注册建造师二级建设工程法规及相关知识（建设工程质量法律制度）模拟试卷1（共219题）

注册建造师二级建设工程法规及相关知识（建设工程质量法律制度）模拟试卷1（共7套）（共219题）注册建造师二级建设工程法规及相关知识（建设工程质量法律制度）模拟试卷第1套一、单项选择题(本题共20题，每题1.0分，共20分。)1、建设工程质量保修书的提交时间为()。A、自提交工程竣工验收报告之日起15日内B、工程竣工验收合格之日C、自工程竣工验收合格之日起15日内D、提交工程竣工验收报告时标准答案：D知识点解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。2、根据《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，下列属于保修范围内的是()。A、1个采暖期、供冷期内供热与供冷系统的施工质量缺陷B、因使用不当造成的质量缺陷C、第三方造成的质量缺陷D、不可抗力造成的质量缺陷标准答案：A知识点解析：《建设工程质量管理条例》第四十条规定，供热与供冷系统的最低保修期限为2个采暖期、供冷期。保修是对一定期限内工程直接责任者的工作造成的质量缺陷而言的，BCD三项均不属于承包方的责任，不属于保修范围。3、某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()。A、建设单位维修并承担维修费用B、施工单位维修并承担维修费用C、施工单位维修，设计单位承担维修费用D、施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用标准答案：B知识点解析：根据《建设工程质量管理条例》第四十条的规定，在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。本题中，该工程部分梁板断裂是因混凝土施工养护不当所致，并非超过合理使用年限所致，可推知该工程尚在合理使用年限内，因此该工程发生的质量缺陷尚处于保修期限内。施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担赔偿责任。4、2014年10月，A建筑工程公司承包由B房地产开发公司开发、C建筑设计研究所设计的某住宅小区，经过1年的施工于2015年10月竣工验收合格交付使用。在当年的使用过程中居民发现暖气不热，负责供热的D供热公司多次修理都没有解决问题。D公司请求E供热设计院进行勘察鉴定，结果是供热管路设计不合理，回水不畅导致热水无法循环。C研究所不同意这一结果，认为原设计并无不当，暖气不热是因为A公司没有按照设计图纸施工造成的。A公司则坚持认为自己完全按照设计图纸施工。则此案中维修责任()。A、应由A公司承担B、应由B公司承担C、应由C公司承担D、由A和C公司共同承担标准答案：A知识点解析：本题中，供热系统作为住宅小区工程施工的一部分，属于保修范围；同时，供热系统的最低保修期限为2个采暖期，故属于保修期限内。根据《建设工程质量管理条例》第四十一条，建设工程在保修范围和保修期内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。故A公司应负有维修责任。如果质量缺陷确实是由C设计院的原因造成的，则A公司仅负责保修，并有权对由此发生的保修费用向B公司索赔，B公司向A承担赔偿责任后，有权向C设计院追偿。5、建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托()鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。A、勘察、设计单位B、监理单位C、建筑安全监督管理机构D、工程质量监督机构标准答案：A知识点解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。6、某建筑工程在保修期内由于使用单位使用不当造成了损害问题，对此承担维修责任的单位是()。A、使用单位B、施工单位C、设计单位D、规划单位标准答案：B知识点解析：在保修范围和保修期限内，因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由使用单位自行负责。7、建设工程质量保证金应从()中预留。A、应付的预备费B、已付的预备费C、应付的工程款D、已付的工程款标准答案：C知识点解析：建设工程质量保证金是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。8、由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告()天后，工程自动进入缺陷责任期。A、30B、60C、45D、90标准答案：D知识点解析：缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，缺陷责任期从实际通过竣(交)工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。9、工程建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是()。A、施工单位维修，建设单位直接承担费用B、建设单位维修并承担费用C、施工单位维修并承担费用D、施工单位维修，设计单位直接承担费用标准答案：A知识点解析：《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，屋面防水工程、有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗漏，其最低保修期限为5年。在保修期限范围内，由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔。10、关于建设工程质量保修的说法，正确的是()。A、全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3％的比例预留保证金B、由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用C、建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期D、发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实标准答案：C知识点解析：A项，全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5％左右的比例预留保证金。B项，缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除。D项，发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。11、关于建设工程质重保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是()。A、施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款B、缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失赔偿责任C、缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用D、建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请标准答案：C知识点解析：A项，《建设工程质量管理条例》规定，施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款，并对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任。B项，缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。D项，根据《建筑业企业资质管理规定》(2015年修订)第二十三条的规定，企业申请建筑业企业资质升级、资质增项，在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务的，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请和增项申请。12、根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是()。A、未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用B、未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款C、隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序D、未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收标准答案：B知识点解析：《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。13、对于工程质量的监督管理，我国实行()统一监督管理，A、国务院B、国务院国家发改委C、国务院建设行政主管部门D、国务院质量技术监督部门标准答案：C知识点解析：《建设工程质量管理条例》第四十三条第二款规定，国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理。国务院铁路、交通、水利等有关部门按照国务院规定的职责分工，负责对全国的有关专业建设工程质量的监督管理。14、根据《建设工程质量管理条例》，工程质量必须实行()监督管理。A、企业B、政府C、社会D、行业标准答案：B知识点解析：为了确保建设工程质量，保障公共安全和人民生命财产安全，政府必须加强对建设工程质量的监督管理。《建设工程质量管理条例》规定，国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理。国务院铁路、交通、水利等有关部门按照国务院规定的职责分工，负责对全国的有关专业建设工程质量的监督管理。县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理。县级以上地方人民政府交通、水利等有关部门在各自的职责范围内，负责对本行政区域内的专业建设工程质量的监督管理。15、对国家重大技术改造项目实施监督检查的部门是()。A、国务院发展计划部门B、国务院经济贸易主管部门C、国家发改委D、国务院水利部门标准答案：B知识点解析：国务院发展计划部门按照国务院规定的职责，组织稽查特派员，对国家出资的重大建设项目实施监督检查。国务院经济贸易主管部门按照国务院规定的职责，对国家重大技术改造项目实施监督检查。16、对于工程建设过程中发生的质量事故，有关单位应当在()小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A、6B、12C、24D、36标准答案：C知识点解析：《建设工程质量管理条例》第五十二条第一款规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在24／J、时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。对重大质量事故，事故发生地的建设行政主管部门和其他有关部门应当按照事故类别和等级向当地人民政府和上级建设行政主管部门和其他有关部门报告。17、特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。每级上报的时间不得超过()小时。A、1B、2C、3D、4标准答案：B知识点解析：根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条和第十一条的规定，特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。每级上报的时间不得超过2小时。18、关于工程质量检测的说法，正确的是()。A、由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测B、检测机构有义务监制材料、构配件和设备C、质量检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负责归档D、检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台账标准答案：D知识点解析：检测机构应当将检测过程中发现的建设单位、监理单位、施工单位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部门。检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账。19、在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由()承担。A、施工单位B、建设单位C、监理单位D、建设主管部门标准答案：A知识点解析：除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。20、施工单位在施工中偷工减料的，应责令改正，处工程合同价款()的罚款。A、1％以上2％以下B、1％以上4％以下C、2％以上4％以下D、3％以上5％以下标准答案：C知识点解析：施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款2％以上4％k以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。二、多项选择题(本题共9题，每题1.0分，共9分。)21、实行终身负责制的工程包括()。标准答案：A,B,C,知识点解析：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的质量，直接关系到基础设施工程和房屋建筑的整体安全可靠，必须在该工程的合理使用年限内予以保修，即实行终身负责制。22、施工单位承担保修责任的前提条件是()。标准答案：A,E知识点解析：《建设工程质量管理条例》第四十一条规定，建设工程在保修范围和保修期内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。23、建设工程质量保证金是用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。其中的缺陷是指工程质量不符合()。标准答案：B,D,E知识点解析：缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。24、关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有()。标准答案：B,D,E知识点解析：缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月，具体可由发承包双方在合同中约定。缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，缺陷责任期从实际通过竣(交)工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。25、勘察、设计单位在下列()行为中将会被责令改正，并被处以10万元以上30万元以下的罚款。标准答案：B,D知识点解析：《建设工程质量管理条例》第六十三条规定，有下列行为之一的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款：①勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察的；②设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的；③设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商的；④设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的。有以上所列行为，造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。26、根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的()有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该工程的监理业务。标准答案：A,C,E知识点解析：《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。27、监理单位应对施工质量承担监理责任，监理责任包括()。标准答案：B,D知识点解析：监理单位对施工质量承担监理责任，包括违约责任和违法责任两个方面：①违约责任。如果监理单位不按照监理合同约定履行监理义务，给建设单位或其他单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。②违法责任。如果监理单位违法监理，或者降低工程质量标准，造成质量事故的，要承担相应的法律责任。28、监理单位应根据所承担的监理任务，组建驻工地监理机构。监理机构一般由()组成。标准答案：B,C,E知识点解析：监理单位应根据所承担的监理任务，组建驻工地监理机构。监理机构一般由总监理工程师、监理工程师和其他监理人员组成。监理工程师拥有对建筑材料、建筑构配件和设备以及每道施工工序的检查权，对检查不合格的，有权决定是否允许在工程上使用或进行下一道工序的施工。工程监理实行总监理工程师负责制。总监理工程师依法和在授权范围内可以发布有关指令，全面负责受委托的监理工程。29、《建设工程质量管理条例》规定，任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷都有()。标准答案：A,C,D知识点解析：《建设工程质量管理条例》第五十三条规定，任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷都有权检举、控告、投诉。工程质量检举、控告、投诉制度是为了更好地发挥群众监督和社会舆论监督的作用，是保证建设工程质量的一项有效措施。注册建造师二级建设工程法规及相关知识（建设工程质量法律制度）模拟试卷第2套一、单项选择题(本题共32题，每题1.0分，共32分。)1、工程建设标准分为强制性标准和推荐性标准。下列说法正确的是()。A、国家标准属于强制性标准B、行业标准属于强制性标准C、地方标准属于推荐性标准D、国家标准包含强制性标准标准答案：D知识点解析：暂无解析2、根据《工程建设国家标准管理办法》规定，工程建设国家标准的发布主体是()。A、国务院工程建设行政主管部门B、国务院标准化行政主管部门C、国务院标准化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门联合D、国务院发展改革主管部门标准答案：C知识点解析：暂无解析3、关于工程建设国家标准的审批发布和编号，下列说法正确的是：工程建设国家标准由()。A、由国务院工程建设行政主管部门批准并发布B、由国务院标准化行政主管部门审查并统一编号C、由国务院标准化行政主管部门批准并发布D、由国务院工程建设行政主管部门审查并批准标准答案：D知识点解析：《工程建设国家标准管理办法》第28条规定：“工程建设国家标准由国务院工程建设行政主管部门审查批准，由国务院标准化行政主管部门统一编号，由国务院标准化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门联合发布。"据此，正确答案为D。4、《建筑地面设计规范))GB50037--96中，GB代号表示此规范是()。A、强制性国家标准B、推荐性国家标准C、强制性行业标准D、推荐性行业标准标准答案：A知识点解析：暂无解析5、工程建设国家标准实施后，其复审周期一般为()年。A、3B、4C、5D、6标准答案：C知识点解析：暂无解析6、工程建设国家标准的部分规定有明显缺陷或与相关的国家标准相抵触的，应当()。A、废止该工程建设标准B、局部修订该工程建设标准C、继续执行该工程建设标准D、局部修订相关的国家标准标准答案：B知识点解析：《工程建设国家标准管理办法》第37条规定：“凡属下列情况之一的国家标准应当进行局部修订：……(三)国家标准的部分规定有明显缺陷或与相关的国家标准相抵触；……"据此，正确答案为B。7、关于行业标准与国家标准之间的效力关系，下列说法错误的是()。A、行业标准在相应的国家标准公布之后继续有效B、行业标准不得与国家标准相抵触C、国家标准的审批部门批准，行业标准的某些规定可与国家标准不一致D、行业标准在相应的国家标准公布之后即行废止标准答案：A知识点解析：《工程建设行业标准管理办法》第6条：“行业标准不得与国家标准相抵触。”第十条规定：“行业标准的某些规定与国家标准不一致时，必须有充分的科学依据和理由，并经国家标准的审批部门批准。行业标准在相应的国家标准实施后，应当及时修订或废止。”据此可判断，正确答案为A。8、根据有关标准管理的规定，对需要在全国工程建设行业范围内统一的工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等的质量要求，可以制定工程建设()。A、国家标准和行业标准B、国家标准或行业标准C、行业标准和地方标准D、行业标准和企业标准标准答案：B知识点解析：《工程建设国家标准管理办法》第2条规定：“对需要在全国范围内统一的下列技术要求，应当制定国家标准：(一)工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用的质量要求；……。”《工程建设行业标准管理办法》第二条规定：“对没有国家标准而需要在全国某个行业范围内统一的下列技术要求，可以制定行业标准：(一)工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等行业专用的质量要求；……。”显然，地方标准和企业标准不能作为全国全行业的统一要求，故选项C、D错误。又由于“行业标准在相应的国家标准实施后，应当及时修订或废止。"选项B的表达相对于选项A更合规，故正确答案为B。9、根据《工程建设行业标准管理办法》规定，工程建设行业标准的批准部门应当适时对实施后的标准进行复审，复审的结论不包括()。A、继续有效B、予以修订C、另行制定D、予以废止标准答案：C知识点解析：暂无解析10、工程建设企业标准一般是指()。A、企业的技术标准、管理标准和工作标准B、企业的管理标准、技术标准和组织标准C、企业的技术标准、经营标准和工作标准D、企业的生产标准、管理标准和技术标准标准答案：A知识点解析：暂无解析11、标准、规范、规程习惯上统称为标准，但内涵有所区别。下列说法正确的是()。A、当针对工程规划、设计等通用的技术事项作出规定时，一般采用“标准"B、当针对工程勘察、施工等通用的技术事项作出规定时，一般采用“规程”C、当针对操作、工艺、管理等专用技术要求时，一般采用“规范”D、当针对产品、方法、符号、概念等基础标准时，一般采用“标准"标准答案：D知识点解析：暂无解析12、下列选项中，不属于我国现行的强制性标准的是()。A、批准发布时已明确为强制性标准的B、批准发布时虽未明确为强制性标准，但其编号中不带“／T”的C、批准发布时虽未明确为强制性标准，但其编号中带“／T”的D、批准时虽未明确为强制性标准，但其中有强制性条文(黑体字)，编号也不带“／T”的标准答案：C知识点解析：暂无解析13、下列关于实施工程建设强制性标准的说法中，正确的是()。A、工程建设强制性标准都是关于工程质量标准的强制性条文B、工程建设中采用新技术、新工艺、新材料的，可不受强制性标准的限制C、在一项新批准发布的工程建设标准中可以同时存在强制性条文和推荐性条文D、工程建设中采用国际标准或者国外标准的，可不受强制性标准的限制标准答案：C知识点解析：《实施工程建设强制性标准监督规定》第3条规定：“本规定所称工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。”故选项A错误；第五条规定：“工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。工程建设中采用国际标准或者国外标准，现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门备案。”所以选项B、D错误。自2000年起，对于新批准发布的工程建设标准，除明确其中必须执行的强制性条文外，不再确定标准本身的强制性或推荐性。所以，选项C为正确的答案。14、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》规定，下列关于对工程建设强制性标准的实施进行监督的表述中，错误的是()。A、建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督B、施工图设计文件审查单位应当对工程建设设计阶段执行强制性标准的情况实施监督C、施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察阶段执行强制性标准的情况实施监督D、建筑安全监督管理机构应当对工程建设勘察阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督标准答案：D知识点解析：暂无解析15、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》规定，工程建设标准批准部门对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查的方式不包括()。A、重点检查B、抽查．C、专项检查D、平行检查标准答案：D知识点解析：暂无解析16、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》规定，建设单位明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的，给予建设单位的行政处罚是()。A、责令改正，可以处以10万元以上30万元以下的罚款B、责令改正，并处以20万元以上50万元以下的罚款C、责令改正，可以处以20万元以上50万元以下的罚款D、责令改正，并处以10万元以上30万元以下的罚款标准答案：B知识点解析：暂无解析17、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》规定，对于工程监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的行为，下列关于相应的行政处罚的表述，正确的是()。A、责令改正，并处50万元以上100万元以下的罚款或者没收违法所得B、降低资质等级，并处50万元以上100万元以下的罚款C、责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款并吊销资质证书D、责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书标准答案：D知识点解析：暂无解析18、某精装修住宅工程，总承包单位甲经建设单位同意，将装修工程分包给某分包单位乙施工。工程竣工验收发现：飘窗处墙体出现渗雨，部分房间地面石材出现大面积花斑。对于上述质量问题的责任承担，说法正确的是()。A、由甲承担责任，乙无责B、由甲和乙承担连带责任C、甲对飘窗墙体渗雨问题负责，乙对地面石材花斑问题负责D、甲对飘窗墙体渗雨问题负责，甲和乙对地面石材花斑问题负连带责任标准答案：D知识点解析：根据《建筑法》第29条第2款规定：“建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。”本题中，地面石材铺装属于分包单位乙施工的装修工程，应由甲和乙对地面石材花斑问题负连带责任；飘窗处墙体是由总承包单位甲施工，应由甲对飘窗墙体渗雨问题负责。故选项D为正确答案。19、某项目分期开工建设，开发商二期工程3、4号楼仍然复制使用一期工程施工图纸。施工时施工单位发现该图纸使用的02标准图集现已废止，按照《建筑法》和《建设工程质量管理条例》的规定，施工单位的正确做法是()。A、继续按图施工，因为照图施工是施工单位的本分B、按现行图集套改后继续施工C、及时向相关单位提出修改建议D、由施工单位技术人员修改图纸标准答案：C知识点解析：《建设工程质量管理条例》第28条规定：“施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。”据此，选项A、B、D错误，选项C正确。20、根据《建设工程质量管理条例》规定，施工单位应当对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，下列做法不符合规定的是()。A、未经检验的，不得用于工程上B、检验不合格的，应当重新检验，直至合格C、检验要按规定的格式形成书面记录D、检验要有相关的专业人员签字标准答案：B知识点解析：《建设工程质量管理条例》第29规定：“施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。”显然，选项A、C、D符合规定，选项B不符合规定。故正确答案为B。21、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》规定，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的()。A、20％B、25％C、30％D、40％标准答案：C知识点解析：暂无解析22、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》规定，下列关于见证取样人员的说法正确的是()。A、见证人员应由建设单位的专业管理人员担任B、见证人员必须由该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任C、取样人员应由由该工程的监理单位的专业技术人员担任D、试样应作出标识、封志并由见证人员和取样人员签字标准答案：D知识点解析：《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》第3条规定：“……由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样……。”因此选项C错误。第七条规定：“见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任，……”因此选项A、B错误。第八条规定：“……取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。……并由见证人员和取样人员签字。”因此选项D为正确答案。23、根据《建设工程质量检测管理办法》规定，检测机构出具的检测报告生效应具备的条件不包括()。A、检测人员签字B、检测机构法定代表人签署C、加盖检测机构公章D、工程监理单位盖章确认标准答案：D知识点解析：暂无解析24、工程质量检测报告的归档单位是()。A、建设单位B、监理单位C、施工单位D、设计单位标准答案：C知识点解析：暂无解析25、根据《建设工程质量检测管理办法》规定，工程质量检测机构对在检测过程中发现的违反工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，应当及时报告()。A、工程所在地建设主管部门B、工程所在地工程质量监督机构C、工程所在地安全生产监督部门D、工程所在地人民政府标准答案：A知识点解析：暂无解析26、按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人书面应当通知监理人检查的时限应在共同检查前()小时。A、24B、48C、72D、96标准答案：B知识点解析：暂无解析27、按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，下列有关隐蔽工程检查程序的表述，正确的是()。A、隐蔽工程经监理人检查且口示质量符合隐蔽要求后，承包人即可覆盖B、隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖C、监理人不能按时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求D、监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人可自行完成覆盖工作标准答案：D：知识点解析：暂无解析28、按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查。下列有关费用、工期和利润承担原则的表述，正确的是()。A、经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人只承担由此增加的费用和延误的工期B、经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人只承担由此延误的工期并支付承包人合理的利润C、经检查证明工程质量不符合合同要求的，由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。D、经检查证明工程质量不符合合同要求的，由承包人承担由此增加的费用，发包人承担延误的工期标准答案：C知识点解析：按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013一0201)通用条款5．3．3：“承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，……。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。”对照此条文可知，选项C为正确答案。29、根据有关法律法规有关工程返修的规定，下列说法正确的是()。A、对施工过程中出现质量问题的建设工程，若非施工单位原因造成的，施工单位不负责返修B、对施工过程中出现质量问题的建设工程，．无论是否施工单位原因造成的，施工单位都应负责返修C、对竣工验收不合格的建设工程，若非施工单位原因造成的，施工单位不负责返修D、对竣工验收不合格的建设工程，若是施工单位原因造成的，施工单位负责有偿返修标准答案：B知识点解析：暂无解析30、根据《建筑法》规定，施工单位在施工中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，可以给予的处罚是()。A、责令改正，处以罚款B、责令停业整顿C、降低资质等级D、吊销资质证书标准答案：A知识点解析：暂无解析31、根据《建设工程质量管理条例》规定，施工单位未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测，情节尚不严重的，应当受到的行政处罚是()。A、处工程合同价款2％以上4％以下的罚款B、降低资质等级C、处10万元以上20万元以下的罚款D、依法赔偿损失标准答案：C知识点解析：暂无解析32、根据《刑法》第137条规定，对施工单位直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金的情形是施工单位()。A、违反国家规定，降低工程质量标准B、违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故C、违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，后果特别严重D、降低工程质量标准，后果特别严重标准答案：B知识点解析：《刑法》第l37条规定“建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。”由此可见，确定刑罚轻重是有条件、分情形的。对照此条规定可知，正确答案为B。二、多项选择题(本题共5题，每题1.0分，共5分。)33、根据《工程建设国家标准管理办法》规定，需要在全国范围内统一而应当制定国家标准的有()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析34、根据《工程建设行业标准管理办法》规定，下列可以制定工程建设行业标准的技术要求有()。标准答案：C,D,E知识点解析：暂无解析35、对需要在本行政区域内作出统一规定的工程建设技术要求，可以制定工程建设地方标准的前提条件有()。标准答案：B,E知识点解析：《工程建设地方标准化工作管理规定》第7条规定：“……对没有国家标准、行业标准或国家标准、行业标准规定不具体，且需要在本行政区域内作出统一规定的工程建设技术要求，可制定相应的工程建设地方标准。"对照此条规定可知，正确答案为B、E。36、根据《建筑法》和《建设工程质量管理条例》的规定，施工单位对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，必须依照的根据有()。标准答案：A,C,D知识点解析：暂无解析37、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》规定，勘察、设计单位违反工程建设强制性标准进行勘察、设计，造成工程质量事故的，可能受到的行政处罚有()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：《实施工程建设强制性标准监督规定》第17条规定：“勘察、设计单位违反工程建设强制性标准进行勘察、设计的，责令改正，并处以10万元以上30万元以下的罚款。有前款行为，造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。”解读此条规定，一旦有“违反工程建设强制性标准进行勘察、设计”的行为，将面临C项之处罚；该行为如造成工程质量事故，将进一步面临A项和B项之处罚；如事故情节严重，还将面临D项之处罚；赔偿责任属民事范畴，故E项与题不符。综上，正确答案为A、B、C、D。注册建造师二级建设工程法规及相关知识（建设工程质量法律制度）模拟试卷第3套一、单项选择题(本题共16题，每题1.0分，共16分。)1、在工程竣工验收后，向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的主体是()。A、建设单位B、监理单位C、施工单位D、设计单位标准答案：A知识点解析：《建设工程质量管理条例》第十七条规定，建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。2、根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后()内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。A、6个月B、3个月C、9个月D、1年标准答案：B知识点解析：《城市建设档案管理规定》第六条规定，建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。凡建设工程档案不齐全的，应当限期补充。停建、缓建工程的档案，暂由建设单位保管。撤销单位的建设工程档案，应当向上级主管机关或者城建档案馆移交。3、建设单位应当在工程竣工验收后()向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。A、15日内B、30日内C、3个月D、6个月标准答案：D知识点解析：《城乡规划法》第四十五条规定，县级以上地方人民政府城乡规划主管部门按照国务院规定对建设工程是否符合规划条件予以核实。未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收。建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。4、对于大型人员密集场所和其它特殊建设工程外的一般建设工程，其验收方式为()。A、施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收B、建设单位应当先行备案后进行消防验收C、可以不经过消防验收，由公安机关消防机构进行抽查D、在验收后应当报公安机关消防机构备案标准答案：D知识点解析：《消防法》第十三条规定，按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收、备案：①国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收；②其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。5、建设单位应自建设项目投入试生产之日起()个月内，向有关部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。A、3B、1C、2D、5标准答案：A知识点解析：《建设项目环境保护管理条例》第二十条第二款规定，环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起3个月内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。6、关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是()。A、环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门责令停止使用B、需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收C、分期建设、分期投人生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收D、建设项目投入试生产超过三个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，应当处10万元以下的罚款标准答案：A知识点解析：B项，环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起3个月内申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。C项，分期建设、分期投人生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。D项，《建设项目环境保护管理条例》规定，建设项目投入试生产超过3个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令限期办理环境保护设施竣工验收手续；逾期未办理的，责令停止试生产，可以处5万元以下的罚款。7、关于不符合建筑节能标准的建筑工程说法，错误的是()。A、不得批准开工建设B、已开工建设的，应当责令停止施工C、已开工建设的，应当责令限期改正D、已经建成的，可以正常使用标准答案：D知识点解析：根据《节约能源法》规定，不符合建筑节能标准的建筑工程，建设主管部门不得批准开工建设；已经开工建设的，应当责令停止施工、限期改正；已经建成的，不得销售或者使用。8、建设节能分部工程验收由()主持。A、建筑节能工程分包人B、总监理工程师C、总承包人D、建设单位法定代表人标准答案：B知识点解析：节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，施工单位的质量或技术负责人应参加，设计单位节能设计人员应参加。9、某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起()日内核对(审查)完毕并提出审查意见。A、20B、30C、60D、45标准答案：D知识点解析：《建设工程价款结算暂行办法》第十四条规定，单项工程竣工后，承包人应在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人应按以下规定时限进行核对(审查)并提出审查意见：①工程竣工结算报告金额为500万元以下的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天；②工程竣工结算报告金额为500万元～2000万元的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天；③工程竣工结算报告金额为2000万元～5000万元的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天；④工程竣工结算报告金额为5000万元以上的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天。10、发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，在规定或合同约定期限内，对结算报告及资料没有提出意见，则视同()。A、拒绝B、协商C、认可D、应予造价鉴定标准答案：C知识点解析：发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，在《建设工程价款结算暂行办法》规定或合同约定期限内，对结算报告及资料没有提出意见，则视同认可。承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到申请后15天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。11、对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由()负责。A、监理单位B、责任方C、建设单位D、施工单位标准答案：B知识点解析：建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。但是，对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷，其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的。12、按照竣工验收备案制度的有关规定，建设单位有()行为的，予以行政处罚。A、收到施工单位提交的竣工验收报告，不组织竣工验收的B、未经竣工验收提前使用工程的C、采用虚假证明文件办理竣工验收备案D、在工程竣工验收合格之日起第10天办理工程竣工验收备案标准答案：C知识点解析：建设行政主管部门或其他有关部门收到建设单位的竣工验收备案文件后，依据质量监督机构的监督报告，发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收后，再办理竣工验收备案。建设单位有下列违法行为的，要按照有关规定予以行政处罚：①在工程竣工验收合格之日起15天内未办理工程竣工验收备案；②在重新组织竣工验收前，擅自使用工程；③采用虚假证明文件办理竣工验收备案。《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》规定，建设单位采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案的；工程竣工验收无效，备案机关责令停止使用，重新组织竣工验收，处20万元以上50万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。13、建设单位未组织竣工验收，擅自交付使用的，责令改正，并处工程合同价款()的罚款。A、1％～2％B、1％～3％C、2％～3％D、2％～4％标准答案：D知识点解析：《建设工程质量管理条例》第五十八条规定，违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处工程合同价款2％以上4％以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任：①未组织竣工验收，擅自交付使用的；②验收不合格，擅自交付使用的；③对不合格的建设工程按照合格工程验收的。14、一级资质的A企业签订甲工程的施工总承包合同后，经建设单位同意将网架工程分包给具有相应资质等级的B企业。按照《建设工程质量管理条例》要求，企业应确定网架工程项目的()。A、项目经理、技术负责人和施工管理负责人B、项目经理、分包方项目经理和施工技术标准负责人C、项目经理、技术负责人、分包方项目经理和施工管理负责人D、项目经理、技术负责人和工程施工技术标准负责人标准答案：A知识点解析：《建设工程质量管理条例》第二十六条规定，施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。15、若施工过程中发现设计文件和图纸差错，施工企业的正确做法是()。A、有权进行修改B、可以按照规范施工C、有权拒绝施工D、应当及时提出意见和建议标准答案：D知识点解析：《建设工程质量管理条例》第二十八条规定，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。16、依照《建设工程质量管理条例》的相关规定，下列做法符合法律规定的是()。A、施工单位自行修改了施工图纸B、某建筑企业将一部分附属工程承包给了某一无施工资质的涂料厂C、某代理人超越代理权限为施工企业购买了施工使用水泥后，施工企业进行了追认D、某个体建筑队以某建筑施工企业的名义进行施工标准答案：C知识点解析：A项，《建设工程质量管理条例》第二十八条第一款规定，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。BD两项，第二十五条规定，施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。禁止施工单位超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程。禁止施工单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。二、多项选择题(本题共13题，每题1.0分，共13分。)17、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应具备的工程技术档案和施工管理资料包括()。标准答案：B,C,D,E知识点解析：工程技术档案和施工管理资料是工程竣工验收和质量保证的重要依据之一，主要包括以下档案和资料：①工程项目竣工验收报告；②分项、分部工程和单位工程技术人员名单；③图纸会审和技术交底记录；④设计变更通知单，技术变更核实单；⑤工程质量事故发生后调查和处理资料；⑥隐蔽验收记录及施工日志；⑦竣工图；⑧质量检验评定资料等；⑨合同约定的其他资料。18、下列情形中，发包人应当承担过错责任的有()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十二条规定，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：①提供的设计有缺陷；②提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；③直接指定分包人分包专业工程。第十三条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。19、建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件：①工程竣工验收备案表；②工程竣工验收报告，应当包括工程报建日期，施工许可证号，施工图设计文件审查意见，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件，市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案机关认为需要提供的有关资料；③法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件；④法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件；⑤施工单位签署的工程质量保修书；⑥法规、规章规定必须提供的其他文件。B项，《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》只是住宅工程应当提交的材料。20、施工单位一般应当提交的档案资料有()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：施工单位应当按照归档要求制定统一目录，有专业分包工程的，分包单位要按照总承包单位的总体安排做好各项资料整理工作，最后再由总承包单位进行审核、汇总。施工单位一般应当提交的档案资料是：①工程技术档案资料；②工程质量保证资料；③工程检验评定资料；④竣工图等。21、建设工程申请消防验收过程中，建设单位应当提交的材料有()。标准答案：A,B,C知识点解析：《建设工程消防监督管理规定》第二十一条规定，建设单位申请消防验收应当提供下列材料；①建设工程消防验收申报表；②工程竣工验收报告和有关消防设施的工程竣工图纸；③消防产品质量合格证明文件；④具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证；⑤消防设施检测合格证明文件；⑥施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件；⑦建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件；⑧法律、行政法规规定的其他材料。22、建筑节能分部工程的质量验收，应在检验批、分项工程全部合格的基础上，进行()。标准答案：B,C,E知识点解析：建筑节能分部工程的质量验收，应在检验批、分项工程全部合格的基础上，进行建筑围护结构的外墙节能构造实体检验，严寒、寒冷和夏热冬冷地区的外窗气密性现场检测，以及系统节能性能检测和系统联合试运转与调试，确认建筑节能工程质量达到验收的条件后方可进行。23、工程项目验收存在以下()情形的，应重新组织建筑节能工程验收。标准答案：A,B,C,D知识点解析：工程项目验收存在以下问题之一的，应重新组织建筑节能工程验收：①验收组织机构不符合法规及规范要求的；②参加验收人员不具备相应资格的；③参加验收各方主体验收意见不一致的；④验收程序和执行标准不符合要求的；⑤各方提出的问题未整改完毕的。E项属于不得组织节能工程验收的情形。24、建设工程竣工结算分为()。标准答案：C,D,E知识点解析：《建设工程价款结算暂行办法》第十四条规定，工程完工后，双方应按照约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项，进行工程竣工结算。工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。25、当事人对工程造价发生合同纠纷时，解决方法有()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：当事人对工程造价发生合同纠纷时，可通过下列办法解决：①双方协商确定；②按合同条款约定的办法提请调解；③向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。26、某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收的质量责任等的说法，正确的有()。标准答案：C,E知识点解析：A项，发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在核实后14日内将保证金返还给承包人。B项，发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人应在接受发包人要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证，发包人签证后施工，如发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负。D项，当事人对工程造价发生合同纠纷时，可通过下列办法解决：①双方协商确定；②按合同条款约定的办法提请调解；③向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。27、建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程，使用过程中，建设单位发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有()。标准答案：D,E知识点解析：建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。28、施工企业对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，通常应当按照()进行，不合格的不得使用。标准答案：A,C,E知识点解析：《建设工程质量管理条例》第二十九条规定，施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。29、在施工过程中施工技术人员发现设计图纸不符合技术标准，施工技术人员应()。标准答案：D,E知识点解析：《建筑法》第五十八条规定，建筑施工企业对工程的施工质量负责。建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。《建设工程质量管理条例》第二十八条第二款规定，施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。注册建造师二级建设工程法规及相关知识（建设工程质量法律制度）模拟试卷第4套一、单项选择题(本题共17题，每题1.0分，共17分。)1、工程建设国家标准、行业标准均可分为()和推荐性标准。A、一般性标准B、特殊性标准C、建议性标准D、强制性标准标准答案：D知识点解析：按照《标准化法》第六条的规定，对需要在全国范围内统一的技术要求，应当制定国家标准。我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。国家标准、行业标准又分为强制性标准和推荐性标准。2、涉及保障人体健康、人身财产安全的标准应当是()。A、国家标准B、行业标准C、强制性标准D、推荐性标准标准答案：C知识点解析：《标准化法》第七条规定，国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。保障人体健康，人身、财产安全的标准和法律、行政法规规定强制执行的标准是强制性标准，其他标准是推荐性标准。3、《工程建设施工企业质量管理规范》(GB／T50430—2007)，其中GB／T表示此规范为()。A、强制性国家标准B、推荐性国家标准C、强制性行业标准D、推荐性行业标准标准答案：B知识点解析：工程建设国家标准的编号由国家标准代号、发布标准的顺序号和发布标准的年号组成。强制性国家标准的代号为“GB”，推荐性国家标准的代号为“GB／T”。4、企业生产的产品没有国家和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求时，可以制定()。A、近似产业的行业标准B、法律法规C、地方标准D、标准规范标准答案：C知识点解析：《标准化法》第六条规定，对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求，可以制定地方标准。5、工程建设行业标准应当适时进行复审，确认其继续有效或予以修订、废止。一般()年复审一次。A、2B、3C、4D、5标准答案：D知识点解析：工程建设行业标准实施后，根据科学技术的发展和工程建设的实际需要，该标准的批准部门应当适时进行复审，确认其继续有效或予以修订、废止。一般是5年复审1次。国家标准也是5年复审1次。6、下列关于工程建设地方标准的表述错误的是()。A、在公布国家标准或行业标准后，该地方标准即行废止B、未经备案的工程建设地方标准，不得在建设活动中使用C、地方标准中不存在强制性条文D、地方标准的复审周期一般不超过5年标准答案：C知识点解析：C项，工程建设地方标准中，对直接涉及人民生命财产安全、人体健康、环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文。7、国家工程建设标准强制性条文由()确定。A、国务院与建设部B、国务院建设行政主管部门C、国务院建设行政主管部门与建设部D、国务院建设行政主管部门与国务院有关行政主管部门标准答案：D知识点解析：《实施工程建设强制性标准监督规定》第二条和第三条规定，在中华人民共和国境内从事新建、扩建、改建等工程建设活动，必须执行工程建设强制性标准。工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。国家工程建设标准强制性条文由国务院建设行政主管部门会同国务院有关行政主管部门确定。8、负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是()。A、国务院质量监督行政主管部门B、国务院安全监督行政主管部门C、国务院建设行政主管部门D、国务院工商行政管理部门标准答案：C知识点解析：《实施工程建设强制性标准监督规定》规定，国务院建设行政主管部门负责全国实施工程建设强制性标准的监督管理工作。9、下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的内容是()。A、工程项目技术人员的劳动合同B、工程项目采用的材料、设备C、工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节D、工程项目的安全、质量标准答案：A知识点解析：《实施工程建设强制性标准监督规定》第十条规定，强制性标准监督检查的内容包括：①工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准；②工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定；③工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定；④工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定；⑤工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。10、根据《建设工程质量管理条例》的相关规定，勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察的或者设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的，将被责令改正，处()。A、10万元以上30万元以下的罚款B、20万元以上50万元以下的罚款C、50万元以上100万元以下的罚款D、工程合同价款2％以上4％以下的罚款标准答案：A知识点解析：《建设工程质量管理条例》第六十三条规定，违反本条例规定，有下列行为之一的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款：①勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察的；②设汁单位未根据勘察成果文件进行工程设计的；③设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商的；④设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的。有前款所列行为，造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。11、根据《建设工程质量管理条例》的相关规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，将被责令改正，处()。A、10万元以上30万元以下的罚款B、20万元以上50万元以下的罚款C、50万元以上100万元以下的罚款D、工程合同价款2％以上4％以下的罚款标准答案：D知识点解析：《建设工程质量管理条例》第六十四条规定，违反本条例规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款2％以上4％以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。12、工程监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，将被责令改正，处()。A、10万元以上30万元以下的罚款B、20万元以上50万元以下的罚款C、50万元以上100万元以下的罚款D、工程合同价款2％以上4％以下的罚款标准答案：C知识点解析：《实施工程建设强制性标准监督规定》第十九条规定，工程监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任。13、包工头王某挂靠某建筑工程公司承揽住宅楼施工工程，后其工程出现严重质量问题，建设单位为此提出索赔，对此质量问题的责任，下列说法正确的是()。A、建筑工程公司独自承担B、王某独自承担C、建筑工程公司和王某按过错比例承担D、建筑工程公司与王某连带承担标准答案：D知识点解析：《建筑法》第六十六条规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。14、施工单位未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，将被责令改正，并处()。A、工程合同价款2％以上4％以下的罚款B、工程合同价款3％以上5％以下的罚款C、10万元以上20万元以下的罚款D、30万元以上50万元以下的罚款标准答案：C知识点解析：《建设工程质量管理条例》第六十五条规定，违反本条例规定，施工单位未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。15、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，隐蔽工程中间验收前，承包人应在()内以书面形式通知工程师验收。A、24小时B、48小时C、72小时D、7天标准答案：B知识点解析：《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。16、根据《建设工程质量管理条例》的规定，对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修的单位是()。A、施工单位B、建设单位C、设计单位D、质量监督机构标准答案：A知识点解析：《建设工程质量管理条例》第三十二条规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。17、关于工程质量检测机构的说法，错误的是()。A、可以转包检测业务B、具有独立的法人资格C、是中介机构D、分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质标准答案：A知识点解析：原建设部《建设工程质量检测管理办法》规定，工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构。检测机构资质按照其承担的检测业务内容分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质。检测机构未取得相应的资质证书，不得承担本办法规定的质量检测业务。检测机构不得转包检测业务。二、多项选择题(本题共12题，每题1.0分，共12分。)18、某工程监理单位在其承担的一项监理工程中出现了下述行为，其必须承担相应的法律责任的有()。标准答案：A,B,C知识点解析：D项，未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验应是施工单位需要承担的责任；E项，未按照工程建设强制性标准进行设计应是设计单位需要承担的责任。19、下列标准属于强制性国家标准的有()。标准答案：B,D知识点解析：工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属于强制性标准：①工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；②工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；③工程建设通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准；④工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准；⑤工程建设重要的通用的信息技术标准；⑥国家需要控制的其他工程建设通用的标准。20、下列工程建设地方标准条文中，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文的有()。标准答案：B,C,D,E知识点解析：工程建设地方标准中，对直接涉及人民生命财产安全、人体健康、环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文。在不违反国家标准和行业标准的前提下，工程建设地方标准可以独立实施。21、工程建设企业标准一般包括企业的()。标准答案：A,B,D知识点解析：《关于加强工程建设企业标准化工作的若干意见》指出，工程建设企业标准一般包括企业的技术标准、管理标准和工作标准。22、目前，我国实行的强制性标准包括()。标准答案：A,C,E知识点解析：我国目前实行的强制性标准包含三部分：①批准发布时已明确为强制性标准的；②批准发布时虽未明确为强制性标准，但其编号中不带“／T”的，仍为强制性标准；③自2000年后批准发布的标准，批准时虽未明确为强制性标准，但其中有必须严格执行的强制性条文(黑体字)，编号也不带“／T”的，也应视为强制性标准。23、实施工程建设强制性标准的监督机构包括()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：《实施工程建设强制性标准监督规定》规定了实施工程建设强制性标准的监督机构包括：①建设项目规划审查机关；②施工图设计文件审查单位；③建筑安全监督管理机构；④工程质量监督机构；⑤工程建设标准批准部门。24、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，以下不属于对工程建设强制性标准实施情况进行监督检查