一级造价工程师《造价管理》湖北省宜昌市远安县2024年模拟预测试卷含解析

一级造价工程师《造价管理》湖北省宜昌市远安县2024年模拟预测试卷第1题：单选题(本题1分)下列工程项目目标控制方法中，可用来找出工程质量主要影响因素的是（）。A.直方图法B.鱼刺图法C.排列图法D.S曲线法第2题：单选题(本题1分)根据《合同法》，关于要约和承诺的说法，正确的是（）。A.撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之后到达受要约人B.承诺的内容应当与要约的内容一致C.要约邀请是合同成立的必经过程D.撤回承诺的通知应当在要约确定的承诺期限内到达要约人第3题：单选题(本题1分)下列关于工程项目管理组织机构形式的表述中，正确的是（）。A.直线制组织机构中各职能部门的职责分明，但信息传递线路长B.职能制组织机构能够分别从职能角度对下级进行业务管理C.直线职能制机构中各职能部门可以直接下达命令，传递信息路线短D.矩阵制组织机构实现了集权和分权的最优组合，具有较强的稳定性第4题：单选题(本题1分)在投资方案的经济效果分析中，通常只考虑利息支出。利息支出的估算不包括（）。A.长期借款利息B.流动资金借款利息C.相关手续费D.短期借款利息第5题：单选题(本题1分)在建设工程进度控制计划体系中，用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等的计划表是（）。A.工程项目总进度计划表B.工程年度计划项目表C.工程项目进度平衡表D.投资计划年度分配表第6题：单选题(本题1分)在价值工程活动中，所绘制的功能系统图是指按照一定的原则和方式将定义的功能连接起来的一个完整的功能体系。在该体系中，上级功能和下级功能分别是指（）。A.目标功能和手段功能B.基本功能和辅助功能C.必要功能和过剩功能D.使用功能和美学功能第7题：单选题(本题1分)下列关于工程项目设计方案评价综合费用法的说法中，不正确的是（）。A.综合费用法以综合费用最小为最佳方案B.综合费用法是一种静态价值指标评价方法C.综合费用法只适用于建设周期较短的工程D.利用综合费用法能使工程的价值大幅提高第8题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，由施工承包单位提出的索赔按程序得到了处理，且施工单位接受索赔处理结果的，建设单位应在作出索赔处理答复后（）天内完成赔付。A.14B.21C.28D.42第9题：单选题(本题1分)在建设工程竣工结算审查时，实行总承包的工程，由（）编制单位工程竣工结算，在总包单位审查的基础上由建设单位审查。A.总包单位B.分包单位C.监理单位D.具体承包单位第10题：单选题(本题1分)审查工程设计概算时，总概算投资超过批准投资估算（）以上的，需重新上报审批。A.5%B.8%C.10%D.15%第11题：单选题(本题1分)价值工程是以提高产品的价值为目的的，应用价值工程就是要研究（）。A.产品功能保持不变前提下的最低生产成本B.产品功能与产品寿命周期成本的最佳匹配C.产品功能保持不变前提下的最低使用成本D.产品成本不变前提下的最佳产品功能第12题：单选题(本题1分)按工程进度编制施工阶段资金使用计划，首先要进行的工作是（）。A.计算单位时间的资金支出目标B.编制工程施工进度计划C.编制资金使用时间进度计划的S曲线D.计算规定时间内的累计资金支出额第13题：单选题(本题1分)在计算企业所得税应纳税所得额时，可列为免税收入的是（）。A.接受捐赠收入B.特许权使用费收入C.提供劳务收入D.国债利息收入第14题：单选题(本题1分)下列工程项目管理组织机构形式中，易于实现统一指挥的是（）。A.矩阵制和职能制B.职能制和直线制C.直线制和直线职能制D.直线职能制和矩阵制第15题：单选题(本题1分)关于Partnering模式的说法，正确的是（）。A.Partnering协议是业主与承包商之间的协议B.Partnering模式是一种独立存在的承发包模式C.Partnering模式特别强调工程参建各方基层人员的参与D.Partnering协议不是法律意义上的合同第16题：单选题(本题1分)根据《建设工程安全生产管理条例》，专项施工方案应由（）组织审核。A.建设单位技术部门B.项目监理机构C.安全监督机构D.施工单位技术部门第17题：单选题(本题1分)对于实行项目管理法人责任制的项目，董事会应负责（）。A.组织编制初步设计文件B.控制工程投资，工期和质量C.组织工程设计招标D.筹措建设资金第18题：单选题(本题1分)某施工企业拟从银行借款500万元，期限5年，年利率8%，按复利计息，则企业支付本利和最多的还款方式为（）。A.每年年末偿还当期利息，第5年年末一次还清本金B.每年年末等额本金还款，另付当期利息C.每年年末等额本息还款D.第5年年末一次还本付息第19题：单选题(本题1分)应用直方图法分析工程质量状况时，直方图出现折齿型分布的原因是（）。A.数据分组不当或组距确定不当B.少量材料不合格C.短时间内工人操作不熟练D.数据分类不当第20题：单选题(本题1分)采用邀请招标方式时，邀请对象应以5-10家为宜，至少不应少于（）家。A.1B.2C.3D.4第21题：单选题(本题1分)按照价值工程活动的工作程序，通过功能分析与整理明确必要功能后的下一步工作是（）。A.功能评价B.功能定义C.方案评价D.方案创造第22题：单选题(本题1分)某项目在借款偿还期内的息税前利润为2000万元，折旧为5000万元，摊销为2000万元，企业所得税为150万元，还本金额为15000万元，计入总成本费用的应付利息为1500万元，计入总成本费用的全部利息为2500万元，则该项目的利息备付率为（）。A.1.07B.1.125C.1.33D.1.5第23题：单选题(本题1分)设备采购合同约定，任何一方不履行合同，应当支付违约金5万元，采购人按照约定向供应商交付定金8万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是（）万元。A.16B.5C.8D.13第24题：单选题(本题1分)根据《施工合同法律解释一》规定，承包人资质低于招标要求的资质，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，正确的处理方式为（）。A.不予支持B.应予支持C.双方协商解决D.折价支付工程价款第25题：单选题(本题1分)根据《民法典》，下列对于要约的描述不正确的是（）。A.要约到达受要约人时生效B.寄送的价目表是要约邀请C.虽然受要约人对要约的内容做出变更，但仍是承诺D.要约是希望与他人订立合同的意思表示第26题：单选题(本题1分)单代号网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.由关键工作组成B.相邻两项工作之间时间间隔均为零C.由关键节点组成D.相邻两项工作之间间歇时间均相等第27题：单选题(本题1分)提供交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权，增值税税率为（）。A.6%B.11%C.17%D.9%第28题：单选题(本题1分)批准的投资估算为5000万元，总概算超过（）万元时，需要进行技术经济论证，重新上报审批。A.5000B.5500C.6000D.6500第29题：单选题(本题1分)下列属于依法必须招标的项目可以不进行招标的情况是（）。A.受自然环境限制，只有少量潜在招标人B.招标费用占项目合同金额比例过大C.因技术复杂，只有少量潜在招标人D.采购人依法能够自行建设、生产或组织第30题：单选题(本题1分)在建设工程施工方案一定的前提下，工程费用会因工期的不同而不同。随着工期的缩短，工程费用的变化趋势是（）。A.直接费增加，间接费减少B.直接费和间接费均增加C.直接费减少，间接费增加D.直接费和间接费均减少第31题：单选题(本题1分)下列资金筹措渠道与方式中，新设项目法人可用来筹措项目资本金的是（）。A.发行债券B.信贷融资C.融资租赁D.合资合作第32题：单选题(本题1分)下列各项费用中，属于费用效率（CE）法中设置费（IC）的是（）。A.试运转费B.维修用设备费C.运行动能费D.项目报废的费用第33题：单选题(本题1分)为确保政府财政承受能力，每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出，占一般公共预算支出的比例应当不超过（）。A.20%B.15%C.10%D.5%第34题：单选题(本题1分)某工程双代号时标网络计划如下图所示，如果其中的B.C和G三项工作共用一台施工机械而必须顺序施工，则在不影响总工期及工作工艺关系的前提下，该施工机械在施工现场的最小闲置时间是（）周。A.1B.2C.3D.4第35题：单选题(本题1分).在下列评价方法中，属于互斥型投资方案经济效果动态评价方法的是（）。A.增量投资回收期法B.增量投资内部收益率法C.综合总费用法D.年折算费用法第36题：单选题(本题1分)建设单位编制的计划体系不包括（）。A.工程项目前期工作计划B.工程项目建设总进度计划C.工程项目年度计划D.项目管理规划大纲第37题：单选题(本题1分)某固定资产原价为10000元，预计净残值为400元，使用年限为5年。若采用双倍余额递减法计算折旧，则第4年的折旧额为（）元。A.1440B.1220C.880D.864第38题：单选题(本题1分)根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于常用直接投资和资金注人方式的政府投资项目，政府需要严格审批其（）。A.初步设计和概算B.开工报告C.资金申请报告D.项目核准报告第39题：单选题(本题1分)某企业借款1000万元，期限2年，年利率8%，按年复利计算，到期一次性还本付息，则第2年应计的利息为（）万元。A.40.0B.80.0C.83.2D.86.4第40题：单选题(本题1分)之所以采用内部收益率法评价投资方案经济效果而不选用净现值法，是因为内部收益率法（）。A.考虑资金的时间价值B.反映项目投资中单位投资的盈利能力C.反映投资过程的收益程度D.考虑项目在整个计算期内的经济状况第41题：单选题(本题1分)PFI项目融资方式的特点包括（）。A.有利于公共服务的产出大众化B.项目控制权必须有公共部门掌握C.项目融资成本低，手续简单D.政府无需对私营企业作出特许承诺第42题：单选题(本题1分)有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，应当回避的是指（）。A.招标单位的主要负责人B.招标代理机构相关业务的代表C.与招标单位有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的D.项目主管部门或者行政监督部门的人员第43题：单选题(本题1分)建设工程发生质量事故，有关单位按照《建设工程质量管理条例》的规定，应当及时向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告的时限是（）小时内。A.3B.6C.12D.24第44题：单选题(本题1分)下列对于价值工程的描述不正确的是（）。A.价值工程的目标是以最低的生产成本，使产品具备其所必须具备的功能B.产品的寿命周期成本由生产成本和使用及维护成本组成C.价值工程的核心是对产品进行功能分析D.价值工程将产品价值、功能和成本作为一个整体同时来考虑第45题：单选题(本题1分)根据《政府采购法》，对于实行集中采购的政府采购，集中采购目录应由（）公布。A.省级以上人民政府B.国务院相关主管部门C.省级政府采购主管部门D.县级以上人民政府第46题：单选题(本题1分)优先股最大的一个特点是每年的（）不是固定不变的，当项目运营过程中出现资金紧张时可暂不支付。A.股息率B.股利C.面值D.成本率第47题：单选题(本题1分)建设工程施工许可证应当由（）申请领取。A.施工单位B.设计单位C.监理单位D.建设单位第48题：单选题(本题1分)根据《民法典（合同编）》，下列变更中属于新要约的是（）的变更。A.要约确认方式B.合同文件寄送方式C.合同履行地点D.承诺生效地点第49题：单选题(本题1分)某技术方案的现金流量为常规现金流量，当基准收益率为8％时，净现值为400万元。若基准收益率变为10%，该技术方案的NPV将（）。A.大于400万元B.小于400万元C.等于400万元D.不确定第50题：单选题(本题1分)从价值工程实践来看，决定价值工程成败的关键是（）。A.方案创造B.功能评价C.功能定义D.对象选择第51题：单选题(本题1分)既有法人作为项目法人的，下列项目资本金来源中，属于既有法人外部资金来源的是（）。A.企业增资扩股B.企业银行存款C.企业资产变现D.企业产权转让第52题：单选题(本题1分)双代号网络计划中，关于关键节点的说法正确的是（）。A.关键工作两端的节点必然是关键节点B.关键节点的最早时间与最迟时间必然相等C.关键节点组成的线路必然是关键线路D.两端是关键节点的工作必然是关键工作第53题：单选题(本题1分)在比较筹资方式、选择筹资方案时，作为项目公司资本结构决策依据的资金成本是（）。A.个别资金成本B.筹集资金成本C.综合资金成本D.边际资金成本第54题：单选题(本题1分)控制工程造价最有效的手段是（）。A.管理与经济相结合B.技术与经济相结合C.管理与组织相结合D.技术与组织相结合第55题：单选题(本题1分)根据《招标投标法》，下列关于招标投标的说法，正确的是（）。A.招标分为公开招标、邀请招标和议标三种方式B.联合体中标后，联合体各方应分别与招标人签订合同C.招标人不得修改已发出的招标文件D.投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应第56题：单选题(本题1分)关于合同争议仲裁的说法，正确的是（）。A.仲裁是诉讼的前置程序B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定第57题：单选题(本题1分)在比较筹资方式选择筹资方案时，用于比较各种筹资方式资金成本的高低资金成本是（）。A.个别资金成本B.筹集资金成本C.综合资金成本D.边际资金成本第58题：单选题(本题1分)根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列关于工程竣工日期确定的说法，正确的是（）。A.建设工程经竣工验收合格的，以提交竣工结算文件为竣工日期B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期C.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以提交竣工结算文件为竣工日期第59题：单选题(本题1分)工程项目构思策划需要完成的工作内容是（）。A.论证采用项目法人责任制还是代建制B.比选项目融资方案C.描述项目系统的构成D.确定项目实施组织第60题：单选题(本题1分)建设工程全寿命期造价是指建设工程的（）之和。A.初始建造成本与建成后的日常使用成本B.建筑安装成本与报废拆除成本C.土地使用成本与建筑安装成本D.基本建设投资与更新改造投资第61题：多选题(本题2分)有甲、乙、丙、丁四个计算期相同的互斥型方案，投资额依次增大，内部收益率IRR依次为9%、11%、13%、12%，基准收益率为10%。采用增量投资内部收益率△IRR进行方案比选，正确的做法有（）。A.乙与甲比较，若△IRR＞10%，则选乙B.丙与甲比较，若△IRR＜10%，则选甲C.丙与乙比较，若△IRR＞10%，则选丙D.丁与丙比较，若△IRR＜10%，则选丙E.直接选丙，因其IRR超过其他方案的IRR第62题：多选题(本题2分)组织流水施工，表达流水施工在时间安排上所处状态的参数是（）。A.流水强度B.流水节拍C.流水步距D.流水施工工期E.总自由时差第63题：多选题(本题2分)按现行规定，属于契税征收对象的行为有（）。A.房屋建造B.房屋买卖C.房屋出租D.房屋赠予E.房屋交换第64题：多选题(本题2分)根据《建设工程安全生产管理条例》，下列安全生产责任中，属于建设单位安全责任的有（）。A.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用并纳入工程概算B.对采用新结构的建设工程，提出保障施工作业人员安全的措施建议C.拆除工程施工前，将拟拆除建筑物的说明、拆除施工组织方案等资料报有关部门备案D.建立健全安全生产责任制度，制定安全生产规章制度和操作规程E.对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果第65题：多选题(本题2分)按用户的需求分类中的不必要功能包括（）。A.多余功能B.美学功能C.辅助功能D.过剩功能E.重复功能第66题：多选题(本题2分)下列评价指标中，属于投资方案经济效果静态评价指标的有（）。A.内部收益率B.利息备付率C.投资收益率D.资产负债率E.净现值率第67题：多选题(本题2分)依据我国《招标投标法》规定，招标人应当根据建设施工项目的特点和需要编制招标文件，招标文件应当包括（）。A.招标项目的技术要求B.评标标准C.投标报价要求D.拟用于招标项目的机械设备E.拟签订合同的主要条款第68题：多选题(本题2分)互斥型投资方案经济效果评价可采用的静态分析方法有（）。A.最小公倍数法B.增量投资收益率法C.增量投资回收期法D.综合总费用法E.年折算费用法第69题：多选题(本题2分)项目管理采用矩阵制组织机构形式的特点有（）。A.组织机构稳定性强.B.容易造成职责不清C组织机构灵活性大D组织机构机动性强E每-个成员受双重领导第70题：多选题(本题2分)公开招标与邀请招标均要经过（）三个阶段。A.招标准备B.资格审查与投标C.开标评标与授标D.资格预审E.发布招标公告第71题：多选题(本题2分)根据《标准施工招标文件》中的合同条款，签约合同价包含的内容有（）。A.变更价款B.暂列金额C.索赔费用D.结算价款E.暂估价第72题：多选题(本题2分).建筑工程一切险的保险人可采取的赔付方式有（）。A.重置B.修复C.还保险费D.延长保险期限E.赔付修理费用第73题：多选题(本题2分)根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位项目经理的安全职责有（）。A.应当制定安全生产规章制度B.落实安全生产责任制C.确保安全生产费用的有效使用D.保证安全生产条件所需资金的投入E.及时、如实报告生产安全事故第74题：多选题(本题2分)根据《标准设计招标文件（2017年版）》规定，属于设计合同发包人违约的情形是指（）。A.延迟提供设计文件B.未按合同约定支付设计费用C.未按约定提供设计任务书D.自身原因造成设计停止E.合同文件缺失发包人要求第75题：多选题(本题2分)既有法人筹措新建项目资金时，属于其外部资金来源的有（）。A.企业增资扩股B.资本市场发行的股票C.企业现金D.企业资产变现E.企业产权转让第76题：多选题(本题2分)根据《招标投标法实施条例》，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或投标人的情形有（）。A.就同一招标项目向投标人提供相同的项目信息B.设定的技术和商务条件与合同履行无关C.以特定行业的业绩作为加分条件D.对投标人采用无差别的资格审查标准E.对招标项目指定特定的品牌和原产地第77题：多选题(本题2分)下列关于价值工程的说法中，正确的有（）。A.价值工程的核心是对产品进行功能分析B.降低产品成本是提高产品价值的唯一途径C.价值工程活动应侧重于产品的研究、设计阶段D.功能整理的核心任务是剔除不必要功能E.功能评价的主要任务是确定功能的目标成本第78题：多选题(本题2分)施工成本管理中，企业对项目经理部可控责任成本进行考核的指标有（）。A.直接成本降低率B.预算总成本降低率C.责任目标总成本降低率D.施工责任目标成本实际降低率E.施工计划成本实际降低率第79题：多选题(本题2分)根据九部委联合发布的《标准材料采购招标文件》和《标准设备采购招标文件》，关于当事人义务的说法，正确的有（）。A.迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的5%B.支付迟延交货违约金不能免除卖方继续交付合同材料的义务C.采购合同订立时的卖方营业地为标的物交付地D.卖方在交货时应将产品合格证随同产品交买方据以验收E.迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%第80题：多选题(本题2分)某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间，该计划表明（）。A.工作2-4的总时差为零B.工作2-5的自由时差为2C.工作1-3的自由时差为零D.工作6-7为关键工作E.工作3-6的自由时差为3

参考答案1、【正确答案】：C【试题解析】：可用来找出工程质量影响因素的方法包括鱼刺图法和排列图法，但鱼刺图法仅仅能够逐层排查，找出工程质量影响因素，无法确定主要因素、次要因素；而排列图法可以将影响因素分为主要因素、次要因素和一般因素。参见教材P104。2、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P46本题考查的是合同法。承诺的内容应当与要约的内容一致。3、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：工程项目管理组织机构的特点。直线职能制的特点：集中领导、职责清楚，有利于提高管理效率；横向联系差，传递路线长。矩阵制组织机构经常变动，稳定性差。4、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P304知识点：工程项目经济评价报表的编制。在投资方案的经济效果分析中，通常只考虑利息支出。利息支出的估算包括长期借款利息、流动资金借款利息和短期借款利息三部分。5、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P85知识点：工程项目计划体系。工程项目进度平衡表，明确各种设计文件交付日期，主要设备交货日期，施工单位进场日期，水电及道路接通日期等，以保证工程建设中各个环节相互衔接，确保工程项目按期投产或交付使用。6、【正确答案】：A【试题解析】：产品整体功能的数量标准确定之后，就可依据"手段功能必须满足目的功能要求"的原则，运用目的一一手段的逻辑判断，由上而下逐级推算、测定各级手段功能的数量标准。（A正确）7、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P309知识点：设计方案评价与优化。综合费用法是一种静态价值指标评价方法，没有考虑资金的时间价值，只适用于建设周期较短的工程。此外，由于综合费用法只考虑费用，未能反映功能、质量、安全、环保等方面的差异，因而只有在方案的功能、建设标准等条件相同或基本相同时才能采用。8、【正确答案】：C【试题解析】：施工承包单位接受索赔处理结果的，建设单位应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。9、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是工程结算及其审查。工程竣工结算是指施工承包单位按施工合同并经验收合格后，与建设单位进行的最终工程价款结算。在建设工程竣工结算审查时，实行总承包的工程，由具体承包单位编制单位工程竣工结算，在总包单位审查的基础上由建设单位审查。10、【正确答案】：C【试题解析】：对总概算投资超过批准投资估算10%以上的，应进行技术经济论证，需重新上报进行审批。11、【正确答案】：B【试题解析】：本题考核的是价值工程的概念。价值工程（ValueEngineering，VE）是以提高产品或作业价值为目的，通过有组织的创造性工作，寻求用最低的寿命周期成本，可靠地实现使用者所需功能的一种管理技术。12、【正确答案】：B【试题解析】：按工程进度编制资金使用计划的程序：①编制工程施工进度计划；②计算单位时间的资金支出目标；③计算规定时间内的累计资金支出额；④绘制资金使用时间进度计划的S曲线。13、【正确答案】：D【试题解析】：企业的下列收入为免税收入：国债利息收入；符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益；在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益；符合条件的非营利组织的收入。14、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P80直线制的优点包括结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速。直线职能制的优点包括：既保持了直线制统一指挥的特点，又满足了职能制对管理工作专业化分工的要求。其主要优点是集中领导、职责清楚，有利于提高管理效率。15、【正确答案】：D【试题解析】：A项，Partnering协议并不仅仅是建设单位与承包单位之间的协议，而需要工程建设参与各方共同签署。B项，Partnering模式不是一种独立存在的模式，它通常需要与工程项目其他组织模式中的某一种结合使用。C项，Partnering模式高层管理的参与。16、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P97本题考查的是工程项目施工组织设计。专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。17、【正确答案】：D【试题解析】：建设项目董事会的职权有：负责筹措建设资金；审核上报项目初步设计和概算文件；审核上报年度投资计划并落实年度资金；提出项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；负责提出项目竣工验收申请报告；审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务;聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。选项ABC属于项目总经理的工作职权。18、【正确答案】：D【试题解析】：A每年末支付利息，其实为单利，本利和为700万元，B每年本金基数少100，本利和为620万元，C利用现值年金公式求出每年需偿还125.23万元，本利和为626万元，D复利计息，本利和为734.66万元。选择最大的D。19、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是直方图法分析工程质量状况。（a）正常型。中间高，两侧低，左右接近对称。（b）折齿型分布。这多数是由于作频数表时，分组不当或组距确定不当所致。（c）绝壁型。直方图的分部中心偏向一侧，通常是因操作者的主观因素所造成。（d）孤岛型分布。出现孤立的小直方图，这是由于少量材料不合格，或短时间内工人操作不熟练所造成。（e）双峰型分布。一般是由于在抽样检查以前，数据分类工作不够好，使两个分布混淆在一起所造成。20、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P313知识点：施工招标方式和程序。采用邀请招标方式时，邀请对象应以5-10家为宜，至少不应少于3家，否则就失去了竞争意义。21、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P209本题考查的是功能评价。通过功能分析与整理明确必要功能后，价值工程的下一步工作就是功能评价。22、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。利息备付率=息税前利润/计入总成本费用的应付利息=2000/1500=1.33。23、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P56知识点：违约责任。双方约定了定金和违约金，只能选其一，如果选择违约金，守约方可以获得的金额为：8＋5＝13（万）；如果选择定金，根据双倍返还原则，守约方可以获得的金额为：8＋8＝16（万元）。24、【正确答案】：B【试题解析】：建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。25、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P45要约邀请是希望他人向自己发出要约的表示。拍卖公告、招标公告、招股说明书、债券募集办法、基金招募说明书、商业广告和宣传、寄送的价目表等为要约邀请。要约到达受要约人时生效。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。26、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P130本题考查的是单代号网络计划。单代号网络计划中，关键工作相连，并保证相邻两项关键工作之间的时间间隔为零而构成的线路就是关键线路。27、【正确答案】：D【试题解析】：转让土地使用权、销售不动产、提供不动产租赁、提供建筑服务、提供交通运输服务、提供邮政服务、提供基础电信服务，适用增值税税率为9%。28、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P311本题考查的是概预算文件审查。对总概算投资超过批准投资估算10%以上的，应进行技术经济论证，需重新上报进行审批。即5000×（1+10%）=5500（万元）。29、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P35本题考查的是招标投标法实施条例。有下列情形之一的，可以不进行招标：（1）需要采用不可替代的专利或者专有技术；（2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；（3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；（4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；（5）国家规定的其他特殊情形。30、【正确答案】：A【试题解析】：知识点：网络计划的优化。工程费用的变化趋势是直接费增加，间接费减少。31、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查新设项目法人的资本金筹措方式。（1）在资本市场募集股本资金。（2）合资合作。选项ABC都是负债融资方式。32、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P222本题考查的是工程寿命周期成本分析方法及其特点。设置费IC：研究开发费、设计费、制造费、安装费、试运转费。选项BCD属于维持费。33、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是ppp项目。每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出，占一般公共预算支出比例应当不超过10%。34、【正确答案】：A【试题解析】：知识点：双代号时标网络计划。工作B在第1周末开始，第3周末结束；工作C在第3周末开始，第7周末结束，闲置一周；工作G在第8周末开始，第10周末结束。35、【正确答案】：B【试题解析】：对于计算期相同的互斥方案，常用的经济效果评价方法有净现值(NPV)法、增量投资内部收益率(AIRR)洚、净年值(NAV)法。对于计算期不同的互斥方案经济效果的评价，首先必须对计算期作出某种假定，使得方案在相等期限的基础上进行比较，这样才能保证得到合理的结论。最常用的是净年值(NAV)法，其次是在相同的计算期下比较净现值（NPV)的大小，常用的方法有最小公倍数法（又称方案重复法）、研究期法和无限计算期法。见教材第二章第二节P64。【考核要点】互斥型方案的评价。36、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是建设单位的计划体系。建设单位编制的计划体系包括工程项目前期工作计划、工程项目建设总进度计划和工程项目年度计划。承包单位的计划体系包括投标时编制的项目管理规划大纲和承包合同签订之后编制的项目管理实施规划。37、【正确答案】：C【试题解析】：年折旧率=2×100%/5=40%第一年折旧额=10000×40%=4000（元）第二年折旧额=(10000-4000)×40%=2400（元）第三年折旧额=（10000-4000-2400）×40%=1440（元）第四年折旧额=(10000-4000-2400-1440-400)/2=880（元）38、【正确答案】：A【试题解析】：根据《国务院关于投资体制改革的决定》，政府投资项目实行审批制；非政府投资项目实行核准制或登记备案制。对于釆用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算；对于釆用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，则只审批资金申请报告。见教材第四章第一节P189。【考核要点】项目投资决策审批制度。39、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是利息。1000*（1+8%）*8%=86.4。40、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。与净现值相比较，采用内部收益率法评价投资方案经济效果的优点最能够反映投资过程的收益程度。41、【正确答案】：A【试题解析】：PFI方式的核心旨在增加包括私营企业参与的公共服务或是公共服务的产出大众化。42、【正确答案】：D【试题解析】：有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，应当回避：1）招标单位或投标单位主要负责人的近亲属；2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；3）与投标单位有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。43、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P27知识点：建设工程质量管理条例。建设工程发生质量事故，有关单位按照《建设工程质量管理条例》的规定，应当及时向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告的时限是24小时内。44、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P202知识点：价值工程的基本原理和工作程序。价值工程的目标是以最低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能。45、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P41集中采购的范围由省级以上人民政府公布的集中采购目录确定。46、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是资金成本的计算。优先股最大的一个特点是每年的股利不是固定不变的，当项目运营过程中出现资金紧张时可暂不支付。47、【正确答案】：D【试题解析】：建设工程施工许可证应当由建设单位申请领取。48、【正确答案】：C【试题解析】：有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。49、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是净现值与净年值。工程经济中常规投资项目的净现值函数曲线随着利率的增加而递减。如果利率（基准收益率）为8%时，净现值为400万元，那么利率（基准收益率）为10%（大于8%）时，净现值一定小于400万元。50、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P217从价值工程实践来看，方案创造是决定价值工程成败的关键。51、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P230本题考查的是项目资金筹措的渠道和方式。既有法人项目资本金来源分为内、外两个方面。内部资金来源：企业的现金、未来生产经营中获得的可用于项目的资金、企业资产变现、企业产权转让。外部资金来源：企业增资扩股、优先股、国家预算内投资。52、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P127本题考查的是节点法。在双代号网络计划中，关键线路上的节点称为关键节点。关键工作两端的节点必为关键节点，但两端为关键节点的工作不一定是关键工作。关键节点的最迟时间与最早时间的差值最小。特别是当网络计划的计划工期等于计算工期时，关键节点的最早时间与最迟时间必然相等。关键节点必然处在关键线路上，但由关键节点组成的线路不一定是关键线路。53、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P238本题考查的是资金成本的构成、性质、作用。综合资金成本是项目公司资本结构决策的依据。54、【正确答案】：B【试题解析】：技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段。应通过技术比较、经济分析和效果评价，正确处理技术先进与经济合理之间的对立统一关系，力求在技术先进条件下的经济合理、在经济合理基础上的技术先进，将控制工程造价观念渗透到各项设计和施工技术措施之中。（故B正确）55、【正确答案】：D【试题解析】：选项A，招标分为公开招标和邀请招标两种方式；选项B，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任；选项C，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。56、【正确答案】：C【试题解析】：仲裁裁决具有法律约束力。合同当事人应当自觉执行裁决，不执行的，另一方当事人可以申请有管辖权的人民法院强制执行。57、【正确答案】：A【试题解析】：个别资金成本主要用于比较各种筹资方式资金成本的高低，是确定筹资方式的重要依据。58、【正确答案】：B【试题解析】：选项A错误，建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。选项C错误，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。选项D错误，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工报告之日为竣工日期。59、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是项目构思策划。项目构想策划的主要内容包括：（1）工程项目的定义。（2）工程项目的定位。（3）工程项目的系统构成。60、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是建设工程全寿命期造价的知识。建设工程全寿命期造价是指建设工程初始建造成本和建成后的日常使用成本之和，它包括建设前期、建设期、使用期及拆除期各个阶段的成本。61、【正确答案】：CD【试题解析】：AB两项没有考虑绝对效果检验，甲方案本身不可行。E项，内部收益率不能用于多方案比选。62、【正确答案】：BCD【试题解析】：2021教材P109本题考查的是流水施工的特点和参数。时间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数，主要包括流水节拍、流水步距和流水施工工期等。63、【正确答案】：BDE【试题解析】：契税的纳税对象是在境内转移土地、房屋权属的行为。具体包括以下5种情况：（1）国有土地使用权出让（转让方不交土地增值税）。（2）国有土地使用权转让（转让方还应交土地增值税）。（3）房屋买卖（转让方符合条件的还需交土地增值税）。以下几种特殊情况也视同买卖房屋：①以房产抵债或实物交换房屋；②以房产做投资或做股权转让；③买房拆料或翻建新房。（4）房屋赠予，包括以获奖方式承受土地房屋权属。（5）房屋交换（单位之间进行房地产交换还应交土地增值税）。64、【正确答案】：AC【试题解析】：2021教材P28本题考查的是建设工程安全生产管理条例。选项B错误，采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议；选项D错误，施工单位应当建立健全安全生产责任制度，制定安全生产规章制度和操作规程；选项E错误，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果。65、【正确答案】：ADE【试题解析】：本题考查的是价值工程方法。不必要功能包括多余功能、重复功能、过剩功能。66、【正确答案】：BCD【试题解析】：静态评价指标：投资收益率（总投资收益率、资本金净利润率），静态投资回收期，偿债能力（资产负债率、利息备付率、偿债备付率）。动态评价指标：内部收益率、动态投资回收期、净现值、净现值率、净年值。67、【正确答案】：ABCE【试题解析】：招标文件应包括招标项目的技术要求、对招标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。68、【正确答案】：BCDE【试题解析】：A为动态方法。69、【正确答案】：CDE【试题解析】：矩阵制组织机构的优点是能根据工程任务的实际情况灵活地组建与之相适应的管理机构，具有较大的机动性和灵活性（选项CD）。它实现了集权与分权的最优结合，有利于调动各类人员的工作积极性，使工程项目管理工作顺利地进行。但是，矩阵制组织机构经常变动，稳定性差（选项A），尤其是业务人员的工作岗位频繁调动。此外，矩阵中的每一个成员都受项目经理和职能部门经理的双重领导（选项E），如果处理不当，会造成矛盾，产生扯皮现象。选项B属于职能制的特点。70、【正确答案】：ABC【试题解析】：2021教材P313知识点：施工招标方式和程序。公开招标与邀请招标在程序上的主要差异：一是使施工承包商获得招标信息的方式不同；二是对投标人资格审查的方式不同。但是，公开招标与邀请招标均要经过招标准备、资格审查与投标、开标评标与授标三个阶段。71、【正确答案】：BE【试题解析】：2021教材P317本题考查的是国内工程施工合同示范文本。签约合同价。是指签订合同时合同协议书中写明的，包括暂列金额、暂估价的合同总金额。72、【正确答案】：ABE【试题解析】：建筑工程一切险的保、人可有三种赔付方式以现金支付赔款；修复或重置；赔付修理费用。具体选择哪种方式，应视具体情况与被保险人商定。但保险人的赔偿责