2024版消防项目工程承包协议合同

2024版消防项目工程承包协议合同合同编号：__________消防项目工程承包协议合同地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：1.业主为消防安全考虑，决定对消防项目工程进行建设；2.承包商具备消防项目工程的施工资质和经验，愿意承建该工程；3.双方本着平等互利的原则，经协商一致，同意签订本合同。第一条工程内容（1）消防水源及供水设施；（2）消防供电及控制系统；（3）消防报警及灭火系统；（4）消防疏散及指示系统；（5）消防通讯及监控系统；（6）其他与消防有关的设施和设备。1.2工程地点：____________________。1.3工程规模和投资：____________________。第二条工程质量2.1承包商应按照我国消防法律法规、标准和设计文件要求，确保工程质量，满足消防功能和安全要求。2.2工程验收合格标准：（1）消防设施和设备符合国家消防技术标准和规范；（2）消防设施和设备能够正常运行，满足消防功能需求；（3）消防设施和设备的安装、调试、检验等手续齐全；（4）消防设施和设备的安全防护措施到位，不影响周边环境和人员安全。第三条工程进度3.1工程开工日期：____________________。3.2工程竣工日期：____________________。3.3承包商应按照约定的工期完成工程，如因特殊情况导致工期延误，应提前向业主申请延期，并征得业主同意。第四条工程款项4.1工程总价：____________________。4.2付款方式：（1）合同签订后七个工作日内，业主向承包商支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，业主向承包商支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，业主向承包商支付合同总价款的30%。4.3付款条件：承包商提供等额的税务发票，并按照业主的要求进行账务处理。第五条工程保修5.1承包商应按照我国相关法律法规和行业标准，对工程进行保修，保修期限自工程验收合格之日起计算。5.2保修范围：消防设施和设备的安装、调试、检验等。5.3保修期内，如消防设施和设备出现质量问题，承包商应在接到业主通知后的48小时内派员到现场进行处理。第六条违约责任6.1承包商未按照约定的工期完成工程的，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%乘以逾期天数。6.2业主未按照约定时间支付工程款的，应按照逾期天数向承包商支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的0.5%乘以逾期天数。6.3双方违反本合同的其他约定的，应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1本合同的解释和履行应适用中华人民共和国的法律。7.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项支付完毕之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：2024年月日一、附件列表：1.消防项目工程设计文件

2.消防设施设备技术参数说明书

3.消防施工图纸

4.消防工程预算书

5.税务发票

6.工程验收报告

7.保修条款明细二、违约行为及认定：1.未按照约定工期完成工程：指工程实际竣工日期晚于合同约定的竣工日期。

2.未按照约定时间支付工程款：指业主未在合同约定的时间内支付工程款项。

3.工程质量不符合约定：指工程验收不合格，或不满足消防功能和安全要求。

4.保修期内未履行保修义务：指承包商在保修期内未按约定处理质量问题。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，负责委托工程。

2.乙方：指合同中的承包商，负责完成工程。

3.工程验收：指对完成的工程进行质量、功能和安全等方面的检查。

4.保修期：指工程验收合格之日起至合同约定的保修期限。

5.违约金：指违约方应支付给守约方的经济损失赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：

解决办法：双方协商确定合理的延期时间，并签订补充协议。

2.工程质量问题：

解决办法：及时停工，由承包商负责整改，重新验收。

3.工程款项支付纠纷：

解决办法：核对款项金额和支付条件，提供相应税务发票，办理支付手续。

4.保修期内故障维修：

解决办法：承包商应在48小时内派员到现场处理，确保消防设施和设备正常运行。