围墙工程施工合同2024年

围墙工程施工合同2024年通用合同编号：__________合同双方：甲方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为__________项目的开发商，需要进行围墙工程施工；鉴于乙方具备围墙工程施工的资质和能力；甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：根据甲方要求，乙方负责施工范围内的围墙工程，包括但不限于围墙的设计、施工、验收、保修等工作。1.4工程规模：__________1.5工程单价：__________1.6工程总价：__________第二条工程期限2.1工期自双方签订合同之日起计算，至工程验收合格之日止。2.2乙方应按照甲方要求，确保工程按时完成。2.3因不可抗力或其他特殊情况导致工程延期，需双方协商确定。第三条工程质量3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。3.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。3.3工程验收合格后，乙方应承担保修责任，保修期自验收合格之日起计算。第四条工程价款及支付4.1工程价款按照双方约定的单价和工程量进行计算。4.2甲方应按照双方约定的付款节点和金额及时支付工程进度款。4.3工程验收合格后，甲方应支付剩余工程价款。第五条违约责任5.1乙方未按照约定时间完成工程的，应按照甲方损失的金额支付违约金。5.2甲方未按照约定时间支付工程进度款的，应按照乙方误工的金额支付违约金。5.3因乙方原因导致工程质量不合格的，乙方应承担返工、整改等费用。5.4因甲方原因导致工程延期、停工的，甲方应承担相应的违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.围墙工程施工设计图纸2.工程量清单3.施工方案4.乙方资质证明文件5.工程验收标准6.保修条款7.付款凭证8.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程，认定标准为合同约定的竣工日期。2.甲方未按约定时间支付工程进度款，认定标准为合同约定的付款日期。3.工程质量不合格，认定标准为国家相关标准和甲方要求。4.工程延期，认定标准为合同约定的竣工日期。三、法律名词及解释：1.围墙工程：指建筑物周边的围墙施工工程。2.工程验收：指工程完成后，由甲方组织进行的质量、安全、功能等方面的检查、试验和评定。3.保修：指乙方对已交付的工程在一定期限内提供的免费维修服务。4.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前通知甲方，并与甲方协商调整施工计划。2.工程质量问题：乙方应立即整改，直至满足甲方要求。3.付款纠纷：双方应按照合同约定履行付款义务，如有争议可通过协商解决。4.合同争议：通过友好协商解决，协商不成的可以向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类房地产项目中的