建设工程合同协议书工期

建设工程合同协议书工期合同编号：[待填写]甲方：__________（以下简称“甲方”）地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________（以下简称“乙方”）地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为进行某项建设工程（以下简称“工程”），需聘请乙方承担该工程的施工任务，现双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就工程工期等相关事项达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：[待填写]1.2工程地点：[待填写]1.3工程规模：[待填写]1.4工程内容：[待填写]1.5工程预算：[待填写]第二条工期约定2.1本工程的工期自双方签订合同之日起至工程竣工交付之日止。2.2乙方应按照甲方的要求，确保工程按期完成。2.3乙方应保证工程质量，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第三条质量标准3.1乙方应按照我国相关法律法规、行业标准和设计文件的要求，保证工程质量。3.2工程竣工后，甲方应组织验收。如乙方工程质量不符合约定，乙方应按照甲方的要求及时整改，并承担由此产生的费用。第四条合同价款及支付4.1本工程的合同价款为：[待填写]元（大写：[待填写]元整）。4.2甲方应按照双方约定的付款方式及时支付合同价款。4.3乙方完成工程且通过验收后，甲方应支付合同价款的[待填写]%。4.4剩余合同价款待工程保修期满后一次性支付。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同价款的[待填写]%。5.2乙方如未按约定工期完成工程，应按甲方要求支付逾期竣工违约金。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工交付之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________附件：[待填写]第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方：__________（以下简称“甲方”）地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________（以下简称“乙方”）地址：__________联系人：__________联系电话：__________第三方：__________（以下简称“第三方”）地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为进行某项建设工程（以下简称“工程”），需聘请乙方承担该工程的施工任务，并引入第三方作为工程监督和技术支持，现双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就工程工期等相关事项达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：[待填写]1.2工程地点：[待填写]1.3工程规模：[待填写]1.4工程内容：[待填写]1.5工程预算：[待填写]第二条工期约定2.1本工程的工期自双方签订合同之日起至工程竣工交付之日止。2.2乙方应按照甲方的要求，确保工程按期完成。2.3乙方应保证工程质量，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第三条第三方主体职责3.1第三方作为工程监督和技术支持，应确保工程质量和进度符合甲方的要求。3.2第三方应提供专业技术支持，协助甲方和乙方解决工程中的技术问题。3.3第三方应对乙方的施工过程进行监督，确保施工安全、环保和质量。第四条甲方权益主导4.1甲方作为合同主体，享有工程项目的最终决策权和管理权。4.2甲方有权对乙方的工作进行监督和检查，确保工程质量和进度。4.3甲方有权根据合同约定，要求乙方支付违约金或其他赔偿。4.4甲方在合同履行过程中，有权根据实际情况调整工程内容和要求。第五条乙方的违约及限制条款5.1乙方如未按约定工期完成工程，应按甲方要求支付逾期竣工违约金。5.2乙方如未达到甲方约定的工程质量标准，应承担整改和赔偿责任。5.3乙方在合同履行过程中，不得擅自变更工程内容和要求。5.4乙方应遵守国家法律法规，不得违法用工和违规施工。第六条质量标准6.1乙方应按照我国相关法律法规、行业标准和设计文件的要求，保证工程质量。6.2工程竣工后，甲方应组织验收。如乙方工程质量不符合约定，乙方应按照甲方的要求及时整改，并承担由此产生的费用。第七条合同价款及支付7.1本工程的合同价款为：[待填写]元（大写：[待填写]元整）。7.2甲方应按照双方约定的付款方式及时支付合同价款。7.3乙方完成工程且通过验收后，甲方应支付合同价款的[待填写]%。7.4剩余合同价款待工程保修期满后一次性支付。第八条违约责任8.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同价款的[待填写]%。8.2乙方如未按约定工期完成工程，应按甲方要求支付逾期竣工违约金。第九条争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同一式三份，甲、乙、第三方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工交付之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________第三方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________附件：[待填写]第三方介入的意义和目的：第三方作为工程监督和技术支持，能够确保工程质量和进度的符合甲方的要求，提高工程的可靠性和安全性。第三方具有独立性和客观性，能够提供专业技术支持，协助甲方和乙方解决工程中的技术问题，确保工程顺利进行。甲方为主导的目的和意义：甲方作为合同主体，享有工程项目的最终决策权和管理权。甲方有权对乙方的工作进行监督第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导甲方：__________（以下简称“甲方”）地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________（以下简称“乙方”）地址：__________联系人：__________联系电话：__________第三方：__________（以下简称“第三方”）地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为进行某项建设工程（以下简称“工程”），需聘请乙方承担该工程的施工任务，并引入第三方作为工程监督和技术支持，现双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就工程工期等相关事项达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：[待填写]1.2工程地点：[待填写]1.3工程规模：[待填写]1.4工程内容：[待填写]1.5工程预算：[待填写]第二条工期约定2.1本工程的工期自双方签订合同之日起至工程竣工交付之日止。2.2乙方应按照甲方的要求，确保工程按期完成。2.3乙方应保证工程质量，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第三条第三方主体职责3.1第三方作为工程监督和技术支持，应确保工程质量和进度符合甲方的要求。3.2第三方应提供专业技术支持，协助甲方和乙方解决工程中的技术问题。3.3第三方应对乙方的施工过程进行监督，确保施工安全、环保和质量。第四条乙方权益主导4.1乙方作为合同主体，享有工程项目的最终决策权和管理权。4.2乙方有权对甲方的工作进行监督和检查，确保工程质量和进度。4.3乙方有权根据合同约定，要求甲方支付违约金或其他赔偿。4.4乙方在合同履行过程中，有权根据实际情况调整工程内容和要求。第五条甲方的违约及限制条款5.1甲方如未按约定工期提供设计图纸或施工图纸，应按乙方要求支付逾期交付违约金。5.2甲方如未达到乙方约定的工程质量标准，应承担整改和赔偿责任。5.3甲方在合同履行过程中，不得擅自变更工程内容和要求。5.4甲方应遵守国家法律法规，不得违法用工和违规施工。第六条质量标准6.1乙方应按照我国相关法律法规、行业标准和设计文件的要求，保证工程质量。6.2工程竣工后，甲方应组织验收。如乙方工程质量不符合约定，乙方应按照甲方的要求及时整改，并承担由此产生的费用。第七条合同价款及支付7.1本工程的合同价款为：[待填写]元（大写：[待填写]元整）。7.2甲方应按照双方约定的付款方式及时支付合同价款。7.3乙方完成工程且通过验收后，甲方应支付合同价款的[待填写]%。7.4剩余合同价款待工程保修期满后一次性支付。第八条违约责任8.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同价款的[待填写]%。8.2甲方如未按约定工期提供设计图纸或施工图纸，应按乙方要求支付逾期交付违约金。第九条争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同一式三份，甲、乙、第三方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工交付之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________第三方（盖章）：__________代表（签名）：________