2024年度基础设施建设施工合同模板

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年度基础设施建设施工合同模板本合同目录一览第一条合同主体与工程概况1.1发包人信息1.2承包人信息1.3工程名称1.4工程地点1.5工程内容1.6工程规模1.7工程投资第二条合同价格与支付2.1合同总价2.2预付款2.3工程进度款2.4质量保证金2.5付款方式与期限第三条工程质量与标准3.1工程质量要求3.2施工标准3.3质量检验与验收3.4质量争议的处理第四条工程进度与期限4.1施工期限4.2关键节点4.3进度延误的处理4.4提前完工的奖励第五条施工安全与环境保护5.1安全管理要求5.2安全事故的处理5.3环境保护要求5.4环保争议的处理第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备质量6.4验收与保管第七条变更与调整7.1合同变更的条件7.2变更程序7.3变更价的确定7.4变更争议的处理第八条违约责任8.1发包人的违约责任8.2承包人的违约责任8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密责任第十二条知识产权保护12.1知识产权归属12.2侵权责任12.3知识产权争议的处理第十三条附则13.1不可抗力13.2合同的转让13.3合同的解除13.4合同的份数第十四条合同的签字盖章14.1合同签字人14.2合同盖章14.3签字盖章的效力第一部分：合同如下：第一条合同主体与工程概况1.1发包人信息发包人为中华人民共和国省市县乡（镇、街道）村（组），地址为省市县镇路号，联系人：，联系电话：。1.2承包人信息承包人为省市县镇路号，统一社会信用代码：，联系人：，联系电话：。1.3工程名称工程名称为省市县乡（镇、街道）村（组）基础设施建设项目。1.4工程地点工程地点为省市县乡（镇、街道）村（组）。1.5工程内容工程内容包括但不限于：道路硬化、供水供电设施建设、排水设施建设、公共设施建设等。1.6工程规模工程规模为平方米（或米×米），具体规模以施工图纸和工程量清单为准。1.7工程投资工程投资总额为人民币万元（大写：X元整），具体投资以财政评审为准。第二条合同价格与支付2.1合同总价合同总价为人民币万元（大写：X元整），具体金额以财政评审为准。2.2预付款发包人应在合同签订后七个工作日内向承包人支付预付款，预付款金额为合同总价的30%。2.3工程进度款承包人完成工程进度达到70%后，有权向发包人申请支付工程进度款，进度款支付比例为合同总价的50%。2.4质量保证金承包人应在工程验收合格后七个工作日内向发包人支付质量保证金，保证金金额为合同总价的10%。2.5付款方式与期限付款方式为银行转账，付款期限自申请支付之日起七个工作日。第三条工程质量与标准3.1工程质量要求3.2施工标准施工应严格按照施工图纸、施工方案和施工技术规范进行，确保工程质量。3.3质量检验与验收工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在工程进度达到70%时进行，最终验收在工程完工后进行。验收不合格的工程，承包人应按照发包人的要求进行整改，直至达到验收标准。3.4质量争议的处理工程质量争议由双方协商解决，必要时可委托第三方检测机构进行检测，检测费用由责任方承担。第四条工程进度与期限4.1施工期限施工期限为个月，自合同签订之日起计算。4.2关键节点关键节点包括：工程开工、工程进度达到30%、工程进度达到70%、工程验收合格、工程完工。4.3进度延误的处理因承包人原因导致工程进度延误的，承包人应按照延误时间向发包人支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价的0.5%。4.4提前完工的奖励如承包人提前完成工程，且工程质量达到验收标准，发包人按照提前完成的时间向承包人支付奖励，奖励金额为合同总价的5%。第五条施工安全与环境保护5.1安全管理要求承包人应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和规定进行施工，确保施工安全。5.2安全事故的处理发生安全事故的，承包人应立即报告发包人和有关部门，并按照有关规定进行处理。5.3环境保护要求承包人应遵守国家环境保护法律、法规，采取有效措施，防止环境污染。5.4环保争议的处理环保争议由双方协商解决，必要时可委托第三方机构进行评估，评估费用由责任方承担。第六条材料与设备6.1材料供应承包人应按照施工图纸和施工技术规范要求，采购符合质量标准的建筑材料。6.2设备供应承包人应按照施工图纸和施工技术规范要求，采购符合质量标准的施工设备。6.3材料与设备质量材料与设备质量应符合国家现行相关标准和规范要求。6.4验收与保管材料与设备到货后，承包人应组织验收，并对验收合格的材料与设备进行妥善保管。第八条违约责任8.1发包人的违约责任发包人未能按照合同约定履行义务的，应向承包人支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价的0.5%。8.2承包人的违约责任承包人未能按照合同约定履行义务的，应向发包人支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价的0.5%。8.3违约赔偿违约方应承担因违约导致的损失赔偿责任，包括但不限于：工程延期损失、材料设备损失、人工费用增加等。第九条争议解决9.1争议解决方式（1）向合同签订地的人民法院提起诉讼；（2）向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。9.2仲裁如选择仲裁解决争议，仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。9.3诉讼如选择诉讼解决争议，双方应遵守人民法院的诉讼规定，按照法定程序进行诉讼。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。10.3合同终止条件合同终止条件如下：（1）工程验收合格，合同约定的义务全部履行完毕；（2）双方协商一致解除合同；（3）依法应当终止合同的其他情形。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务秘密等，应予以保密。11.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或解除之日止。11.3泄密责任如一方泄露对方的保密信息，泄露方应承担相应的法律责任。第十二条知识产权保护12.1知识产权归属双方在合同履行过程中创造的知识产权，归创造方所有。12.2侵权责任如一方使用对方的知识产权侵犯第三方权益，侵权方应承担相应的法律责任。12.3知识产权争议的处理（1）向合同签订地的人民法院提起诉讼；（2）向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。第十三条附则13.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。13.3合同的解除合同解除应经双方协商一致，并以书面形式确认。13.4合同的份数本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。第十四条合同的签字盖章14.1合同签字人合同签字人为双方授权的代表。14.2合同盖章合同盖章为双方的单位公章或法定代表人的签字。14.3签字盖章的效力双方签字盖章后，本合同即具有法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸附件二：施工方案附件三：施工技术规范附件四：材料供应清单附件五：设备供应清单附件六：工程量清单附件七：验收标准和方法附件八：安全管理制度附件九：环境保护措施附件十：违约金计算公式附件十一：保密协议附件十二：知识产权保护协议附件十三：不可抗力事件认定标准附件十四：合同转让协议附件十五：合同解除协议附件的详细要求和说明：附件一：工程图纸工程图纸应详细展示工程的外观、结构、尺寸、材料等，并符合国家相关标准和规范。图纸应包括平面图、立面图、剖面图、细部图等。附件二：施工方案施工方案应详细阐述施工过程、施工方法、施工工艺、施工组织等，包括施工进度计划、施工人员配置、施工材料供应计划等。附件三：施工技术规范施工技术规范应详细规定工程的质量、安全、环保等方面的要求，包括材料性能、施工工艺、验收标准等。附件四：材料供应清单材料供应清单应详细列出工程所需的所有材料名称、规格、数量、质量标准等。附件五：设备供应清单设备供应清单应详细列出工程所需的所有的设备名称、型号、数量、质量标准等。附件六：工程量清单工程量清单应详细列出工程的所有分部分项工程量，并附上工程量计算书。附件七：验收标准和方法验收标准和方法应详细规定工程验收的标准和程序，包括验收不合格的处理办法。附件八：安全管理制度安全管理制度应详细规定施工过程中的安全措施、安全培训、安全事故处理等。附件九：环境保护措施环境保护措施应详细规定施工过程中的环保措施、环保培训、环保监督等。附件十：违约金计算公式违约金计算公式应详细列出计算违约金的具体公式和计算方法。附件十一：保密协议保密协议应详细规定双方在合同履行过程中应保密的信息范围、保密期限、泄密责任等。附件十二：知识产权保护协议知识产权保护协议应详细规定双方在合同履行过程中应保护的知识产权范围、侵权责任等。附件十三：不可抗力事件认定标准不可抗力事件认定标准应详细规定不可抗力事件的定义、认定程序、责任承担等。附件十四：合同转让协议合同转让协议应详细规定合同转让的条件、程序、转让方的责任等。附件十五：合同解除协议合同解除协议应详细规定合同解除的条件、程序、解除方的责任等。说明二：违约行为及责任认定：1.未能按照合同约定的时间、质量、数量完成工程的义务；2.未能按照合同约定的时间支付预付款、进度款、质量保证金等；3.未能按照合同约定的质量标准完成工程；4.未能按照合同约定的保密义务进行保密；5.侵犯对方的知识产权；6.未能按照合同约定的环境保护措施进行施工；7.未能按照合同约定的不可抗力事件认定标准处理不可抗力事件；8.未经对方同意，将合同转让给第三方；9.未经对方同意，解除合同；10.其他违反合同约定的行为。违约的责任认定标准：1.按照合同约定的违约金计算公式计算违约金；2.根据违约行为造成的损失金额，承担相应的赔偿责任；3.根据违约行为的严重程度，承担相应的法律责任；4.根据合同约定的争议解决方式，解决违约争议。示例说明：如果承包人未能按照合同约定的时间完成工程，根据违约金计算公式，计算出违约金金额，并按照合同约定的支付方式支付给发包人。说