2024年全国监理工程师之合同管理考试历年考试题(详细参考解析)

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 全国监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。一、选择题

1、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用B.通用合同条款可以约定专用合同条款条件补充，细化时，允许与通用合同条款不一致C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效

2、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同标准文本》，承包商对此指示（）。A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿

3、某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车()。A.不用归还委托人B.归还委托人即可C.归还委托人，并应支付折旧费D.归还委托人，并应支付租赁费

4、《标准设计施工总承包合同》中的“价格清单”是指（）。A.发包人依据设计图纸概算量提出的工程量清单B.承包人依据发包人工程量清单计算出的报价清单C.承包人按完成投标方案计算的从设计到竣工各阶段的计划费用D.承包人按完成投标方案计算的从设计到缺陷责任期各阶段的计划费用

5、《标准施工招标文件》（2007年版），在其通用合同条款中规定，除专用合同条款另有约定外，（）应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

6、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按监理人认可的施工进度计划施工，但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是（）。A.自行负责B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C.不予补偿，但应合理顺延合同工期D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

7、根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）。A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不得超过1年

8、承包人暂停施工（）天后，发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知。A.7B.14C.15D.28

9、下列毒素可引起霉变甘蔗中毒的是（）。A.亚硝酸盐B.黄曲霉毒素C.3-硝基丙酸D.龙葵素

10、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法，错误的是()。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.分包人的资质能力不需要经过监理人审查C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.除发包人已同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需分包的工作仍需要经发包人同意

11、下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是（）。A.因设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失B.机械装置失灵造成的本身损失C.雷电导致的机械装置失灵D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失

12、履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的（）。A.2％B.10％C.20％D.30％

13、对工程项目招标人而言，与公开招标相比，邀请招标的缺点是（）A.评标的工作量小B.选择中标人的范围窄C.评标时间短D.招标费用低

14、采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为()。A.分包人B.发包人C.施工项目部D.承包人

15、下列对发包人违约的处理不正确的是（）。A.勘察人可向发包人发出暂停勘察通知，要求限期纠正B.逾期仍不纠正的，勘察人可向发包人发出解除合同通知C.发包人违约时，勘察人也可通知发包人立即解除合同D.违约导致的费用增加.周期延误等由发包人承担

16、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，合同文件的优先解释顺序是（）。A.通用合同条件—专用合同条件—投标书—业主要求B.专用合同条件—通用合同条件—业主要求—投标书C.通用合同条件—专用合同条件—业主要求—投标书D.专用合同条件—通用合同条件—投标书—业主要求

17、FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。A.不可抗力事件发生的时点B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属D.承包商投标时能否合理预见

18、施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应（）。A.由监理人提出适当的变更价格，经发包人批准后执行B.由承包人提出适当的变更价格，经监理人确认后执行C.由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行D.按照成本加利润原则，由监理人商定

19、（2017年真题）根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的（）。A.5%B.10%C.20%D.30%

20、采用评标价法进行评标时，关于评标价和投标价的说法，正确的是()A.按评标价确定中标人，按评标价订立合同B.按评标价确定中标人，按投标价订立合同C.按投标价确定中标人，按投标价订立合同D.按投标价确定中标人，按评标价订立合同

21、发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情形不包括()。A.施工过程中，承包人因不可抗力不能履行合同B.施工过程中，承包人任意中断工程C.施工过程中，承包人不按规定施工D.承包人破产，倒闭

22、甲向乙借款到期未还，经乙多次催款仍未还款，乙无奈之下，趁甲不备之际将甲的电脑取出，声称甲归还欠款后便将电脑还给甲。下列说法正确的是（）。A.乙占有电脑用以担保债务履行的方式是留置B.甲乙并未订立留置合同，所以乙不能行使留置权C.甲未能履行到期债务，所以乙可以行使留置权占有电脑D.乙并未以合法的方式占有电脑，所以乙不能对电脑行使留置权

23、下列关于评标程序和方法的描述错误的是（）。A.建设工程勘察设计评标，通常采用综合评估法B.评标分为初步评审、详细评审和最终评审三个阶段C.由评标委员会先进行初步评审D.按照招标文件中规定的投标商务文件和技术文件的评价内容、因素和具体评分方法进行详细评审

24、设计施工总承包合同中,由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此清单价格费用的总和为（）。A.实际合同价B.签约合同价C.预计合同价D.约定合同价

25、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中约定由（）投保为宜。A.发包人B.其中一个承包人C.多个承包人分别D.组成联合体

26、()专项施工方案需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。A.高空作业工程B.地下暗挖工程C.大爆破工程D.深水作业工程

27、采用FIDIC《施工合同条件》，关于计量方法，说法正确的是（）。A.永久工程每项工程计量方法应按合同数据表中规定的方法，若无规定，则按符合工程量表或其他适用的明细表中的规定B.永久工程每项工程计量方法应按合同数据表中规定的方法，若无规定，则通过工程师和承包商协商确定C.对永久工程每项工程应以合同清单量计算，不考虑膨胀.收缩或浪费D.对永久工程每项工程应以实际完成的净值计算，考虑膨胀.收缩或浪费

28、工程招标代理的被代理人是（）A.分包单位B.监理单位C.发包人D.承包人

29、CM模式中，如果工程实际总费用超过保证工程最大费用（GMP）时，超过部分由（）承担，即管理性承包的含义。A.雇主B.CM承包商C.总承包商D.工程师

30、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要内容的是（）。A.资格预审公告B.申请人须知C.招标公告D.资格审查办法

31、青少年期每日钙储备约为（）mg。A.100B.200C.300D.400

32、《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，实施监理工作过程中的额外工作是指()A.承包人的原因施工不能按期竣工，监理人延长监理工作时间B.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后服务C.委托人要求增加监理工作范围而增加的监理工作量D.承包人的原因使监理工作受阻，导致增加的监理工作量

33、设备采购招标评标中，对零配件及其售后服务的评审，应以设备运行（）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评审要素。A.1B.2C.3D.4

34、发包人和设计人变更合同时，无论担保人是否收到该变更，（）承担担保规定的义务不变。A.发包人B.设计人C.监理人D.担保人

35、根据《标准设计施工总承包合同》，设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，如无特别约定，则除署名权以外的著作权归（）。A.发包人B.承包人C.发包人或承包人D.发包人和承包人共同

36、如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人（）。A.应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延B.应按时发出开工的指示，合同工期可顺延C.等待承包人的开工准备满足开工条件再发出开工指示，且相应顺延工期D.等待承包人的开工准备满足开工条件再发出开工指示，合同工期不予顺延

37、设计施工总承包合同模式下，以下说法不正确的是（）。A.设计文件应由发包人向有关政府部门报送审查B.政府有关部门提出审查意见，发包人必须修改“发包人要求”文件，使之内容与政府审查意见一致C.如审查指出，发包人原要求与法律法规相抵触，发包人应重新提出“发包人要求”文件D.发包人应在审查同意承包人设计文件后7在内，向政府有关部门报送设计文件

38、与施工招标、材料设备采购招标比较而言，工程勘察设计招标具有的特征不包含（）。A.设计方案对工程项目往往更具全局性、长效性和创新性影响B.设计招标在开标时由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图C.设计招标在评标时，评标专家更加注重所提供设计的技术先进性D.需要按规定的工程量清单填报报价后算出总价

39、标准施工合同条款中未明确由谁来解释文件之间的歧义，但可以结合监理工程师职责中的规定，总监理工程师应与发包人和承包人进行协商，尽量达成一致。不能达成一致时，（）应认真研究后审慎确定。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.发包人D.承包人

40、在设备采购招标中，基准评价值为（）。A.最优的评价因素B.最差的评价因素C.居于中位的评价因素D.评价因素的平均值

41、某工程招标工期20个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来10万元的收益。其中某一投标人的投标报价1000万元，工期18个月，如果只考虑工期因素，则采用最低评标价法评标时，其评标价为（）万元。A.1020B.980C.1000D.1010

42、施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于()的规定。A.撤销权B.不安抗辩权C.后履行方抗辩权D.同时履行抗辩权

43、实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由()以书面形式通知承包人。A.总监理工程师B.监理人C.发包人D.总监理工程师代表

44、材料采购合同中，预付款一般为签约合同价的（）A.10%B.15%C.20%D.30%

45、下列我国城乡常用路面中，防起尘性、消声性均好的是()。A.混凝土路面B.沥青混凝土路面C.级配碎石路面D.沥青表面处理路面

46、FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在()前不能合理预见到的风险，归业主承担。A.合同签字日B.下达开工令C.基准日D.风险事件发生日

47、根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，下列不属于设计人的违约责任的是（）。A.设计人延误完成设计任务B.因设计人原因要求解除合同C.设计错误D.审批工作的延误

48、对于抢险救灾的工程，一般采用（）的计价方式。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同

49、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金在工程师颁发（）后分两次返还。A.工程履约证书和移交证书B.工程移交证书和接收证书C.缺陷责任期终止证书和工程接收证书D.工程接收证书和履约证书

50、膳食调查数据库建立对变量设定的要求正确的是（）。A.被调查者编码变量的长度至少设定为3位B.食物编码的变量长度为6位C.食物的重量的变量长度为6位D.进餐时间的变量长度为1位E.进餐地点的变量长度为2位二、多选题

51、根据美国建筑师学会（A1A发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师裁决C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔

52、下列关于勘察人勘察义务的说法正确的是（）。A.如果发包人要求中的标准高于现行规范规定，应当按照现行规范规定执行B.应按照勘察合同生效时适用的法律规定.规范和标准完成勘察工作C.法律规定.规范和标准发生重大变化时，应向发包人提出遵守新规定的建议D.只需要遵守发包人的要求，保证勘察质量

53、（2018年真题）关于抵押的说法，正确的是（）。A.抵押物只能由债务人提供B.正在建造的建筑物可用于抵押C.提单可用于抵押D.抵押物应当转移占有

54、在材料设备招标采购中，依法必须进行招标的项目以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其（）转出。A.一般账户B.基本账户C.综合账户D.专项账户

55、工程总承包合同履行管理中，如果发包人合同要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以（）为准。A.合同约定B.规范规定C.承包人企业标准D.发包人企业标准

56、根据九部委材料采购合同文本，买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后（）内，应向卖方支付进度款。A.7天B.14天C.28天D.30天

57、监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由（）承担赔偿责任。A.承包人B.发包人C.监理人D.发包人与承包人共同

58、招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起（）日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.5B.10C.15D.30

59、监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（）。A.承包人承担工期和费用的损失B.延长合同工期，费用不予补偿C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿D.延长合同工期并给予相应的费用补偿

60、某材料采购招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（）万元。A.2B.4C.10D.80

61、关于绿色建材发展方向的说法，错误的是()A.高能耗生产过程B.高新科技含量C.高附加值产品D.循环可再生利用

62、下列关于投标保证金的说法正确的是（）。A.投标保证金的形式包括现金.银行保函.保兑支票.银行汇票或现金支票等B.投标保证金的数额不得超过招标项目估算价的20%C.投标人应按招标文件要求最迟在评标结束前以有效形式提交投标保证金D.投标保证金的有效期从提交投标文件之日起算

63、建设工程材料采购合同，材料在订立合同之前已为买受人占有，则材料所有权发生转移的时间为（）。相关知识点新教材已删除】A.买受人占有材料时B.合同订立时C.合同生效时D.买受人支付全部材料价款时

64、关于材料采购合同履行中，包装、标记、运输和交付说法错误的是（）A.卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输B.除专用合同条款另有约定外，合同材料启运后24小时之内正式通知买方C.合同材料的所有权和风险自交付时起转移至卖方D.如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换

65、采购方验收运抵施工现场的钢板时，适宜检验供货数量的方法是()A.衡量法B.理论换算法C.经验鉴别法D.物理试验

66、根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以()为抵押的担保合同。A.建设用地使用权B.土地承包经营权C.正在建造的建筑物D.机械、车辆

67、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，合同文件的优先解释顺序是（）。A.通用合同条件—专用合同条件—投标书—业主要求B.专用合同条件—通用合同条件—业主要求—投标书C.通用合同条件—专用合同条件—业主要求—投标书D.专用合同条件—通用合同条件—投标书—业主要求

68、对工程项目招标人而言，与公开招标相比，邀请招标的缺点是（）A.评标的工作量小B.邀请的范围较小选择面窄C.评标时间短D.招标费用低

69、关于24h回顾法的优点描述错误的是（）。A.所用时间短，应答者不需要较高文化B.能得到个体的膳食营养素摄入状况，便于与其他相关因素进行分析比较C.调查员不需要严格培训D.其结果对于人群营养状况分析非常有价值

70、三级营养师培训时间不得少于__________学时。A.200B.250C.300D.350

71、承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。A.工程延误索赔B.工程变更索赔C.工程加速索赔D.合同工期索赔

72、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由()承担。A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确

73、根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求，中标通知书，合同协议书和专用条款内容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以（）的内容为准。A.合同协议书B.中标通知书C.专用条款D.发包人要求

74、（）是指设计人依据约定向发包人提供建设工程设计文件，发包人受领该成果并按约定支付酬金的合同。A.九部委设计合同文本B.建设工程设计合同C.建设工程设计合同的内容D.合同文件

75、（）是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。A.行为B.权利C.义务D.事件

76、(2017年真题)工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。A.成本加酬金B.成本加利润C.成本加规费D.直接成本加间接成本

77、土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人承担的是（）。A.其中6天的不利气候条件风险B.其余9天的不利气候条件风险C.停工15天的工期延误D.停工15天造成的费用损失

78、ECC共同预警的最重要的机制是（）A.早期警告B.补偿事件C.激励事件D.协调沟通

79、项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成（）A.表见代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理

80、（2018年真题）关于法律事实的说法，正确的是（）。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

81、某工程项目是根据FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷责任期为20个月，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷责任期6个月，A单位工程缺陷责任期的终止时间应为()。A.A单位工程竣工日后26个月B.A单位工程竣工日后24个月C.全部工程竣工日后26个月D.全部工程竣工日后24个月

82、适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物的评标方法是（）。A.最低投标价法B.综合评标法C.以设备寿命周期成本为基础的评标价法D.综合评估法

83、根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，下列不属于设计人的违约责任的是（）。A.设计人延误完成设计任务B.因设计人原因要求解除合同C.设计错误D.审批工作的延误

84、下列（）的施工项目适宜选择单价合同作为施工合同计价方式。A.发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定B.工程设计图纸完整详细，能准确确定工程量及施工计划，施工期较短C.工程设计图纸完整详细，能准确确定工程量及施工计划，建设周期一年半以上D.工程复杂，工程技术.结构方案难以预先确定，时间特别紧迫

85、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A.发包人必须是建设单位B.承包人必须是法人C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质D.发包人必须具有自行组织招标的能力

86、《简明标准施工招标文件》适用于依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过（）个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。A.6B.12C.18D.24

87、根据《招投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当采用的方式是（）。A.邀请招标B.一次性招标C.公开招标D.分阶段招标

88、在建设工程材料采购合同中，关于供货方代运货物的说法正确的是（）。A.采购方在站场提货地点应与供货方共同验货B.采购方接收后，运输部门不再负责C.在交运前出现的问题，由运输部门负责D.在采购方提货前出现的问题，由供货方负责

89、关于使用标准合同示范文本的作用（九部委标准文本系列）说法错误的是（）。A.有助于提高交易效率，增加交易成本B.有利于当事人履行合同的规范和顺畅C.有利于对合同的审计和监督D.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷

90、（）是承包人进行工程设计和施工的基础文件，应尽可能清晰准确。A.价格清单B.发包人要求C.承包人建议书D.通用合同条款

91、在设备采购招标中，如综合评价值相同的，将依照第一级评价因素（）的优先次序，根据其评价值高低进行排序。A.技术、价格、商务、服务B.技术、价格、商务、服务C.价格、技术、服务、商务D.价格、技术、商务、服务

92、由于施工过程中，施工单位甲某违反操作规定，直接将拆除的模板从上往下扔，将其扔到了维护的外侧，砸伤路人乙某，则乙某的医护费用由()承担。A.发包人B.承包人C.甲某D.乙某

93、根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件，双方在订立合同时还必须填写的内容包括()A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式

94、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（）。A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织B.监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担

95、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。A.取得相应的执业资格证书B.有依法成立的公司C.具有中华人民共和国国籍D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力

96、菌落总数是（）的指标。A.食品腐败变质B.食品清洁状态C.肠道致病菌污染D.食品被粪便污染

97、根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（）之日止。A.工程竣工验收B.工程缺陷责任期满C.签发工程移交证书D.签发最终结清证书

98、根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义矛盾时，优先结束的顺序是()。A.投标函→合同协议书→通用合同条款B.投标函→通用合同条款→合同协议书C.合同协议书→投标函→通用合同条款D.合同协议书→通用合同条款→投标函

99、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。A.设计B.施工C.设备采购D.材料采购

100、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，价格调整公式中的定值权重为0.2时，可调因子的变值权重之和为（）。A.0.8B.1.0C.1.2D.1.8

参考答案与解析

1、答案：B本题解析：应当不加修改地引用通用合同条款。专用合同条款结合施工项目的具体特点对通用合同条款进行补充、细化，补充、细化的内容不得与通用条款相抵触，否则抵触内容无效。

2、答案：D本题解析：本题考查的是施工质量管理。承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，监理人有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。参见教材P103。

3、答案：B本题解析：暂无解析

4、答案：D本题解析：2021教材P123知识点：设计施工总承包合同合同文件。设计施工总承包合同的“价格清单”，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是针承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。

5、答案：B本题解析：本题考查的是工程建设涉及的主要险种。《标准施工招标文件》（2007年版），在其通用合同条款中规定，除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。

6、答案：D本题解析：本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。监理人指示延误或指示错误以及未完成现场协调工作，均由发包人负责赔偿。

7、答案：A本题解析：2021教材P137本题考查的是缺陷责任期管理。选项B，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏，由承包人负责修复；选项C，监理人和承包人应共同查清工程缺陷或损坏的原因，属于承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用；属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润；选项D，缺陷责任期最长不超过2年。

8、答案：D本题解析：承包人暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

9、答案：C本题解析：甘蔗在收获后若较长时间在不良的条件下储存，易被甘蔗节菱孢霉污染而发生霉变。节菱孢霉产生的3-硝基丙酸是一种神经毒素，故摄入霉变甘蔗可致中毒。

10、答案：B本题解析：2020/2021版教材P120-121本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项B，分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。

11、答案：C本题解析：本题考查的是工程建设涉及的主要险种。保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：（1）因设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；（2）由于超负荷、超电压、碰线、电弧、漏电、短路、大气放电及其他电气原因造成电气设备或电气用具本身的损失；（3）施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失；（4）自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气（气候或气温）变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用；（5）维修保养或正常检修的费用；（6）档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；（7）盘点时发现的短缺；（8）领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失；（9）除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失；（10）除非另有约定，在保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接受的部分。

12、答案：B本题解析：2020/2021版教材P16-18本题考核的是履约担保金。履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10％。

13、答案：B本题解析：邀请招标的缺点是，由于邀请的范围较小选择面窄，可能排斥了某些潜在投标人，因此投标竞争的激烈程度相对较差。选项A、C、D是邀请招标的优点。

14、答案：B本题解析：本题考查的是施工合同标准文本。由于简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务，因此合同条款较少。参见教材P76。

15、答案：C本题解析：

16、答案：B本题解析：2021教材P158本题考查的是《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》及各方责任和义务。银皮书合同文件的组成及其优先次序是：（1）合同协议书；（2）专用合同条件；（3）通用合同条件；（4）业主要求；（5）明细表；（6）投标书；（7）联合体保证（如投标人为联合体）；（8）其他组成合同的文件。

17、答案：D本题解析：考点:FIDIC施工合同条件部分条款。我国标准施工合同依据《中华人民共和国合同法》的规定，以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。参见教材P141。

18、答案：D本题解析：考核变更管理。变更的估价原则：（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价计算变更费用；（2）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价；（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价。参见教材P109。

19、答案：B本题解析：2021教材P17知识点：保证在建设工程中的应用。履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%。

20、答案：B本题解析：评标价既不是投标价也不是中标价，只是用价格指标作为评审标书优劣的衡量方法，评标价最低的投标书为最优。以投标价作为中标的合同价。

21、答案：A本题解析：2020/2021版教材P16-18若发生下列情况，发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿(1)施工过程中，承包人中途毁约，或任意中断工程，或不按规定施工(2)承包人破产，倒闭。

22、答案：D本题解析：2、行使条件（1）债务人不履行到期债务；（2）留置的动产应当是债权人（债权关系发生前）已经合法占有的债务人动产；（3）留置的动产应当与债权属于同一法律关系（有牵连关系），但企业之间留置的除外；（4）法律规定或者当事人约定不得留置的动产，不得留置。

23、答案：B本题解析：本题考查的是工程勘察设计的评标。建设工程勘察设计评标，应当以投标人的业绩、信誉和勘察、设计人员的能力以及勘察、设计方案的优劣为依据综合评定，通常采用综合评估法。评标分为初步评审和详细评审两个阶段：由评标委员会先进行初步评审，对符合条件通过初审的投标文件，按照招标文件中规定的投标商务文件和技术文件的评价内容、因素和具体评分方法进行详细评审。

24、答案：B本题解析：本题考查的是设计施工总承包合同合同文件。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。因此，本题的正确答案为B。

25、答案：A本题解析：（2）发包人办理保险如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，由几家承包人分别投保的话，有可能产生重复投保或漏保，此时由发包人投保为宜。双方可在专用条款中约定，由发包人办理工程保险和第三者责任保险。无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。

26、答案：B本题解析：2020/2021版教材P97-98本题考查的是承包人的义务。在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

27、答案：A本题解析：考核《施工合同条件》典型条款分析。无论当地有何惯例，在计量上：（1）永久工程每项工程计量方法应按合同数据表中规定的方法，若无规定，则按符合工程量表或其他适用的明细表中的规定；（2）对永久工程每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀、收缩或浪费。参见教材P154。

28、答案：C本题解析：本题考查的是代理的种类。工程招标代理的被代理人是发包人，一般是工程项目的所有人或者经营者，即项目法人或通常所称的建设单位。

29、答案：B本题解析：知识点:美国AIA合同文本。当工程实际总费用超过GMP时，超过部分由CM承包商承担，体现了CM管理承包的风险性，也使业主方造价控制风险大大降低。教材P165

30、答案：C本题解析：2021教材P40知识点：标准施工招标文件概述。招标文件的组成：（1）招标公告或投标邀请书；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程量清单；（6）图纸；（7）技术标准及要求；（8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

31、答案：B本题解析：为满足骨骼迅速生长发育的需要，青少年期需储备钙约200mg/日

32、答案：B本题解析：A、C、D项均属附加工作，即增加工作内容和范围。额外工作是指非监理人自己的原因暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。

33、答案：B本题解析：本题考查的是材料和通用型设备采购招标文件主要内容。零配件以设备运行2年内各类易损备件的获取途径和价格作为评标要素。参见教材P52。

34、答案：D本题解析：本题考查的是建设工程设计合同文本的构成。发包人和设计人变更合同时，无论担保人是否收到该变更，担保人承担担保规定的义务不变。

35、答案：A本题解析：本题考查的是设计施工总承包合同合同文件。设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有（专用合同条款另有约定除外）。

36、答案：A本题解析：本题考查的是监理人职责。如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延。

37、答案：B本题解析：2021教材P128知识点：设计管理。政府有关部门提出审查意见，不需要修改“发包人要求”文件，只需完善设计，承包人按审查意见修改设计文件。

38、答案：D本题解析：在投标书编制要求上，设计投标首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。而不像施工招标，是按规定的工程量清单填报报价后算出总价。

39、答案：A本题解析：标准施工合同条款中未明确由谁来解释文件之间的歧义，但可以结合监理工程师职责中的规定，总监理工程师应与发包人和承包人进行协商，尽量达成一致。不能达成一致时，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

40、答案：A本题解析：2021教材P72知识点：设备采购招标中的综合评估法。最优的评价因素响应值得最高评价值，该最高评价值称为基准评价值。

41、答案：B本题解析：考核最低评标价法。提前竣工因素的评标价格调整：（18-20）×10=-20（万元）。最终评标价为1000-20=980（万元）。参见教材P57。

42、答案：D本题解析：暂无解析

43、答案：C本题解析：本题考查的是发包人责任。建设工程委托监理合同中规定，委托人应为监理人顺利履行合同义务做好协助工作。协助工作的内容包括：将授予监理人的监理权利以及监理机构主要人员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的第三方，并在第三方签订的合同中予以明确；在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料；为监理人驻地监理机构开展正常工作提供协助服务。（本知识点新教材已经删除）

44、答案：A本题解析：2022/2021版教材P142-143合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应忖预付款金额的财务收据正本一份井经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款;如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作进度款。

45、答案：B本题解析：城市道路宜采用现铺沥青混凝土路面，其特点是噪声小、起尘少、便于维修、不需分格等。0.4t以下轻型道路、人行道、停车场、广场可以采用透水路面，使雨水通过路面回收再利用。

46、答案：C本题解析：暂无解析

47、答案：D本题解析：设计人的违约责任包括：①设计错误；②设计人延误完成设计任务；③因设计人原因要求解除合同。因此，本题的正确答案为D。

48、答案：D本题解析：本题考查的是招标采购阶段的管理任务和方法。成本加酬金合同通常适用于工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目

49、答案：D本题解析：本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接受证书和颁发履约证书后分两次返还。参见教材P141。

50、答案：B、C、D本题解析：被调查者编码变量的长度至少设定为2位；进餐地点的变量长度为1位。

51、答案：D本题解析：2021教材P167本题考查的是IPD合同模式。选项C，在索赔方面，参与各方应放弃任何对其他参与方的索赔（故意违约等情形除外）。选项AB，在争端处理方面，该模式下任何一方提出的争议应提交到由业主、设计单位、承包商等参与方的高层代表和项目中立人所组成的争议处理委员会协商解决，项目中立人由参与各方共同指定。

52、答案：C本题解析：1、一般要求（1）勘察人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成勘察工作，并应符合发包人要求。（2）各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。（3）除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。（4）基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，勘察人应向发包人提出遵守新规定的建议。（5）发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。

53、答案：B本题解析：2021教材P14知识点：担保方式。选项A，债务人或者第三人都可以提供抵押物；选项C，提单可用于质押；选项D，抵押物不转移占有。

54、答案：B本题解析：2021教材P67知识点：材料采购招标文件的编制。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。

55、答案：A本题解析：本题考查的是设计工作的合同管理。承包人的设计应遵守发包人要求和承包人建议书的约定，保证设计质量。如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以合同约定为准。

56、答案：C本题解析：知识点:材料采购支付进度款的时间。买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后28日内，应向卖方支付进度款。教材P143。

57、答案：B本题解析：本题考核的是监理人的指示。监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任。

58、答案：D本题解析：招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

59、答案：A本题解析：知识点:监理人的职责。进度计划及施工组织设计由监理人审批，但监理人不对计划本身的错误承担责任。教材P98。

60、答案：B本题解析：材料/设备采购招标的投标保证金一般不得超过项目估算价的2%，但最高不超过80万元。

61、答案：A本题解析：绿色建材应具备低消耗、低能耗、轻污染、多功能、可循环利用等特点。

62、答案：A本题解析：1、投标保证金的概念是指在招标投标活动中，投标人随投标文件一同，并作为其投标书的一部分，递交给招标人的一定形式、一定金额的投标责任担保。2、投标保证金的形式除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。3、投标保证金的金额投标人应提交规定金额的投标保证金，数额不得超过招标项目估算价的2%。4、投标保证金的提交投标人不按招标文件要求在开标前以有效形式提交投标保证金的，该投标文件将被否决。5、投标保证金的有效期与投标有效期一致，从提交投标文件的截止之日起算，至招标文件规定的投标有效期截止时间。

63、答案：A本题解析：本题考查的是订购产品的交付。产品交付的法律意义是，一般情况下，交付导致采购材料的所有权发生转移。如果材料在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间。

64、答案：C本题解析：本题考查的是材料采购合同履行管理。选项A，卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输。选项B，除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同材料预计启运7日前，将合同材料名称、装运材料数量、重量、体积（用m3表示）、合同材料单价、总金额、运输方式、预计交付日期和合同材料在装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同材料启运后24小时之内正式通知买方。选项C，合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方选项D，如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换

65、答案：A本题解析：数量验收的方法主要包括：衡量法、理论换算法和查点法。其中的衡量法，即根据各种物资不同的计量单位进行检尺、检斤，以衡量其长度、面积、体积、重量是否与合同约定一致。如胶管衡量其长度；钢板衡量其面积；木材衡量其体积；钢筋衡量其重量等。本题验收物资为钢板，故应用衡量法。

66、答案：D本题解析：当事人以生产设备、原材料、半成品、产品，交通运输工具，或者正在建造的船舶、航空器抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。

67、答案：B本题解析：2021教材P158本题考查的是《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》及各方责任和义务。银皮书合同文件的组成及其优先次序是：（1）合同协议书；（2）专用合同条件；（3）通用合同条件；（4）业主要求；（5）明细表；（6）投标书；（7）联合体保证（如投标人为联合体）；（8）其他组成合同的文件。

68、答案：B本题解析：本题考查的是工程施工招标方式。邀请招标的缺点是，由于邀请的范围较小选择面窄，可能排斥了某些在技术或报价上有竞争实力的潜在投标人，因此投标竞争的激烈程度相对较小。选项A、C、D是邀请招标的优点。

69、答案：C本题解析：24h回顾法需要调查员有一定的调查技巧，熟悉调查的内容，以及与调查对象的沟通，因此调查员需要严格培训。

70、答案：B本题解析：暂无解析

71、答案：C本题解析：本题考查的是索赔的类型。工程加速索赔是指由于发包人或工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，引起承包人的人、财、物的额外开支而提出的索赔。（本知识点新教材已经删除）

72、答案：B本题解析：如果承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以自行修复或委托其他人修复，修复费用由缺陷原因的责任方承担。

73、答案：A本题解析：教材P122本题考查的是合同文件。在标准总承包合同的通用条款中规定，履行合同过程中，构成对发包人和承包人有约束力合同的组成文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用条款；（5）通用合同条款；（6）发包人要求；（7）承包人建议书；（8）价格清单；（9）其他合同文件——经合同当事人双方确认构成合同文件的其他文件。组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行的约定，以上合同文件序号为优先解释的顺序。

74、答案：B本题解析：A项，九部委设计合同文本由通用合同条款、专用合同条款和合同附件格式构成。B项，建设工程设计合同，是指设计人依据约定向发包人提供建设工程设计文件，发包人受领该成果并按约定支付酬金的合同。C项，建设工程设计合同的内容所指的建设工程设计范围，包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体设计范围应当根据三者之间的关联内容进行确定。D项，合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、设计费用清单、设计方案，以及其他构成合同组成部分的文件。

75、答案：A本题解析：本题考查的是合同法律关系。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为，包括作为和不作为两种表现形式。

76、答案：B本题解析：1.变更估价的程序承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书；监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。2.变更的估价原则（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价计算变更费用；（2）无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可参照类似子目的单价，由监理人商定或确定单价；（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定单价。

77、答案：B本题解析：本题考查的是施工进度管理。土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，而其余9天的停工或施工效率降低的损失，属于承包人应承担的不利气候条件风险。

78、答案：A本题解析：2020/2021版教材P163-164早期警告程序是ECC共同预警的最重要的机制。

79、答案：D本题解析：（二）代理的种类代理包括委托代理和法定代理。委托代理基于授权而产生。法定代理是根据法律的直接规定而产生，是为未成年人、精神病人而设置的。因此，建设工程中的一切代理行为都是委托代理。如：项目经理是施工企业的代理人、总监理工程师是监理单位的代理人等。工程招标代理中，被代理人是发包人，代理人是招标代理机