2024年度家居地板砖安装施工合同标准版

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年度家居地板砖安装施工合同标准版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3甲方乙方定义第二条工程内容与范围2.1工程地点2.2工程面积2.3工程内容第三条工程材料3.1地板砖品牌及型号3.2辅料品牌及型号3.3材料验收标准第四条工程进度与工期4.1工程预计开始日期4.2工程预计结束日期4.3工期延误责任第五条工程质量与标准5.1施工质量标准5.2验收标准5.3保修期限第六条合同价格与支付6.1合同总价6.2支付方式6.3进度付款比例6.4付款时间第七条乙方责任与义务7.1施工资质与人员7.2施工安全7.3保护甲方财产7.4保密义务第八条甲方责任与义务8.1提供施工条件8.2协助乙方施工8.3按时支付工程款8.4配合验收第九条合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更解除后果处理第十条违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任10.3违约赔偿方式第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2诉讼管辖法院第十二条法律适用与合同效力12.1法律适用12.2合同效力12.3合同附件效力第十三条其他约定13.1知识产权保护13.2不可抗力13.3信息保密13.4第三方责任第十四条合同的签订、生效与终止14.1合同签订日期14.2合同生效条件14.3合同终止条件14.4合同终止后事项处理第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称为：×××有限公司，地址为：×××市×××路×××号。1.2乙方名称及地址乙方全称为：×××建筑安装有限公司，地址为：×××市×××路×××号。1.3甲方乙方定义甲方指合同签订的甲方公司，即×××有限公司；乙方指合同签订的乙方公司，即×××建筑安装有限公司。第二条工程内容与范围2.1工程地点工程地点位于×××市×××路×××号，具体施工区域由甲方指定。2.2工程面积工程总面积为平方米，具体施工面积以甲方实际提供的施工场地为准。2.3工程内容工程内容包括：地板砖的采购、安装、调试及售后服务。第三条工程材料3.1地板砖品牌及型号地板砖品牌为：×××，型号为：×××。3.2辅料品牌及型号辅料品牌及型号由乙方根据甲方要求提供，具体品牌及型号在合同附件中列明。3.3材料验收标准材料验收标准按照国家相关行业标准进行，乙方应在材料到达施工现场后及时进行验收。第四条工程进度与工期4.1工程预计开始日期工程预计开始日期为2024年X月X日。4.2工程预计结束日期工程预计结束日期为2024年X月X日。4.3工期延误责任如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同总价的1%向甲方支付违约金；如因甲方原因导致工期延误，甲方应按照合同总价的1%向乙方支付违约金。第五条工程质量与标准5.1施工质量标准施工质量标准应符合国家相关行业标准和甲方要求，具体质量要求在合同附件中列明。5.2验收标准工程验收标准按照国家相关行业标准和甲方要求进行，甲方应组织相关人员对工程进行验收。5.3保修期限工程保修期限为竣工验收合格之日起两年。第六条合同价格与支付6.1合同总价合同总价为人民币元（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整），具体金额以合同附件为准。6.2支付方式支付方式为银行转账，甲方在合同签订后七个工作日内向乙方支付合同总价的一定比例作为预付款。6.3进度付款比例进度付款比例为：合同总价的一定比例作为预付款，剩余款项在工程验收合格后七个工作日内支付。6.4付款时间付款时间按照合同约定的进度付款比例进行，具体付款时间由甲方根据工程进度确定。第七条乙方责任与义务7.1施工资质与人员乙方应具备相关施工资质，并提供合格的施工人员，施工人员应具备相关技能证书。7.2施工安全乙方应严格按照国家相关安全生产法规进行施工，确保施工过程中的安全。7.3保护甲方财产乙方在施工过程中应妥善保护甲方的财产，防止损失和损坏。7.4保密义务乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和隐私信息予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。第八条甲方责任与义务8.1提供施工条件甲方应提供乙方施工所需的水、电等基本施工条件，确保乙方正常进行施工。8.2协助乙方施工甲方应指派专人负责协调乙方施工过程中的相关事宜，协助乙方顺利施工。8.3按时支付工程款甲方应按照合同约定的进度付款比例按时支付工程款，确保乙方施工顺利进行。8.4配合验收甲方应组织相关人员按照合同约定的验收标准对工程进行验收，确保工程质量符合要求。第九条合同变更与解除9.1合同变更条件合同变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。9.2合同解除条件合同解除的条件按照《中华人民共和国合同法》的相关规定执行。9.3变更解除后果处理合同变更或解除导致的后果按照《中华人民共和国合同法》的相关规定处理。第十条违约责任10.1甲方违约责任甲方违反合同约定，应承担违约责任，具体违约责任按照合同约定的违约金比例进行赔偿。10.2乙方违约责任乙方违反合同约定，应承担违约责任，具体违约责任按照合同约定的违约金比例进行赔偿。10.3违约赔偿方式违约赔偿方式按照《中华人民共和国合同法》的相关规定执行。第十一条争议解决11.1争议解决方式合同争议通过友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2诉讼管辖法院诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。第十二条法律适用与合同效力12.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。12.2合同效力本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。12.3合同附件效力合同附件与本合同具有同等法律效力，视为本合同的组成部分。第十三条其他约定13.1知识产权保护双方同意，合同履行过程中涉及的知识产权问题，按照《中华人民共和国知识产权法》的相关规定处理。13.2不可抗力不可抗力事件按照《中华人民共和国合同法》的相关规定执行。13.3信息保密乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和隐私信息予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。13.4第三方责任如乙方在施工过程中造成第三方财产损失或人身伤害的，由乙方承担相应的法律责任。第十四条合同的签订、生效与终止14.1合同签订日期本合同签订日期为2024年X月X日。14.2合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。14.3合同终止条件本合同约定的工程验收合格之日终止。14.4合同终止后事项处理合同终止后，乙方应按照甲方的要求对工程进行保修，并按照合同约定办理工程结算手续。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：地板砖采购清单详细列出甲方应提供的地板砖的品牌、型号、数量、单价等信息。附件二：辅料采购清单详细列出乙方应提供的辅料的品牌、型号、数量、单价等信息。附件三：施工图纸包含施工区域、施工细节等详细信息，由甲方提供。附件四：施工进度计划详细列出施工的各个阶段的开始时间、结束时间以及相关责任。附件五：施工质量标准详细列出施工质量应符合的标准和要求。附件六：验收标准详细列出工程验收的标准和要求。附件七：保修条款详细列出保修期限、保修范围等信息。附件八：付款计划详细列出付款的时间、比例等信息。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：甲方未按合同约定时间支付预付款或工程款。责任认定：甲方应按照合同约定的进度付款比例按时支付工程款，如甲方未按时支付，应按照合同总价的1%向乙方支付违约金。示例说明：若甲方在合同签订后七个工作日内未向乙方支付预付款，则甲方应向乙方支付合同总价的1%作为违约金。违约行为：乙方未按照合同约定的时间完成工程。责任认定：乙方应按照合同约定的工期完成工程，如乙方未按约定时间完成工程，应按照合同总价的1%向甲方支付违约金。示例说明：若乙方在合同约定的工程结束日期前未能完成工程，则乙方应向甲方支付合同总价的1%作为违约金。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指2024年度家居地板砖安装施工合同标准版，由甲方和乙方签订。2.甲方：指合同签订的甲方公司，即×××有限公司。3.