏C.水泥(正确答案)D.水泥石灰混合砂浆能够重复使用、可塑性好、容易封堵各种不规则形状孔洞的防火堵料是（）。[单选题]*A.无机防火堵料B.有机防火堵料(正确答案)C.防火包D.防火板在楼层内测量放线，最常用的距离测量器具是（）。[单选题]*A.水准仪B.经纬仪C.激光铅直仪D.钢尺(正确答案)组织并主持节能分部工程验收工作的是（）。[单选题]*A.节能专业监理工程师B.总监理工程师(正确答案)C.施工单位项目负责人D.节能设计工程师关于工程文件归档组卷的说法，正确的是（）。[单选题]*A.采用纯蓝墨水书写B.内容基本真实C.电子文档存储采用通用格式(正确答案)D.归档文件可用复印件关于项目经理部的说法，正确的是（）。[单选题]*A.项目经理部是施工企业的常设下属机构B.施工项目不论规模大小，均应当设立项目经理部C.项目经理部可以独立承担民事责任D.施工企业应当明确项目经理部的职责(正确答案)关于委托代理的说法，正确的是（）。[单选题]*A.委托代理授权应当采用书面形式B.委托书授权不明的，被代理人应当承担全部法律责任C.数人可以为同一代理事项的代理人(正确答案)D.代理人知道代理事项违法的仍然实施代理行为的，应承担全部法律责任关于物权的说法，正确的是（）。[单选题]*A.物权包括所有权、债权、用益物权和担保物权B.用益物权包括对自己所有的财产享有使用和收益权利C.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记(正确答案)D.物权保护方式，只能单独适用某施工企业与甲材料供应商订立了材料买卖合同，甲的货款支付给了乙材料供应商，关于该货款处施工企业误将应当支付给乙材料供应商，关于该货款说法，正确的是（）。[单选题]*A.乙应当将收到的货款返还给甲B.甲可以向乙主张返还货款C.乙可以拒绝将收到的货款返还给该施工企业D.该施工企业可以向乙主张返还货款(正确答案)关于著作权保护期的说法，正确的是（）。[单选题]*A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期为作者终生及其死后50年B.公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期不受限制C.法人或者其他组织的作品的发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年(正确答案)D.法人或者其他组织的作品，自创作完成后30年内未发表的，不再受《著作法》保护甲施工企业与乙建筑材科公司订立了建筑材料买卖合同，合同总价款300万元双方约定定金为80万元。合同订立后，甲仅向乙交付了55万元定金。关于本合同中定金的说法，正确的是（）。[单选题]*A.定金合同自合同订立时成立B甲应当补交合同定金5万元C.甲应当补交合同定金25万元D.定金数额视为变更为55万元(正确答案)关于开标的说法，正确的是（）。[单选题]*A.投标人少于5个的，不得开标B.投标人对开标有异议的，应当在开标结束后另行提出C.开标应当由招标代理机构主持D.招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标(正确答案)下列建设工程项目中，属于依法必须进行招标的项目是（）。[单选题]*A.使用预算资金100万元，并且该资金占投资额10%以上的项目B.使用国有企业资金100万元，并且该资金占投资额10%以下的项目C.使用预算资金300万元，并且该资金占投资额10%以上的项目(正确答案)D.使用国有事业单位资金300万元，井且该资投资额10%以下的项目根据《绿色施工导则》，关于施工总平面布置的说法，正确的是（）。[单选题]*A.施工现场围墙可以采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡(正确答案)B.生活区与生产区尽量分开布置C.施工现场搅拌站应当尽量靠近在建工程建筑物D.施工现场内的永久性道路应当形成环形通路根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，下列施工企业的违法行为中，属于应当撤销安全生产许可证的是（）。[单选题]*A.冒用安全生产许可证的B.安全生产许可证未办理延期手续继续从事施工活动的C.使用伪造的安全生产许可证的D.以贿赂手段取得安全生产许可证(正确答案)关于施工合同违约赔偿损失范围的说法，正确的是（）。[单选题]*A.损失赔偿额可以明显高于违约所造成的损夫B.订立合同时对因违约造成的损害不可预见，违约方也应当承担赔偿责任C.守约方采取的措施不适当致使担失扩大的，仍可以就扩大的损失部分请求赔偿D.合同履行后可以获得的利益应当在损失赔偿范围之内(正确答案)根据《安全生产法》，施工企业主要负责人对安全生产的责任是（）。[单选题]*A.工程项目实行总承包的，定期考核分包单位安全生产管理情况B.保证本企业安全生产投入的有效实施(正确答案)C.督促落实本企业重大危险源的安全管理措施D.在施工现场组织协调工程项目安全生产活动招标人的下列行为中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是（）。[单选题]*A.拒收未通过资格预审的投标人提交的投标文件B.设定与合同履行有关的资格条件C.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件(正确答案)D.对不同的投标人采取相同的资格审查标准关于工程质量检测的说法，正确的是（）。[单选题]*A.检测报告必须由检测机构法定代表人签署B.检测机构可以是不具有独立法人资格的非营利性中介机构C.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构(正确答案)D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考根据《建筑市场信用管理暂行办法》，建筑市场各方主体的下列情形中，应当列入建筑市场主体“黑名单”的是（）。[单选题]*A.发生违法分包，受到行政处罚的B.发生工程质量安全事故受到行政处罚的C.经法院判决或者仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款的D.利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质(正确答案)在执行过程中，人民法院应当裁定中止执行的情形是（）。[单选题]*A.据以执行的法律文书被撤销的B.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的C.案外人对执行标的提出确有理由的异议的(正确答案)D.追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡关于施工生产安全事故调查的说法，正确的是（）。[单选题]*A.事故调查组组长由事故发生地的公安机关指定B.事故调查组不得直接组织专家进行技术鉴定C.事故调查组成员应当及时发布有关事故的信息D.技术鉴定所需时间不计入事故调查期限(正确答案)未参加工伤保险的施工总承包项目，分包单位职工发生工伤事故后，关于该职工工伤保险待遇支付的说法，正确的是（）。[单选题]*A.由建设单位先行支付B.由工伤保险基金先行支付C.由分包单位支付工伤保险待遇，施工总承包单位、建设单位承担连带责任(正确答案)D.由分包单位与建设单位共同承担关于施工许可证申请延期的说法，正确的是（）。[单选题]*A.自领取施工许可证之日起6个月内因故不能按时开工的，应当申请延期B.延期以3次为限，每次不得超过3个月C.既不开工又不申请延期的，施工许可证由发证机关废止D.超过延期时限的施工许可证，自行废止(正确答案)关于安全生产重大事故隐患排查治理的说法，正确的是（）。[单选题]*A.重大事故隐患治理挂牌督办不必向社会公开B.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，应当立即向相关主管部门报告C.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，应当立即处理D.企业及工程项目的主要负责人对重大隐患排查(正确答案)关于违约责任免责的说法，正确的是（）。[单选题]*A.合同中约定造成对方人身损害的免责条款有效B.发生不可抗力后，必然导致全部责任的免除C.迟延履行后发生不可抗力的，不免除责任(正确答案)D.因不可抗力不能履行合同，不用通知对方下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）。[单选题]*A.由行政主管部门主持达成的调解书(正确答案)B.仲裁委员会在仲裁程序中形成的调解书C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书D.由人民调解委员会调解达成的并经人民法院司法确认的调解协议当事人对建设工程实际竣工日期有争议，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是（）。[单选题]*A.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期(正确答案)B.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期C.建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接收的，以承包人申请交付之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期总承包项目工地大型塔吊倾倒造成伤亡事故的，负责上报事故的单位（）。[单选题]*A.施工总承包单位(正确答案)B.建设单位C.监理单位D.项目经理关于建设工程招标投标交易，正确的是（）。[单选题]*A.县级以上地方人民政府可以建立招标投标交易场所B.招标投标交易场所不得以营利为目的(正确答案)C.招标投标交易场所应当隶属于行政监督部门D.招标投标交易场所应当按照不同行业分别设立关于危险废物污染环境防治，说法正确的是（）。[单选题]*A.危险废物的容器和包装物应当根据实际需要设置危险废物识别标志B.从事危险废物经营活动的单位，应当按照国家有关规定申请取得许可证(正确答案)C.将危险废物与旅客在同一运输工具上运载的，应当按照国家有关规定申请取得许可证D.危险废物的容器和包装物转作他用时，应当经行政主管部门批准关于建筑业企业资质证书变更的说法，正确的是（）。[单选题]*A.建筑业企业资质证书遗失补办的，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息(正确答案)B.企业在建筑业企业资质证书有效期内注册资本发生变更的，不必办理资质证书变更手续C.国务院住房城乡建设主管部门颁发的建筑业企业资证书的变更，企业应当直接向国务院住房城乡建设主管部门提出变更申请D.企业发生合并、分立、重组以及改制等事硬时，可以直接继承原建筑业企业资质关于招标代理机构的说法，正确的是（）。[单选题]*A.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标B.招标代理机构可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询C.招标人与被委托的招标代理机构之间的委托合同可以是口头形式D.招标代理机构应当拥有一定数量的具备编制招标文件、组织评标等相应能力的专业人员(正确答案)关于建设工程合同变更，说法正确的是（）。[单选题]*A.一方当事人可以根据交易习惯直接变更双方已达成的合同约定B.双方当事人协商变更后的内容取代原合同的内容(正确答案)C.双方当事人对合同变更的内容约定不明确的，先提出变更的一方有权要求对方按其要求履行D.合同订立时的市场环境发生变化后，一方当事人可以直接变更原合同约定关于借款合同，说法正确的是（）。[单选题]*A.自然人之间的借款合同应当采用书面形式B.借款的利息可以预先在本金中扣除C.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时成立(正确答案)D.借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款，但不得解除合同关于仲裁裁决效力，说法正确的是（）。[单选题]*A.仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行B.仲裁裁决在《纽约公约》缔约国或地区，不能直接承认和执行C.当事人向人民法院申请撤销裁决的，该裁决书不发生法律效力D.仲裁裁决作出后，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼(正确答案)关于建设工程总分包责任，说法正确的是（）。[单选题]*A.总承包单位应当对分包工程的质量与分包单位向建设单位承担连带责任(正确答案)B.分包工程出现质量问题，建设单位仅能要求分包单位承担责任C.经建设单位同意分包的工程，总承包单位对分包工程的质量可以不承担责任D.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应责任关于建筑工程一切险的说法，正确的是（）。[单选题]*A.建筑工程一切险必须加保第三者责任险B.在建筑工程一切险中，保险人对意外事故造成的损失和费用负责赔偿C.在建筑工程一切险中，保险人对设计错误引起的损失和费用不负责赔偿(正确答案)D.建筑工程一切险的被保险人不包括业主聘用的技术顾问关于建设工程施工工程垫资，说法正确的是（）。[单选题]*A.垫资的法律性质为当事人之间的借款B.政府投资项目禁止由施工企业垫资施工(正确答案)C.当事人之间关于垫资的约定无效D.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求参照金融机构贷款市场报价利率计算利息的，人民法院应予支持关于承揽合同，说法正确的是（）。[单选题]*A.承揽合同应当采用书面形式B.承揽人发现定作人提供的图纸不合理的，可以直接修改C.承揽人在工作期间，应当接受定作人必要的监督检验(正确答案)D.承揽人可以根据工作需要自行决定是否留存复制品或者技术资料关于仲裁裁决不予执行和撤销，说法正确的是（）。[单选题]*A.仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤销仲裁裁决，不得申请不予执行仲裁裁决B.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提出C.当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决(正确答案)D.仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人就该纠纷不得再行申请仲裁，只能向人民法院起诉关于无效施工合同工程款结算，说法正确的是（）。[单选题]*A.建设工程经验收合格的，发包人应当按照合同约定进行工程款结算B.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收仍不合格的，发包人可以在结算中大幅度减少结算金额C.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收合格的，维修费用应当由发包人与承包人共同承担D.建设工程经验收合格的，发包人可以参照合同中关于工程价款的约定折价补偿承包人(正确答案)根据《保障农民工工资支付条例》，施工总承包单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少（）。[单选题]*A.3年(正确答案)B.1年C.2年D.5年关于工程建设强制性国家标准，说法正确的是（）。[单选题]*A.标准可以由行业主管部门发布B.标准文本应当免费向社会公开(正确答案)C.对标准解释的效力低于标准本身D.对标准进行复审的周期一般不得超过3年下列责任承担方式，属于行政处罚的是（）。[单选题]*A.拘役B.罚金C.停止侵害D.责令停产停业(正确答案)关于确定中标人的说法，正确的是（）。[单选题]*A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人B.确定中标人之前，招标人可以与投标人就投标价格进行谈判C.中标人应当是投标报价最低的投标人D.中标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项条件(正确答案)下列情形中，发包人应当承担过错责任的是（）。[单选题]*A.直接指定分包人分包专业工程造成建筑工程质量缺陷的(正确答案)B.拖欠工程款影响工期的C.未申领施工许可证导致无法开工的D.设计变更导致费用增加的承包人将建设工程主体结构的施工分包给第三人，该分包合同（）。[单选题]*A.效力待定B.无效(正确答案)C.经发包人确认有效D.可撤销关于行政行为的特征，正确的是（）。[单选题]*A.行政行为以有偿为原则，以无偿为例外B.行政行为不具有裁量性C.行政机关在实施行政行为时应当与行政相对人协商或者征得其同意D.行政行为是以国家强制力保障实施的，具有强制性(正确答案)关于投标保证金的说法，正确的是（）。[单选题]*A.投标保证金不得超过招标项目估算价的5%B.投标保证金有效期可以短于投标有效期C.招标人分两阶段招标的，应当在第一阶段要求投标人提交投标保证金D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金(正确答案)关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。[单选题]*A.出租人应当履行占有租赁物期间的维修义务B.承租人占有租赁物期间，租赁物毁损、灭失的，出租人有权请求承租人继续支付租金(正确答案)C.融资租赁合同可以采用口头形式D.当事人以虚构租赁物方式订立的融资租赁合同效力待定关于标底的说法，正确的是（）。[单选题]*A.招标人可以自行决定是否编制标底(正确答案)B.招标人可以根据实际情况确定招标项目标底的数量C.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有招标标底D.在保密的前提下，接受招标人委托编制标底的中介机构可以为该项目的投标人提供咨询下列劳动纠纷争议范围的是（）。[单选题]*A.劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷B.劳动者对职业病诊断鉴定结论的异议纠纷C.农村承包经营户与受雇人之间的纠纷D.因工伤医疗费发生的纠纷(正确答案)下列属于人民法院行政诉讼受理范围的是（）。[单选题]*A.行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证研究、层报、咨询等过程性行为B.驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为C.认为行政机关滥用行政权力排除或限制竞争的(正确答案)D.调解行为以及法律规定的仲裁行为根据《绿色施工用水效率》的说法，正确的是（）。[单选题]*A.施工现场喷洒路面不得使用市政自来水B.现场机具冲洗用水鼓励设立循环用水装置C.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核(正确答案)D.施工现场对生活用水和工程用水统一确定定额指标，综合计量管理关于民事诉讼中第三人，说法正确的是（）。[单选题]*A.第三人属于狭义的民事诉讼当事人B.人民法院判决承担民事责任的第三人，有当事人的诉讼权利和义务(正确答案)C.对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，只能参加诉讼，不得提起诉讼D.对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，只能由人民法院通知其参加诉讼下列情形中属于“挂证”的是（）。[单选题]*A.达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休，实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的B.因事业单位改制等原因保留事业单位身份，实际工作单位为所在事业单位下属企业，社会保险由该事业单位缴纳的C.社会保险缴纳单位与注册单位一致，实际工作单位与注册单位不一致的(正确答案)D.属于军队自主择业人员，实际工作单位与注册单位一致，社会保险缴纳单位与注册单位不一致的根据《民法典》，关于合同法定解除的说法，正确的是（）。[单选题]*A.发生不可抗力，即可解除合同B.在履行期限届满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务，即可解除合同(正确答案)C.当事人一方迟延履行主要债务，即可解除合同D.以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人无权随时解除合同根据《注册建造师管理规定》，申请人申请注册的下列情形中，不予注册的是（）。[单选题]*A.因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满7年的B.申请人的聘用单位不符合注册单位要求的(正确答案)C.年龄超过60周岁的D.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已满3年的根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，关于建设工程施工企业安全生产费用记取的说法，正确的是（）。[单选题]*A.施工企业提取的安全费用不列入工程造价B.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据(正确答案)C.施工企业不得提高安全费用提取标准D.总承包单位与分包单位按比例各自提取全费用根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，可以申报历史文化名城、名镇、名村的是（）。[单选题]*A.保存文物比较丰富的城市B.能够反映本地区建筑的文化特色的镇C.保留着传统格局和历史风貌的村庄(正确答案)D.历史上建设的工程对本地区的发展产生较大影响的城市关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是（）。[单选题]*A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理B.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理(正确答案)C.工程监理单位不得与建设单位有隶属关系D.工程监理单位不得与该工程的设计单位有隶属关系施工顺序的安排属于工程项目施工组织设计基本内容中的（）。[单选题]*A.施工进度计划B.施工平面图C.施工部署和施工方案(正确答案)D.工程概况应用动态控制原理控制施工进度的核心是（）。[单选题]*A.定期比较计划值和实际值，并采取纠偏措施(正确答案)B.针对目标影响因素采取有效的预防措施C对进度目标由粗到细进行逐层分解D.按照进度控制的要求，收集施工进度实际值某项目因资金缺乏导致总体进度延误，项目经理部采取尽快落实工程资金的方式来解决此问题，该措施属于项目目标控制的（）。[单选题]*A.组织措施B.管理措施C.经济措施(正确答案)D.技术措施根据《建设工程项目管理规范》，在项目实施之前，应由法定代表人或其授权人与项目经理协商制定的文件是（）。[单选题]*A.施工安全管理计划B.项目管理目标责任书(正确答案)C.项目管理实施规划D.工程质量责任承诺书某招标工程采用单价合同，如投标书中出现明显的总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是（）。[单选题]*A.分别调整单价和总价B.以单价为准调整总价(正确答案)C.按市场价调整单价D.以总价为准调整单价下列工程测量放线成果中，应由施工单位建立的是（）。[单选题]*A.测量控制网(正确答案)B.原始坐标点C.基准线D.标高基准点关于建设工程索赔的说法，正确的是（）。[单选题]*A.导致索赔的事件必须是对方的过错，索赔才能成立B.只要对方存在过错，不管是否造成损失，索赔都能成立C.未按照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能成立(正确答案)D.只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都能成立建筑安装工程费用的构成中，社会保险费的计算基础是（）。[单选题]*A.定额机械费+定额人工费B.企业管理费C.定额人工费(正确答案)D.实际人工费关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）[单选题]*A.编制工程概算时，确定工程安全生产费用B.工程开工前，审查施工企业的安全技术措施(正确答案)C.工程开工前，负责项目的安全技术交底D.对特殊结构的建设工程，提出保障安全施工的措施建议施工总承包管理模式中，对业主选定的分包方承担组织和管理责任的是（）。[单选题]*A.业主方B.工程监理方C.施工总承包管理方(正确答案)D.分包方下列组织工具中，可通过树状图方式分解工程项目的所有工作任务的是（）。[单选题]*A.项目结构图(正确答案)B.组织结构图C.工作流程图D.合同结构图具有两个工作指令源，指令分别来自于纵向和横向两个工作部门的组织结构模式是（）。[单选题]*A.职能组织结构B.矩阵组织结构(正确答案)C.网络组织结构D.线性组织结构关于编制项目管理工作任务分工的说法，正确的是（）。[单选题]*A.项目各参与方应编制统一的项目管理任务分工表B.首先要明确项目经理的工作任务C.已经确定的工作任务表在项目实施过程中不能调整D.需要明确各工作部门的工作任务(正确答案)施工顺序的安排属于工程项目施工组织设计基本内容中的（）。[单选题]*A.施工进度计划B.施工平面图C.施工部署和施工方案(正确答案)D.工程概况应用动态控制原理控制施工进度的核心是（）。[单选题]*A.定期比较计划值和实际值，并采取纠偏措施(正确答案)B.针对目标影响因素采取有效的预防措施C对进度目标由粗到细进行逐层分解D.按照进度控制的要求，收集施工进度实际值某项目因资金缺乏导致总体进度延误，项目经理部采取尽快落实工程资金的方式来解决此问题，该措施属于项目目标控制的（）。[单选题]*A.组织措施B.管理措施C.经济措施(正确答案)D.技术措施根据《建设工程项目管理规范》，在项目实施之前，应由法定代表人或其授权人与项目经理协商制定的文件是（）。[单选题]*A.施工安全管理计划B.项目管理目标责任书(正确答案)C.项目管理实施规划D.工程质量责任承诺书某招标工程采用单价合同，如投标书中出现明显的总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是（）。[单选题]*A.分别调整单价和总价B.以单价为准调整总价(正确答案)C.按市场价调整单价D.以总价为准调整单价下列工程测量放线成果中，应由施工单位建立的是（）。[单选题]*A.测量控制网(正确答案)B.原始坐标点C.基准线D.标高基准点根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师对建设工程实施监理采取的主要形式是（）。[单选题]*A.旁站、验收和平行检验B.旁站、验收和专检C.旁站、抽检和专检D.旁站、巡视和平行检验(正确答案)根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程发包时招标人压缩的工期不得超过定额工期的（），否则应在招标文件中明示增加赶工费。[单选题]*A.10%B.15%C.20%(正确答案)D.30%关于施工总承包管理模式特点的说法，正确的是（）。[单选题]*A.总承包管理单位的招标依赖于完整的施工图B.业主负责项目总进度计划的编制、控制和协调(正确答案)C.业主负责所有分包合同交界面的定义D.各分包单位的各种款项必须通过总承包管理单位支付工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的是（）。[单选题]*A.提出索赔意向通知(正确答案)B.提交索赔证据C.提交索赔报告D.与监理人进行谈判下列项目施工质量管理体系文件中，能够证明各阶段产品质量达到要求的是（）。[单选题]*A.质量记录(正确答案)B.质量手册C.程序文件D.质量计划根据《标准施工招标文件》，监理人向承包人作出暂停施工的指示，则暂停施工期间负责保护工程并提供安全保障的主体为（）。[单选题]*A.监理人B.承包人(正确答案)C.发包人D.项目管理公司施工现场文明施工管理的第一责任人是（）。[单选题]*A.项目经理(正确答案)B.建设单位负责人C.施工单位负责人D.项目专职安全员可提高工程管理数据传输的抗干扰能力，使数据传输不受距离限制，并可提高数据传输的保真度和保密性，这一功能可通过信息技术的（）来实现。[单选题]*A.信息储存数字化和集中化B.信息传输的数字化和电子化(正确答案)C.信息处理和变换的程序化D.信息获取的便捷性和信息流扁平化施工质量事故发生后，负责向事故发生地政府建设行政主管部门报告的是（）。[单选题]*A.建设单位负责人(正确答案)B事故现场管理人员C.施工单位负责人D.监理单位负责人某清单项目计划工程量为300m3，预算单价为600元，已完工程量为350m3，实际单价为650元。采用赢得值法分析该项目成本正确的是（）。[单选题]*A.费用节约，进度延误B.费用节约，进度提前C.费用超支，进度延误D.费用超支，进度提前(正确答案)关于施工企业职业健康安全与环境管理基本要求的说法，正确的是（）。[单选题]*A.取得安全生产许可证的施工企业，需设立安全生产管理机构，但不需配备专职安全生产管理人员B.建设工程项目中防治污染的设施必须经监理单位验收合格后方可投入使用C.建设工程实行总承包的，因分包合同中已明确各自安全生产的权利和义务，分包单位发生安全生产事故时，总承包单位不承担连带责任D.施工企业法定代表人是安全生产的第一负责人，项目经理是施工项目生产的主要负责人(正确答案)根据《建设工程项目管理规范》，项目风险管理正确的程序是（）。[单选题]*A.风险识别→风险评估→风险应对→风险监控(正确答案)B.风险计划→风险分析→风险评估→风险应对C.风险识别→风险分析→风险应对→风险监控D.风险规划→风险评估→风险自留→风险转移下列施工成本管理措施中，属于技术措施的是（）。[单选题]*A.加强施工调度B.优化材料配合比(正确答案)C.加强施工定额管理D.及时落实设计变更签证下列施工单位发生的各项费用支出中，可以计入施工直接成本的是（）。[单选题]*A.施工现场管理人员工资B.组织施工生产必要的差旅交通费C.构成工程实体的材料费用(正确答案)D.施工过程中发生的贷款利息根据《企业职工伤亡事故分类》，某工人因在施工作业过程中受伤，在家休养21周后完全康复，该工人的伤害程度为（）。[单选题]*A.重伤(正确答案)B.轻伤C.职业病D.失能伤害对工程质量有重大影响的工序，应在“三检”的基础上，经（）最终检查认可后，才能进入下道工序。[单选题]*A.建设单位项目负责人B.施工项目经理C.施工项目技术负责人D.监理工程师(正确答案)工程量清单计价模式中，混凝土模板项目措施费用的计算宜采用（）。[单选题]*A.参数法B.综合单价法(正确答案)C.分包法D.工科单价法施工职业健康安全管理体系与环境管理体系的管理评审，应由施工企业的（）进行。[单选题]*A.最高管理者(正确答案)B.项目经理C.技术负责人D.安全生产负责人建设单位编制年度投资计划时，通常所依据的建设工程定额是（）。[单选题]*A.概算指标(正确答案)B.预算定额C.劳动定额D.投资估算指标在工程项目开工前，施工质量监督机构进行第一次现场质量监督的重点是（）。[单选题]*A.主要原材料的质量B.施工作业面的施工质量C.参与工程建设各方主体的质量行为(正确答案)D.重要部位和关键工序的施工质量下列施工合同风险中，属于管理类的是（）。[单选题]*A.合同主体的资信和能力风险B.对现场环境调查和预测的风险(正确答案)C项目周边居民或单位的干预、抗议风险D.合同依据的法律环境变化的风险根据《标准施工招标文件》，监理人在收到承包人提出的书面变更建议后，确认存在变更的，应在（）天内作出变更指示。[单选题]*A.14(正确答案)B.5C.7D.28下列施工质量控制工作中，属于事前控制的是（）。[单选题]*A.编制施工质量计划(正确答案)B.约束质量活动的行为C.监督质量活动过程D.处理施工质量的缺陷根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》，下列施工单位采取的防止环境污染技术措施中，正确的是（）。[单选题]*A.施工现场的主要道路进行硬化处理(正确答案)B.施工污水有组织地直接排入市政污水管网C.采取防火措施后在现场焚烧包装废弃物D.废弃的降水井及时用建筑废弃物回填设计交底和图纸会审记录属于施工质量控制依据中的（）。[单选题]*A.共同性依据(正确答案)B.专业技术性依据C.项目专用性依据D.施工管理依据下列风险控制方法中，适用于第一类危险源控制的是（）。[单选题]*A.提高各类设施的可靠性B.限制能量和隔离危险物质(正确答案)C.设置安全监控系统D.加强员工的安全意识教育下列影响施工质量的环境因素中，属于施工作业环境因素的是（）。[单选题]*A.参建施工单位之间的协调程度B.项目部质量管理制度C.项目工程地质情况D.各种能源介质的供应保障程度(正确答案)下列建筑安装工程费中，由施工企业投标时自主报价，在施工过程中按签约合同执行的是（）。[单选题]*A.暂估价B.暂列金额C.总承包服务费(正确答案)D.增值税销项税额实行招标的工程，发承包人约定合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，若出现不一致的情况，应（）。[单选题]*A.以招标文件为准B.要求中标人进行适当修正C.以投标文件为准(正确答案)D.要求发包人进行适当修正在工程项目开工前，质量监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对有关文件进行审查，审查合格后签发（）。[单选题]*A.质量监督文件(正确答案)B.施工许可证C.质量监督报告D.监督计划方案根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于安全文明施工费的说法，正确的是（）。[单选题]*A.因基准日期后合同适用的法律发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担(正确答案)B.发包人可以根据施工项目环境和安全情况酌情扣