2023年投资项目管理师之投资建设项目实施通关试题库(有答案)

2023年整理投资项目管理师之投资建设

项目实施通关试题库（有答案）

单选题（共50题）

1、下列属于建设单位对施工阶段的管理工作的是（）。

A.主持召开第一次工地会议

B.建立管理工作月报制度，逐月检查进度计划完成情况

C.编制工程建设施工的总体进度计划和年度资金使用计划

D.审核重要工序、关键部位的施工技术方案

【答案】B

2、建设工程监理与相关服务收费应根据建设项目投资额的不同情况,

分别实行政府指导价和（）。

A.政府定价

B.合同约定价

C.市场调节价

D.合同估算价

【答案】C

3、建设项目竣工验收主要是（）的任务。

A.施工方

B.项目业主

C.监理单位

D.勘察、设计单位

【答案】B

4、下列关于安全计划的表述，错误的是（）。

A.安全计划是根据项目特点进行安全策划最终形成的文件

B.安全计划包括规划安全作业目标

C.安全计划应在项目开始实施前制定

D.安全计划只可在项目实施前进行调整，在实施过程中不得做任何

改变

【答案】D

5、施工单位应对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制

（）。

A.安全技术措施

B.专项施工方案

C.施工现场临时用电方案

D.工程变更方案

【答案】B

6、对于资金需求量大、偿债能力较强的大型建设项目，可申请（）。

A.银团贷款

B.委托贷款

C.融资租赁

D.债权融资

【答案】A

7、承包商提出索赔的期限自（）时终止。

A.提交最终结清申请单

B.提出工程接收证书颁发

C.接受最终结清证书

D.接受缺陷责任期终止证书

【答案】C

8、合同中无相应计价项目的小型变更工程适用于的计价方式是（）。

A.按照成本加利润的原则商定或确定变更工作的单价

B.参照类似子目的单价确定变更价格

C.以计日工为依据定价

D.重新编制工程项目报价单

【答案】C

9、工程建设项目招标人对项目实行总承包招标时，以（）形式包括

在总承包范围内的货物达到国家规定规模标准的，应当由总承包中

标人和工程建设项目招标人共同依法组织招标。

A.暂列金额

B.总承包服务费

C.暂估价

D.计日工

【答案】A

10、建设单位和承包单位均可共同努力友好解决争议的方式是（）。

A.协商

B.争议评审

C.仲裁

D.诉讼

【答案】A

11、（）是建筑安装工程质量控制的第一关。

A.承包方的资质控制

B.承包方施工准备的控制

C.建筑安装过程的全面控制

D.不合格控制

【答案】A

12、建设项目的某项工作，在某时点的计划工作预算费用为1000万

元，已完工作的预算费用为1500万元，已完工作实际费用为1800

万元，则此时的进度偏差（）万元。

A.-300

B.-500

C.300

D.500

【答案】D

13、下列不属于安全控制的目标的是（）。

A.减少或消除人的不安全行为

B.安全管理

C.改善生产环境和保护自然环境

D.对不安全行为进行惩罚

【答案】D

14、某下水管道项目进行赢值分析，原始项目估算为50050元，在

某时点的已完工作的预算费用为7600元，已完工作实际费用为

7700元，计划工作预算费用为7800元，根据对项目状况的分析，

则项目总成本的新估算为（）元。

A.43009

B.50609

C.50709

D.50809

【答案】C

15、由于设计入自身原因，延误了按合同规定的设计资料及设计文

件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的（）。

A.千分之一

B.千分之二

C.千分之三

D.千分之四

【答案】B

16、建设项目各参与方的资质、信誉和（）等，直接关系到其所承担

的建设项目。

A.原料价格

B.相关经验

C.质量控制

D.机构性能

【答案】B

17、工程保险属于建设项目工程实施中的（）。

A.财产保险

B.责任保险

C.信用保证保险

D.人数保险

【答案】A

18、企业的内部审计属企业内部管理的范畴，可归结为（）三方面。

A.监督、支持、服务

B.管理、控制、监督

C.监督、支持、管理

D.监督、服务、控制

【答案】A

19、规划区的建设项目，建设单位应当在项目竣工验收后（）内，向

规划行使主管部门报送建设项目竣工资料。

A.1个月

B.3个月

C.5个月

D.6个月

【答案】D

20、（）是建筑安装工程质量控制的第一关。

A.承包方的资质控制

B.承包方施工准备的控制

C.建筑安装过程的全面控制

D.不合格控制

【答案】A

21、下列关于项目资本金验资的表述，错误的是（）。

A.项目资本金以货币资金出资的，应按照建设项目开户银行实际收

到的资金和日期作为投资者投入资本的入账依据

B.项目资本金以实物或无形资产作为出资的，应按照投资协议或合

同确定的价值作为投资者出资入账的价值

C.项目资本金以实物出资的应以实物转移的时间作为出资入账的时

间

D.项目资本金以无形资产作为项目资本金出资的，应在投资协议或

合同中确定其价值并规定完成有关手续的时间确认为出资入账时间

【答案】C

22、对于（）竣工财务决算的报批，由各省、自治区、直辖市、计划

单列市财政厅（局）确定。

A.中央级小型项目

B.地方级建设项目

C.属国家确定的重点项目

D.中央级大中型

【答案】B

23、关于施工单位的质量责任与义务的表述，错误的是（）。

A.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包工程的质量

向分包单位负责

B.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量

监督机构

C.施工单位应当建立质量责任制

D.对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应

当有书面记录和专人签字

【答案】A

24、工程设计控制的中心思想是（）。

A.要求设计单位保质保量、按时间要求提供各阶段设计文件

B.采取预控措施，促使设计在满足质量和使用功能的前提下，不超

过设计投资并尽可能地实现节约

C.采取可行性研究阶段的投资估算和设计任务书，控制初步设计

D.采用对比分析法、查询法和详细审查等方式对其控制

【答案】B

25、建设项目内部控制中的（）用于规范员工在运作中的行为，旨在

倡导良好的职业道德，防止舞弊发生。：

A.行为控制

B.财务控制

C.运作控制

D.管理控制

【答案】A

26、总时差是在不影响（）的前提下，本工作可以利用的机动时间。

A.其紧后工作最早开始

B.总工期

C.其紧后工作最迟开始

D.其紧后工作最早完成

【答案】D

27、建设项目内部审计是（）的融合。

A.财务审计和管理审计

B.国家审计和社会审计

C.专项审计和社会审计

D.国家审计和管理审计

【答案】A

28、工程勘察综合资质等级的划分正确的是（）。

A.只设甲级

B.设甲级和乙级

C.设甲级，部分专业可以设乙级

D.不分等级

【答案】A

29、评标委员会对投标文件确认为废标的，应当由（）以上评委签字

确认。

A.1/2

B.2/3

C.3/4

D.3/5

【答案】B

30、对于复杂的、采用新工艺新技术又缺乏设计经验的重大项目，

可根据各个行业的特点，在初步设计方案设计基础上进行（）。

A.扩大初步设计

B.方案设计

C.技术设计

D.总体设计

【答案】A

31、材料招标中投标文件的内容一般不包括（）。

A.投标函

B.技术性能参数的详细描述

c.合同格式

D.投标一览表

【答案】C

32、由于建设项目的管理过程具有（）的特点，进度计划系统的编制、

管理和控制，既要沿用通用的管理原理，又要借鉴同类项目的进度

计划管理和控制经验与技术成果，结合本项目实际创造性的进行管

理。

A.一次性

B.动态性

C.系统性

D.阶段性

【答案】A

33、招标人采用邀请招标方式的，应保证有（）个以上具备承担招标

项目设计的能力，并具有相应资质的特定法人或者其他组织参加投

标。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】B

34、关于建设项目投资预算的表述，正确的是（）。

A.年度、季度投资预算是编制总投资预算的依据

B.投资总预算是考核设计方案经济性的依据

C.年度投资预算是对建设项目投资支出进行评审、核准、筹资、支

付和监控的主要依据

D.投资总预算是建设资金筹措和准备的依据

【答案】B

35、投标保证担保的有效期应超出投标有效期至少（）D。

A.10

B.15

C.20

D.28

【答案】D

36、不管采用哪种工程设计管理方式，最终决策人和最终风险承担

人都是（）o

A.施工总承包单位

B.设计单位

C.使用单位

D.建设单位

【答案】D

37、下列关于建设项目试车调试阶段的说法，不正确的是（）。

A.属于单机无负荷试车调试

B.属于联动无负荷试车调试

C.属于无负荷试车调试

D.属于有负荷试车调试

【答案】C

38、（）是指由建设项目业主和租赁公司的一方或者由双方共同组

织选定设备供应厂商，并与设备供应厂商进行技术和商务的谈判，

签署设备订货协议。

A.挑选租赁公司

B.办理租赁委托

C.签署订货协议

D.签订租赁合同

【答案】C

39、建筑面积在（）万m

A.2

B.7

C.9

D.5

【答案】D

40、下列不属于工程风险特征的是（）。

A.风险损失的严重性

B.风险事件的突发性

C.风险因素的大量性

D.风险防范的多元性

【答案】B

41、下列费用中，主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量导

致的费用是（）。

A.基本预备费

B.涨价预备费

C.生产准备费

D.工程质量监督费

【答案】A

42、银行贷款是指建设项目业主向银行以还本付息为条件借入货币

资金使用权的（）。

A.资金活动

B.债务活动

C.信贷活动

D.债券活动

【答案】B

43、对工程设计中提出采用超出国家现行技术标准的新技术、新工

艺、新材料、新设备，（）应组织科研试验和鉴定并主持审查其成果,

确认设计采用的成果。

A.建设项目业主

B.施工单位

C.设计单位

D.监理单位

【答案】A

44、建设单位应向项目主管部门和政府环境保护行政主管部门提交

项目环境保护工程预验收申请报告，附试运转监测报告，由（）组织

环保工程预验收。

A.县级政府环境保护行政主管部门

B.市级政府环境保护行政主管部门

C.省级政府环境保护行政主管部门

D.国务院环境保护行政主管部门

【答案】C

45、规划区的建设项目，建设单位应当在项目竣工验收后（）内，向

规划行使主管部门报送建设项目竣工资料。

A.1个月

B.3个月

C.5个月

D6个月

【答案】D

46、建设项目投资控制最核心最本质的部分是（）。

A.固定资产投资

B.流动资产投资

C.有形资产投资

D.无形资产投资

【答案】A

47、承包工程合同范围内的遗留尾工，应由（）。

A.承包商在限定时间内扫尾完成

B.项目业主一次性划给生产单位包干实施

C.项目业主分期划给生产单位包干实施

D.后期工程一并组织实施

【答案】A

48、由不同功能的计划构成的进度计划系统不包括（）。

A.项目总进度计划

B.指导性进度计划

C.控制性进度计划

D.实施性进度计划

【答案】A

49、履约担保的担保金额一般不得低于合同价款的（）。

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

【答案】A

50、由于建设项目的管理过程具有（）的特点，进度计划系统的编制、

管理和控制，既要沿用通用的管理原理，又要借鉴同类项目的进度

计划管理和控制经验与技术成果，结合本项目实际创造性的进行管

理。

A.一次性

B.动态性

C.系统性

D阶段性

【答案】A

多选题（共30题）

1、根据潜在损失承担主体划分，将工程风险划分为（）o

A.业主风险

B.承包商风险

C.其他关系风险

D.不可抗力风险

E.项目经理风险

【答案】ABC

2、下列关于施工阶段工程质量控制原则的表述，正确的是（）。

A.对建设项目工程施工全过程实施质量控制，并以事后控制为重点

B.严格要求承包单位执行有关材料试验制度和设备检验制度

C.对工程项目的人、机、料、方法、环境等因素进行全面的质量控

制，监督承包单位的质量保证体系落实到位

D.以工程设计、施工及验收规范、工程质量验评标准等为依据，督

促工程承包单位全面实现承包合同约定的质量目标

E.坚持不合格的建筑材料、构配件和设备不准在工程上使用

【答案】BCD

3、下列属于建设项目施工准备阶段的监理工作的是（）。

A.监理人员参加由建设项目业主组织的工程设计交底会

B.审查施工组织设计，总监理工程师签认后报建设项目业主

C.审查工程承包单位现场管理机构的质量管理体系、技术管理体系

和质量保证体系，并予以确认

D.审查工程分包单位资质、业绩及特殊工种的合格证、上岗证

E.对建设项目工程实施全过程质量控制，并以事前控制为重点

【答案】ABCD

4、关于建设用地管理规定的表述，正确的是（）。

A.建设项目在办理备案后，建设单位应将批准文件向省人民政府国

土资源管理部门提出建设用地申请

B.建设项目应缴纳新增建设用地有偿使用费

C.建设用地实行预审管理

D.需要核准的建设项目，在建设项目申请报告核准前，由建设单位

提出建设用地预审申请报告

E.建设用地分为单独选址用地和城市批次建设用地

【答案】BCD

5、影响建设项目工程保险费的直接因素是（）。

A.保险金额

B.总造价金额

C.工期费率

D.保险期限

E.保险费率

【答案】AD

6、对不同等级的风险应策划相应的控制策略，具体包括（）和不

可容许风险。

A.可忽略风险

B.可预测风险

C.可容许风险

D.重大风险

E.中度风险

【答案】ACD

7、下列属于建设项目工程设计管理模式的有（）。

A.项目管理公司代表建设项目业主对工程设计进行全过程管理

B.建设项目业主直接管理或聘请专家协助管理

C.建设项目业主委托咨询公司代表业主进行设计管理

D.建设项目业主委托项目（工程）管理公司进行设计管理

E.建设项目业主全权负责设计委托和设计管理工作

【答案】BCD

8、建设项目总结评价中效果和效益评价的主要内容是（）。

A.社会效益评价

B.技术水平评价

C.财务经济效益评价

D.经营管理评价

E.环境效益评价

【答案】BCD

9、设计和选择价款支付方式的基本原则是（）。

A.可操作性

B.有效性

C.合理性

D.经济性

E.针对性

【答案】ABCD

10、项目监理机构接到合同争议的调解要求后应（）。

A.及时与合同争议的双方进行磋商

B.及时了解合同争议的全部情况

C.当调解未能达成一致时，专业监理工程师应在施工合同规定的期

限内提出处理该合同争议的意见

D.在提出调解方案后，由总监理工程师进行争议调解

E.进行调查和取证

【答案】ABD

11、关于建设单位的质量责任与义务的表述，正确的是（）。

A.建设单位可以将建设工程肢解发包

B.建设单位提供的原始资料原始资料必须真实、准确、齐全

C.建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关

规定办理工程质量监督手续

D.建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程

监理等有关单位进行竣工验收

E.建设单位需指定供货单位供施工单位采购材料

【答案】BCD

12、建筑工程第三者责任保险的赔偿责任限额可分为（）。

A.每次事故、每个人的人身伤亡的赔偿限额

B.每个人的财产损失的赔偿限额

C.每次事故人身伤亡的赔偿限额

D.每次事故财产损失的赔偿限额

E.保险单总赔偿限额

【答案】ACD

13、能否顺利通过单项工程验收和全部工程竣工验收，是判断承包

商是否按承包合同约定的责任范围完成了（）的标志。

A.设备采购

B.设计

C.施工

D.设备改造

E.供应义务

【答案】BCD

14、对不同等级的风险应策划相应的控制策略，具体包括（）和不

可容许风险。

A.可忽略风险

B.可预测风险

C.可容许风险

D.重大风险

E.中度风险

【答案】ACD

15、财务决策的过程一般包括（）。

A.情报活动

B.决策活动

C.设计活动

D.抉择活动

E.审查活动

【答案】ACD

16、承包商保证担保是指以承包商为被保证人的担保，主要包括（）。

A.保修金担保

B.承包商履约担保

C.分包履约担保

D.业主工程款支付担保

E.投标担保

【答案】ABC

17、根据《建设工程质量管理条例》规定，监理工程师应当按照工

程监理规范的要求，采取（）等形式，对建设工程实施监理。

A.旁站

B.抽检

C.巡视

D.专检

E.平行检验

【答案】AC

18、工程设计管理的目的是（）。

A.安全可靠性

B.适用性和经济性

C.收益性和效益性

D.保障建设项目质量、进度和投资三大控制目标的实现

E.规范性和技术性

【答案】ABD

19、建设工程产品与一般工业产品不同，其产品的特点有（）。

A.固定性

B.独立性

C.不可流动性

D.多样性

E.平衡性

【答案】ABCD

20、《中华人民共和国招标投标法》规定的招标方式是（）。

A.公开招标

B.议标

C.自行招标

D.代理招标

E.邀请招标

【答案】A

21、建设工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建设工程

安全标准的要求，并实行的制度包括（）。

A.工程质量管理分工负责制

B.工程质量监督制度

C.工程质量终身责任制度

D.工程质量检测制度

E.工程质量审查制

【答案】ABCD

22、建设项目招标阶段资格预审的目的是（）。

A.了解投标人的基本情况，如财务状况、资质条件、技术能力等

B.事先淘汰不合格的投标人，排除将合同授予不合格投标人的风险

C.澄清投标人应负什么样的责任

D.减少招标人、招标代理机构评价阶段的工作量，节省时间和评标

费用支出

E.节省不合格投标人购买投招标文件、参加现场考察、制定投标文

件等费用支出

【答案】ABD

23、全过程的回顾与评价一般分为（）几个阶段。

A.环境评价

B.立项决策

C.建设准备

D.建设实施

E.生产运营

【答案】BCD

24、建设项目安全检查的目的是（）。

A.评价施工安全计划的有效性

B.避免和减少现场施工对周边地区环境的不良影响

C.保障员工和相关方人员在现场工作的职业健康安全

D.防止事故发生

E.改善劳动条件以及提高员工的安全生产意识

【答案】AD

25、工程勘察、设计管理应遵守的技术法规主要包括（）。

A.测量规范

B.安全规范

c.技术规范

D.工程地质勘察规范

E.工程建设勘察规范

【答案】ABCD

26、下列属于企业财产保险的是（）。

A.建筑工程一切险

B.安装工程一切险

C.财产保险综合险

D.房屋抵押贷款保险

E.房屋利益保险

【答案】CD

27、在投资建设活动中，加强职业健康安全和环境管理，对（）具有

十分重要的意义。

A.保证建设项目顺利实施

B.拉动国内生产总值持续高速增长

C.完成监理任务

D.提高投资效益

E.提高人民生活水平的质量

【答案】AD

28、采用（）的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业

人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

A.新设备

B.新结构

C.新材料

D.新工艺

E.新能源

【答案】BCD

29、根据投资管理体制改革要求，需要审批的工程建设项目，有（）

情形的，可以不进行施工招标，但必须经项目审批部门批准。

A.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的

B.利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的

C.关系社会公共利益的

D.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求

的

E.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具

备承包能力的

【答案】ABD

30、建设项目工程设计投资控制主要控制的方法包括（）。

A.优化设计

B.推广标准设计

C.限额设计

D.勘察设计

E.控制设计概算

【答案】ABC

大题（共10题）

一、某住宅工程项目，建筑面积31000m

【问题】

1.该工程采用固定价格合同是否合适？

2.如果在施工中钢筋价格由承包人所报的价格2800元/t上涨到

3800元/t,承包人是否可以向开发商进行费用索赔？

【答案】

二、某建设单位经相关主管部门批准，组织某建设项目全过程总承

包（即EPC模式）的公开招标工作。根据实际情况和建设单位要求，

该工程工期定为2年，考虑到各种因素的影响，决定该工程在基本

方案确定后即开始招标，确定的招标程序如下：（1）成立该工程招标

领导机构。（2）委托招标代理机构代理招标。（3）发出投标邀请书。

（4）对报名参加投标者进行资格预审，并将结果通知合格的投标申请

人。（5）向所有获得投标资格的投标人发售招标文件。（6）召开投标

预备会。（7）招标文件的澄清与修改。（8）建立评标组织，制订标底

和评标、定标办法。（9）召开开标会议，审查投标书。（10）组织评标。

（11）与合格的投标者进行质疑澄清。（12）决定中标单位。（13）发出

中标通知书。

【答案】

三、某项工程项目业主与承包商签订了工程施工承包合同。合同中

估算工程量为5300m合同工期为6个月。有关付款条款如下：（1）开

工前业主应向承包商支付估算合同总价20%的工程预付款；⑵业主

自第1个月起，从承包商的工程款中，按5%的比例扣留质量保证

金；⑶当实际完成工程量增减幅度超过估算工程量的10%时，可进

行调价，调价系数为0.9（或1.1）；（4）每月支付工程款最低金额为

15万元；（5）工程预付款从乙方获得累计工程款超过估算合同价的30%

以后的下一个月起，至第5个月均匀扣除。承包商每月实际完成并

经签证确认的工程量见表7-24所示。问题1.估算合同总价为多少？

2.工程预付款为多少?工程预付款从哪个月起扣留？每月应扣工程预

付款为多少?3.每月工程量价款为多少?业主应支付给承包商的工程

款为多少？

【答案】

四、某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段和工程质量保修

期的监理工作，建设单位与施工单位按《建设工程施工合同（示范文

本）》签订了施工合同。基坑支护施工中，项目监理机构发现施工单

位采用了一项新技术，未按已批准的施工技术方案施工。项目监理

机构认为本工程使用该项新技术存在安全隐患，总监理工程师下达

了工程暂停令，同时报告了建设单位。施工单位认为该项新技术通

过了有关部门的鉴定，不会发生安全问题，仍继续施工。于是项目

监理机构报告了建设行政主管部门。施工单位在建设行政主管部门

干预下才暂停了施工。施工单位复工后，就此事引起的损失向项目

监理机构提出索赔。建设单位也认为项目监理机构〃小题大做〃，致

使工程延期，要求监理单位对此事承担相应责任。该工程施工完成

后，施工单位按竣工验收有关规定，向建设单位提交了竣工验收报

告。建设单位未及时验收，到施工单位提交竣工验收报告后第45d

时发生台风，致使工程已安装的门窗玻璃部分损坏。建设单位要求

施工单位对损坏的门窗玻璃进行无偿修复，施工单位不同意无偿修

复。问题1.在施工阶段施工单位的哪些做法不妥?说明理由。

2.建设单位的哪些做法不妥?3.对施工单位采用新的基坑支护施工方

案，项目监理机构还应做哪些工作?4.施工单位不同意无偿修复是否

正确？为什么？工程修复时监理工程师的主要工作内容有哪些？

【答案】

五、某建设项目，建设单位委托某监理单位进行施工阶段的监理工

作。监理单位委派了总监理工程师，组建了项目监理机构。总监理

工程师组织专业监理工程师编写监理规划时提出以下要求：（1）实施

监理中要严格遵守监理的实施原则，应写入监理规划中。（2）根据业

主要求，监理工作目标包括施工安全生产目标，应在监理规划中作

为监理工作目标。（3）在监理规划的监理工作方法及措施中，应根据

风险管理原理制定相应的风险防范措施。（4）监理工作制度是监理规

划的重要内容，其中项目监理的文档管理是监理形象的表现之一。

除要按规范对现场一手资料严格要求外，还要做好监理会议纪要、

监理月报和监理总结。项目监理机构根据项目的特性和总监理工程

师的布置编写了监理规划，对监理人员的岗位职责及目标控制作出

以下安排：监理人员的岗位职责：1.总监理工程师的岗位职责:（1）

确定项目监理机构人员分工和岗位职责。（2）主持编写项目监理规划、

审批项目监理实施细则，并负责管理监理机构的日常工作。（3）检查

和监督监理人员的工作。（4）审查和处理工程变更。（5）主持监理工

作会议，签发项目监理机构的文件和指令。（6）调解建设单位与承包

单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期。（7）主持整理工程项目

的监理资料。

【答案】

六、某住宅楼工程地下1层，地上18层，建筑面积22800m2。通过

招投标程序，某施工单位（总承包方）与某房地产开发公司（发包方）

按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）签订了施工

合同。合同总价款5244万元，采用固定总价一次性包死，合同工期

400do施工中发生了以下事件：事件1：发包方未与总承包方协商

便发出书面通知，要求本工程必须提前60d竣工。事件2:总承包

方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合

同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费。但包工头却拖欠作

业班组2个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪，并导致

全面停工2d。事件3：发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭,

并及时办理了合法变更手续，总承包方施工3个月后工程竣工。总

承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元,

发包方以固定总价包死为由拒绝签认。事件4：在工程即将竣工前,

当地遭遇了龙卷风袭击，本工程外窗玻璃部分破碎，现场临时装配

式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用51840元，临

时设施及停窝工损失费178000元的索赔资料，但发包方拒绝签认。

问题1.事件1中，发包方以通知书形式要求提前工期是否合法?说

明理由。

2.事件2中，作业班组直接向总承包方讨薪是否合法?说明理由。3.

事件3中，发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约?说明理由。4.

事件4中，总承包方提出的各项请求是否符合约定?分别说明理由。

【答案】

七、政府投资的某工程，某监理单位承担了该工程施工招标代理和

施工监理任务，该工程采用无标底公开招标方式选定施工单位。工

程实施中发生了下列事件。事件1：工程招标时，A、B、C、D、E、

F、G共七家投标单位通过资格预审，并在投标截止时间前提交了投

标文件。评标时，发现A投标单位的投标文件虽加盖了公章，但没

有投标单位法定代表人签字，只有法定代表人授权书中被授权人的

签字（招标文件中对是否可由被授权人签字没有具体规定）；B投标单

位的投标报价明显高于其他投标单位的投标报价，分析其原因是施

工工艺落后造成的；C投标单位将招标文件中规定的工期380d作为

投标工期.但在投标文件中明确表示如果中标，合同工期按定额工期

400d签订;D投标单位投标文件中的总价金额汇总有误。事件2：经

评标委员会评审，推荐G、F、E投标单位为前3名中标候选人。在

中标通知书发出前，建设单位要求监理单位分别找G、F、E投标单

位重新报价，以价格低者为中标单位。按原投标价签定施工合同后,

建设单位以中标单位再次新报价签订协议书，作为实际履行合同的

依据。监理单位认为建设单位的要求不妥，并提出了不同意见，建

设单位最终接受了监理单位的意见，确定G投标单位为中标单位。

事件3：开工前，总监理工程师召开了第一次工地会议，并要求G

单位及时办理施工许可证，确定工程水准点，坐标控制点，按政府

有关规定及时办理施工噪声和环境保护相关手续。事件4:开工前,

设计单位组织召开了设计交底会。会议结束后，总监理工程师整理

了一份《设计修改建议书》，提交给设计单位。事件5：施工开始前,

G单位向专业监理工程师报送了《施工测量放线报验表》，并附有测

量放线控制成果及保护措施。专业监理工程师复核了控制桩的校核

成果和保护措施后，即予以签认。问题1.分别指出事件1中A、B、

C、D投标单位的投标文件是否有效?说明理由。

2.事件2中，建设单位的要求违反了招标投标有关法规的哪些具体

规定?3.指出事件3中总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。

4.指出事件4中设计单位和总监理工程师做法的不妥之处，写出正

确做法。5.事件5中，专业监理工程师还应检查、复检哪些内容？

【答案】

八、施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某20层

综合办公楼工程施工合同。合同中约定：①人工费综合单价为45元

/工日；②一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺

延工期Id;③施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15

日开工，施工过程中发生如下事件。事件1：3月19-20日遇罕见台

风暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人工窝工20工日，一台挖掘机陷入

淤泥中。事件2：3月21日施工总承包单位租赁一台塔式起重机

（1500元/台班）吊出陷入淤泥中的挖掘机（500元/台班）,并进行维

修保养，导致停工2d,3月23日上午8时恢复基坑开挖工