2024年标准化道路修补工程承包协议模板

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年标准化道路修补工程承包协议模板本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程范围1.4工程时间表2.承包商资格2.1承包商信息2.2承包商资质要求2.3承包商经验与业绩3.工程承包内容3.1承包商责任3.2承包商义务3.3工程验收标准4.合同价格与支付4.1合同总价4.2支付方式4.3进度付款4.4最终付款5.合同期限5.1工程开工日期5.2工程竣工日期5.3维修期6.材料与设备6.1承包商提供的材料与设备6.2质量与标准6.3检验与验收7.施工管理7.1承包商管理团队7.2施工安全规范7.3环境保护8.变更与调整8.1合同变更条件8.2变更程序8.3变更费用9.违约责任9.1承包商违约9.2业主违约9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点与机构10.3法律适用11.保险11.1承包商保险要求11.2保险费用11.3保险有效期限12.通知与通信12.1通知方式12.2沟通与协调12.3语言与翻译13.一般条款13.1合同的生效与终止13.2权利与义务的转让13.3不可抗力13.4保密条款14.附录14.1工程图纸与技术文件14.2合同附件14.3双方签署的修正案第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：2024年标准化道路修补工程1.2工程地点：具体道路位置1.3工程范围：包括但不限于道路铣刨、沥青铺设、路面标线、交通安全设施等1.4工程时间表：工程预计开工日期为2024年X月X日，预计竣工日期为2024年X月X日，具体工程进度按照合同约定的时间表执行。第二条承包商资格2.1承包商信息：（1）公司名称：X工程有限公司（2）注册地址：X省X市X区X路X号（3）法定代表人：X（4）营业执照编号：X2.2承包商资质要求：承包商须具备道路施工相关的资质证书，包括但不限于建筑施工总承包资质、道路工程专业承包资质等。2.3承包商经验与业绩：承包商应具备类似项目的施工经验，并提供最近三个类似项目的工程业绩证明。第三条工程承包内容3.1承包商责任：承包商应按照合同约定完成工程的设计、施工、验收等全部工作，并保证工程质量符合国家标准和行业规范。3.2承包商义务：承包商应承担工程期间的安全生产、环境保护、质量管理等工作，并按照合同约定的时间节点完成工程进度。3.3工程验收标准：工程验收标准应按照国家和行业的相关规范执行，主要包括工程质量、安全、环保等方面的标准。第四条合同价格与支付4.1合同总价：合同总价为人民寘元整（大写：X元整）。4.2支付方式：合同价款采用进度付款和最终付款相结合的方式。4.3进度付款：按照工程进度的完成情况，分期支付合同价款。具体支付比例和时间节点在合同附件中约定。4.4最终付款：工程验收合格后，支付剩余的合同价款。第五条合同期限5.1工程开工日期：2024年X月X日5.2工程竣工日期：2024年X月X日5.3维修期：自工程竣工验收合格之日起，计算为期X个月的维修期。第六条材料与设备6.1承包商提供的材料与设备：承包商应按照合同约定的质量标准、数量和规格提供施工所需的材料和设备。6.2质量与标准：材料和设备的质量应符合国家相关标准和行业规范。6.3检验与验收：材料和设备到达施工现场后，由双方共同进行检验和验收，合格后方可使用。第八条变更与调整8.1合同变更条件：合同执行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价发生变化的，双方可协商一致进行合同变更。8.2变更程序：合同变更应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。8.3变更费用：合同变更引起的费用增减，双方应按照约定的比例分担。第九条违约责任9.1承包商违约：承包商未按照合同约定完成工程、擅自停工、窝工、质量不符合标准等，应承担违约责任。9.2业主违约：业主未按照合同约定支付价款、擅自变更设计等，应承担违约责任。9.3违约赔偿：违约方应按照合同约定赔偿对方因此造成的损失。第十条争议解决（1）向合同签订地人民法院提起诉讼；（2）提交X仲裁委员会仲裁。10.2仲裁地点与机构：如选择仲裁方式解决争议，仲裁地点为X，仲裁机构为X仲裁委员会。10.3法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。第十一条保险11.1承包商保险要求：承包商应分别为施工期间的人员、设备、材料等购买保险，并提交保险单据给业主备案。11.2保险费用：保险费用由承包商承担。11.3保险有效期限：保险有效期限应覆盖整个施工期。第十二条通知与通信12.1通知方式：双方之间的通知、沟通和协调，可采用书面、电话、电子邮件等方式进行。12.2沟通与协调：双方应保持密切沟通与协调，确保工程的顺利进行。12.3语言与翻译：本合同使用的语言为中文，如合同附件中有外文资料，应以中文译本为准。第十三条一般条款13.1合同的生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格之日终止。13.2权利与义务的转让：未经对方同意，任何一方不得将合同的权利与义务全部或部分转让给第三方。13.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应按国家相关规定协商解决。13.4保密条款：双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。第十四条附录14.1工程图纸与技术文件：本合同附件中包含工程图纸、技术文件、施工方案等详细资料。14.2合同附件：双方签字盖章的合同附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力。14.3双方签署的修正案：如有双方签署的修正案，修正案与本合同具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸：包括道路平面图、立面图、剖面图、施工细节图等，详细展示工程的设计和施工要求。2.技术文件：包括施工方案、施工工艺、材料要求、质量标准等，详细说明工程的施工过程和质量控制。3.施工合同协议书：为本合同的正本，包含双方签署的合同条款和约定的权利义务。4.承包商资质证明：证明承包商具备从事道路施工的资质和能力。5.承包商业绩证明：证明承包商具有类似项目的施工经验。6.保险单据：包括承包商为工程购买的人身意外险、设备保险、材料保险等。7.工程进度计划：详细展示工程的施工进度安排和时间节点。8.工程验收标准和方法：详细说明工程验收的标准和验收流程。9.变更订单：如有合同变更，需提供变更订单和变更后的合同条款。10.争议解决协议：如双方发生争议，可参照争议解决协议进行解决。说明二：违约行为及责任认定：1.承包商违约：未按照合同约定完成工程：承包商未按照约定的时间和质量要求完成工程，视为违约。擅自停工、窝工：承包商无正当理由停工或窝工，影响工程进度，视为违约。质量不符合标准：承包商提供的工程质量不符合约定的质量标准，视为违约。违约责任：承包商应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿因违约造成的损失等。2.业主违约：未按照合同约定支付价款：业主未按照约定的时间和金额支付合同价款，视为违约。擅自变更设计：业主未经承包商同意，擅自变更设计，影响工程进度和质量，视为违约。违约责任：业主应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿因违约造成的损失等。示例说明：若承包商未按照合同约定完成工程，业主有权按照合同约定要求承包商支付违约金，并有权要求承包商赔偿因工程延期导致的损失。若业主未按照合同约定支付价款，承包商有权拒绝继续施工，并要求业主支付违约金，并有权要求业主赔偿因工程暂停导致的损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指双方按照合同约定履行各自的权利和义务。3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.损失赔偿：指因违约行为导致的实际损失，包括直接损失和间接损失。5.合同解除：指合同双方协商一致或者依法解除合同关系。6.争议解决：指双方对于合同履行过程中发生的争议通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式进行解决。不可抗力条款应用于合同履行过程中，如因